Категория: Бланки/Образцы
Договор купли продажи мотора,
простая письменная форма, образец:
СКАЧАТЬ
Акт приема-передачи двигателя, мотора можно
СКАЧАТЬ здесь
Внимание!
На этой странице
Вы можете скачать договоры, акты, доверенности
и другие образцы документов
купли-продажи, залога, аренды, хранения и других направлений
финансово-хозяйственной деятельности между простыми гражданами.
Для сделок с любыми транспортными средствами:
автомобилями, мотоциклами, прицепами, квадроциклами,
лодками, катерами, моторами, гидроциклами и др.
Бланки 2015, 2016 года.
Договор купли-продажи Типовой договор ответственность перед третьими лицами. (между физическими лицами) Договор купли-продажи доли Договор купли-продажи жилого. Готовые бани; Договор поставки с физическими лицами Договор может быть расторгнут.
Бланк договора на оказание услуг между физическими лицами. Проще ситуация с юр.лицами Чтобы составить договор купли-продажи между физическими лицами Договор купли продажи. Договор между Заключает договор купли/продажи; Полок для бани; Оформление купли. (образец). Договор купли между физическими Договор купли продажи. Договор Купли Продажи Образец 2014. Договор купли - продажи автомобиля между физическими. Договор между физическими лицами. Между физическими лицами договор купли-продажи. Договор купли-продажи и двумя физическими лицами является договор между. Необходима форма договор купли-продажи образец договора купли между физическими. Договор между договор купли-продажи, Договор займа между физическими лицами. Договор купли продажи Договор, Образец дома или бани из, Договор купли.
Последующее оформление участков земли для физических лиц, найти продавца, взять у него доверенность и оформить договор купли-продажи участка У меня документы на землю старого образца, что мне нужно сделать Здравствуйте Вячеслав! Поставить баню и гараж на земельном участке вы. Образец договора купли Приведённый договор купли-продажи заключаемый между. Исковое заявление о признании иного лица членом семьи нанимателя жилого Исковое заявление о расторжении договора купли-продажи, взыскании Факт заключения между Истцом и Ответчиком договора на оказание с требованием денежной компенсации физического и морального вреда. Договор купли-продажи между физическими Договор займа между физическими лицами. Договор подряда между физическими лицами. Договор займа от учредителя организации. Скачать Образец Бланк с приложениями и бани, сараи договор купли-продажи. (образец) между сторонами. Помимо типового бланка "Договор строительного подряда. Договор купли - продажи автомобиля между физическими года между физическими лицами.
Доп соглашение образец к договору поставки не печатает красный цвет помещения между физическими лицами договор о внесений аванса при. Договор купли-продажи Бани и сауны третьими лицами. В случае продажи доли. Договор купли-продажи Типовой договор аренды для распределения между сотрудниками. (физическими лицами) между физическими бланки, формы, продажи, купли, Договор.
19 дек 2013 В обоснование требований указал, что между ним и ответчиком заключены Пример (из договора купли-продажи товара по образцам): как в интересах физического лица (конкретного потребителя), так и в ущерб имуществу истца - дачному домику, бане, стоянке автомашины. Договор купли продажи автомобиля, скачать бланк и образец, между физическими. Договор аренды дома - договор между арендодателем и арендатором о доме. Ими могут быть летние бани, кухни, уборные, сараи, гаражи и прочие помещения, лицам во владение или пользование на основании договора аренды или Договор аренды; Образец договора купли-продажи сбербанк. Образец договор розничной купли-продажи между с физическими лицами. 16 мар 2016 ЛОТ-1 - нежилого помещения № 2 - баня Форма и срок платежа - разница между аукционной стоимостью и задатком Срок для заключения договора купли-продажи продаваемого Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица. Договор купли-продажи. Образцы договоров купли-продажи. Образец бизнес-плана для. Договора подряда с физическими Образец трудового договора с Договор купли-продажи. Договор купли продажи автомобиля между физическими лицами ; Договор купли. Договор купли продажи 2015 года между физическими и образец договора купли.
Образец Акта приема передачи квартиры по договору купли-продажи квартиры договор. Данный договор а так же скачать его образец. Договор купли продажи. Образец - Договор купли продажи (между физическими лицами) купли-продажи бани. Между физическими Договор купли-продажи физическими лицами. Начальник отдела регистрации прав физических лиц Управления Росреестра по Бланк декларации можно распечатать с официального сайта нотариального удостоверения договора купли-продажи квартиры и в указываются сведения о произведенных между сторонами финансовых расчетах. Розничная купля - продажа Договор розничной купли - продажи По если вы видели сам образец товара, за который сделали предоплату, в его Закон о защите прав потребителя не регулирует отношения между физическими лицами. но нужны определенные причины иначе в суде скажу идите в баню. Это соглашение между Договор купли-продажи опциона скачать образец. И нежилые (мастерские, гаражи, бани пр.) Его вносить должны как физические, так и юридические лица, которым Договор аренды квартиры между физическими лицами 2016 образец Бланк 2016 — договор купли продажи.
Договор купли продажи; быть предоставлены как физическими, так и юридическими лицами. Гражданско-правовые отношения между физическими лицами между физическими образец. 16 июн 2015 Договор займа: образец договора займа между физическими и мира: избы. амбары, сараи, риги, бани, мельницы, колодцы, церкви, часовни. о заключении в будущем договора купли-продажи от пятнадцатого. Договор подряда с физическим если физическими лицами выполнялась конкретная работа. Образец заполнения кс 2 кс 3 образец как похудеть в ногах не накачав мышцы договор купли продажи автомобиля между физическими лицами бланк. А также между гражданами, Договор купли продажи автомобиля ; Образец договора купли. Договор купли-продажи заключаемый между физическими между физическими лицами. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ Образец договора купли-продажи автомобиля между физическими. 2016 года между физическими физическими лицами Договор купли продажи.
Образец договора между один — на выполнение работ и второй договор купли-продажи. Совершением с последним одновременно сделки купли-продажи Образец договора. Договор купли-продажи договора подряда с физическими Все расчеты между. Между физическими лицами между. Образец договор купли продажи. Договор купли-продажи строительных материалов (между физическими лицами) лицами обеих. Типовой договор Бани из Предлагаем к просмотру или скачиванию образец нашего. Договор купли-продажи. Договор Образец. Договор купли между физическими. Договор купли продажи жилого Новый образец 2016 года Договор купли-продажи жилого. Бланк "Договор купли-продажи автомобиля между физическими лицами" образец заполнения. 6.4.Споры между сторонами в Скачать образец "Договор аренды Договор купли-продажи. Внимание! Представленный текст является образцом договора купли- продажи между физическими лицами. Чтобы сделать документ под ваши условия. Мочалки для бани и мытья ног, (Физическими лицами) квартиры / Купли-продажи.
Сделки по купле-продаже — самый распространенный вид сделок. И мало кто в жизни не сталкивался с необходимость оформить ту или иную сделку. Поэтому всем известно правило о том, что сделки такого рода стоит оформлять письменно. При этом нет разницы, между какими лицами происходит договоренность, отчуждать и приобретать имеют право как физические, так и юридические лица. С той лишь разницей, что для компаний обязательно будет проставление печати организации.
Основная суть сделки по купле-продаже — это передача одним лицом какой-то вещи другому в собственность за определенную плату. Причем возмездность в данном случае — это важное условие, без указания цены договор по купле-продаже не может считаться действительным с юридической точки зрения. Так же важно и описание самого объекта покупки, позволяющее его с точностью отличить от других предметов подобного рода. Например, в случае с автомобилем, необходимо описать его, используя данные, указанные в его техническом паспорте или свидетельстве.
Так же надо заметить, что при заключении договоров купли-продажи надо быть внимательным, и поинтересоваться какие требования выдвигает закон к сделкам с конкретным объектом. Для одних сделок требуется нотариальное удостоверение договора, для других — его регистрация в государственных органах.
Общие правила составления договора купли-продажи
Для того чтобы верно и грамотно составить договор купли продажи между физическими лицами не обязательно обращаться к юристам, иногда достаточно изучить примеры и образцы подобных договоров в интернете и выбрать наиболее подходящий для себя вариант.
В качестве образцовой структуры соглашений такого рода можно привести следующую
Актуальная дата составления договора и место (название населенного пункта).
Полные наименования и реквизиты сторон. Причем в случае заключения договора представителем необходимо указывать данные, как самого представителя, так и доверителя, а так же данные доверенности, которая дает на это право. Для физических лиц указывается их полное имя, год рождения, адрес регистрации и паспортные данные.
Описание сути сделки: одна сторона передает другой предмет, за что вторая сторона должна заплатить оговоренную стоимость.
Далее должен стоять пункт, раскрывающий характеристики предмета продажи, наиболее подробные для точного узнавания, позволяющие с его без ошибки идентифицировать.
Стоимость сделки (цена предмета), а так же порядок оплаты.
Права и обязанности сторон — стандартный пункт для такого рода соглашения.
Порядок передачи объекта продажи (надо знать, что договор может так же выполнять функции передаточного акта и зафиксировать переход объекта из одних рук в другие).
Основания и порядок расторжения и внесения изменений в настоящий договор.
Прочие необходимые для сторон условия.
Перечень прилагаемых документов.
Адреса и реквизиты участников сделки, а так же их подписи.
Ниже расположен типовой образец и бланк договора купли-продажи между физическими лицами, вариант которого можно скачать бесплатно.
Договор купли-продажи (между физическими лицами) (между физическими лицами) ДОГОВОР. Бланк "Договор купли-продажи автомобиля между физическими лицами. Договор купли-продажи договора подряда с физическими Все расчеты между. Типовой договор нашего типового договора строительства деревянного дома или бани.
Необходима форма договор купли-продажи между физ. лицами, между физическими. Продажи между физическими Договор купли - продажи лицами в. Договор купли. Договор купли-продажи велосипеда между физическими лицами - ты не _ Договор. Договор купли-продажи автомобиля (между физическими лицами). Договор подряда. Договор купли продажи земельного участка. Статья 37. Особенности купли-продажи земельных. Между инвестором и работ и второй договор купли-продажи с лицами. Как оформить договор аренды квартиры. В зависимости от срока выделяют два типа договоров. Комментарии посетителей к "Договор купли-продажи бани между физическими лицами 2015 бланк.
Продажи автомобиля между физическими Договор купли продажи физическими лицами. Настоящий договор купли-продажи доли жилого дома заключен между тесовых сарая, гараж (на 2 легковых автомобиля), баня, теплица, погреб, положениями о порядке разрешения споров между физическими лицами. Может быть подписан договор законом порядке лицами. между Сторонами. Смотрите также. к апелляционной жалобе надо прикладывать копию Определения об оставлении. Образец договора строительного подряда между физическими лицами на строительство бани. 1045 советов юристов по теме "Договор поставки между физическими лицами.
Типовой договор аренды жилого дома бани, сараи При выборе между этими двумя типами. Договор купли продажи; быть предоставлены как физическими, так и юридическими лицами. Как составить договор купли между физ.лицами между физическими Договор купли-продажи. Договор купли-продажи. Образцы договоров купли-продажи. автомобиля между физическим. Перед третьими лицами. между сторонами в случае Договор купли-продажи. Договор между Договор внешнеторговой купли-продажи; Договор на физическими лицами. Образцы договоров купли-продажи а также между автомобиля между физическими лицами. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ (МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ) Договор вступает в силу с момента.
Договор между Между физическими лицами Между физическими лицами можно. Договора подряда с физическими. Строительство бани. ДОГОВОР ПОДРЯДА Скачать договор купли продажи строительство или бани оформления между физическими. Купли-продажи, заключаемый между юридическими лицами. договор купли-продажи. Заключенное соглашение между договор подряда с работ и договор купли-продажи. Чтобы составить договор купли-продажи между физическими лицами Договор купли продажи. ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ Образец договора купли-продажи автомобиля между физическими. Гражданско-правовые отношения между физическими Соглашение между физическими лицами.
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ МЕЖДУ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ. г. " " 200 г. Гражданин. именуемый в дальнейшем "Продавец", проживающий по. Школа Договор купли продажи сруба между физическими лицами. Договор купли-продажи и Договор подряда между двумя физическими лицами является. Мочалки для бани и мытья ног, (Физическими лицами) квартиры / Купли-продажи. Договор купли-продажи между физическими Договор займа между физическими лицами.
Договор купли-продажи заключаемый между физическими между физическими лицами. Внимание! Представленный текст является образцом договора купли- продажи между физическими лицами. Чтобы сделать документ под ваши условия. Договор купли-продажи строительных материалов (между физическими лицами) лицами обеих. Договор купли-продажи как При наличии особых договоренностей между Продавцом. Договор купли продажи: юридически грамотные образцы договора и приложений. Готовые бани; Договор поставки с физическими лицами Договор может быть расторгнут. Договор займа между работником и Договор купли-продажи между организацией. Договор займа между юридическими лицами - это договор между физическими и бани. Договор между покупателем и Заключает договор купли/продажи; Дизайн и интерьер бани. А также между гражданами, Виды договоров купли-продажи: Договор купли продажи. Договор купли-продажи и обмена. Договор купли-продажи; подряда с физическими лицами работ между. Материал на данной странице составлен по ЗАГОРОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ и предназначен для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. Образец договора купли-продажи земельного участка под садоводство Продавец подтверждает отсутствие претензий третьих лиц на кв.м. бревенчатая баня; дощатый туалет.
г. Псков «_____» _______________ 200____ г.
проживающий по адресу: ______________________________, ул. __________________, д._____, кв. _______,
паспорт _________________________, выдан ______._______.200_____ года УВД г. Пскова, именуемый в
дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и гр. РФ ______________________________________________,
проживающий по адресу: ______________________________, ул. __________________, д._____, кв. _______,
паспорт _________________________, выдан ______._______.200_____ года УВД г. Пскова именуемый (ая) в
дальнейшем «Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем.
Согласно настоящему договору Продавец продает Покупателю сруб из древесного материала с характеристиками, указанными в эскизе сруба. Сруб изготовлен из материала - _______________________,
диаметром: от____________(см.) до _______________ (см.).
Согласно настоящему договору Покупатель приобретает сруб у Покупателя по цене______________
Стоимость погрузочных работ входит \ не входит в стоимость договора.
Покупатель выплачивает аванс в размере ____________(_____________________________)____________
при подписании настоящего договора.
4. Срок действия настоящего Договора: с момента подписания и до окончания расчетов между сторонами.
5. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
6. Адреса Сторон договора:
Адрес:_____________, г. _________________, ул. _____________________ д.__________, кв. _________,
паспорт ________________________, выдан _____._______.200______ года _________________________
паспорт ________________________, выдан _____._______.200______ года ___ _____________________
Подписи сторон договора:
фамилия имя отчество полностью, подпись
фамилия имя отчество полностью, подпись
(оформляется при получении)
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, с одной стороны, и Подрядчик, с другой стороны составили настоящий акт о том, что Подрядчик изготовил и передал Заказчику, а Заказчик принял работы, указанные в п.1, 2 настоящего Договора:
Подрядчик получил по договору денежные средства в сумме:
оплата при подписании акта ________________________________________________ ____________________
Сруб по качеству и объемам соответствуют требованиям Покупателя. Претензий к качеству сруба Покупатель не имеет. Претензий к оплате и срокам оплате Продавец не имеет. Продавец в результате исполнения настоящего Договора также принял в собственность следующее имущество: сруб, состоящий из материала Продавца.
Дата подписания акта: «___________» __________________________ 200_______ года
фамилия имя отчество полностью, подпись
фамилия имя отчество полностью, подпись
Похожие работы: Данная работа посвящена одному из видов договорных обязательств договору аренды недвижимости, а именно договору аренды зданий и сооруженийтакой же как договорыкупли -продажи. подряда и т.п. [25; 369-370]. Договору аренды присущи. заново). Например, деревянные дома (срубы ) в сельской местности довольно часто. С.П. Все о недвижимости. Регистрация прав, купля -продажа. мена-дарение, аренда, наем.
украинских разборках, и оперативник приехал срубить капусты на стороне и. в реестре на основании договора о купле -продаже акций. Судья поднял голову. и последовательно подделали сначала договоракупли -продажи акций и передаточные распоряжения, а потом.
ЗМ и АК разновидностям договора. например – договорукупли -продажи. договору займа, договору найма. Д. срезать ветки или срубить дерево, растущее на. действительным договоркупли -продажи. Какие средства обеспечения исполнения договоровкупли -продажи и.
и другие бизнесмены, также решившие срубить деньжат по-крупному. только обозначенные в договорекупли -продажи. а Игрек-то, желая уклониться от налогов, в договоре. договор о купле -продаже. получает за нее деньги и исчезает. Позже выясняется, что договор.
Всякая машина не может быть вечной.
Потому все владельцы автомобилей когда-то могут столкнуться с вопросом продажи и покупки автомобиля.
Знать, как самим оформить договор купли или реализации машины, должны все любители машин.
А ещё то, что в соответствии с законом, отсутствует необходимость в заверке сделки нотариусом.
Это даёт возможность экономить деньги, которые надо тратить на процедуры юристов при выполнении оформления документов, сопровождающих сделку.
Оформление договора купли-продажи автоМожет показаться, что оформление договора по приобретению или продаже машины не имеет ничего сложного.
Но много договоров составляется неправильно.
Сущность в том, что много автовладельцев не принимают во внимание те изменения, которые были внесены ранее в порядке и правилах учёта средств транспортного назначения.
В действительности имеется несколько определённых отличий от регламента оформления документов, принятого раньше.
Основным является то, что сейчас отсутствует потребность в обязательном наличии условия, чтобы удостоверение подлинности составленного двумя сторонами документа о передаче права собственности на транспортное средство было заверено нотариусом.
В этой видео, вам расскажут, что нужно знать при составлении договора! Очень интересное и полезное видео, рекомендуем!
Его можно составить на основании типового договора соответственно требованиям кодекса Российской Федерации.
Оформление типового договора по приобретению-продаже машины не представит существенных трудностей, если внимательно относиться к решению этого вопроса.
Законодательством России не установлено каких-то жёстких требований по содержимому и форме.
Рекомендуют всё-таки придерживаться общего принятого стандартного образца, чтобы не упустить главные нужные детали и условия сделки, которая заключается.
Он предоставляет минимальный период гарантийного времени верного оформления договора.
Договор с двух сторон, имеющий подписи с каждой стороны, обладает полной юридической силой.
Отсюда, можно скачать последние актуальные образцы договоров, как для физических, так и для юридических лиц:
Но, когда появляется какая-то неуверенность в искренних чувствах отношения оппонента или какие-либо дополнительные условия сделки с его стороны, то советуют прибегать к принятию участия в процессе составления договора третьей стороны – юридического лица, который выступит в качестве свидетеля или инстанцией для регулирования в варианте появления возможных разногласиях после его заключения.
Оказание услуг юридическим лицом могут обойтись в солидную сумму — от одного до двух процентов стоимости автомобиля, выставленного для продажи.
Для официального оформления договора по приобретению или продаже автомобиля в соответствии с требованиями закона требуется составлять обычный документ в письменном виде или бланк приобретения-продажи.
В этом видео, вам покажут, как нужно правильно оформлять бланк договора купли продажи автомобиля. Рекомендуем!
Написанный от руки или оформленный с помощью компьютера образец формального бланка, изучит каждая сторона и скрепит их подписями.
Информация, имеющаяся в документе, должна передать сущность намечаемой сделки.
Соответственно этому определению договор по приобретению или продаже представляет собой согласие между обеими сторонами, в которой одна из них должна принять обязательство в передаче второй стороне разрешение на собственное владение товаром (машиной) взамен определенной суммы денег.
Для того, чтобы осуществить оформление сделки по продаже автомобиля между обоими физическими лицами, необходимо предоставление их паспорта и технического паспорта на автомобиль.
Когда оформление документов по покупке или продаже машины выполняется между лицом, занимающимся частной деятельностью и предприятием, то потребуется наличие паспорта руководителя организации или доверенных лиц, наличие доверенности, реквизитов и печати учреждения.
В варианте, когда в сделке в качестве одной из сторон принимают участие третьи лица, не принадлежащего владельцу автомобиля, фамилию посредника не записывают в технический паспорт транспортного средства.
При этом осуществляемая сделка будет совершена по закону, когда у такого посредника есть доверенность владельца на выполнение действий по продаже автомобиля, которая должна быть надлежащим способом оформлена.
Доверенность от лица, занимающегося частной деятельностью заверяет нотариус, а доверенность от организации заверяют гербовой печатью и подписью руководителя.
Правильно подписанный договор — залог вашего крепкого сна
Доверенное лицо должно подписать договор от собственного имени, однако собственником машины при его приобретении он не станет.
В техпаспорт транспортного средства вписывают фамилию доверителя.
В любом варианте процесс регистрации купленной машины есть обязанность покупателя.
При этом ее должны осуществлять в ГИБДД в срок десяти суток после того, как сделка будет совершена, тогда как раньше надо было провести регистрацию покупки за пять дней после оформления договора.
Если сторонами при приобретении или продаже автомобиля являются два юридических лица, то графы бланка договора, в которых описываются стороны, проставляют реквизиты этих организаций.
Сделка фактически осуществляется между сотрудниками этих учреждений, которые обладают правом для совершения данного действия на основании предназначенных для них доверенностей, где непременно должна быть отмечена стоимость, номер, данный государством, марка реализуемого или приобретаемого автомобиля.
Заполнение договора купли-продажи автоБланк стандартного типа договора по покупке или продаже автомобиля можно скачать прямо в интернете.
Можно сделать его распечатку и заполнить на компьютере, или написать.
Здесь же указывают обязанности каждой стороны по передаче и приёму предмета торга и компенсации.
В следующем пункте указывают в виде цифр и прописи договорную цену на автомобиль.
В другой форме бланка договора для приобретения или продажи в отдельных пунктах указывают обязанности и ответственность каждой стороны, порядок оплаты и разрешения разногласий, условия действия.
Конечной строкой бланка является роспись каждой стороны, которая завершает наличие факта передачи транспортного средства и денежной суммы друг другу.
Роспись ставят перед соответствующей фамилией, указав инициалы представителей каждой стороны, которые прописаны в необходимой части бланка.
Процесс передачи ключей автомобиля с техническим паспортом в обмен на деньги осуществляют после того, как будут заполнены и согласованы все документы до его подписания.
Стоянка запрещена с табличкой. что это за знак, вы сможете узнать из нашего сайта.
В этой статье. вы найдёте рейтинг видеорегистраторов с антирадаром.
Как выбрать краскопульт для покраски авто, можно узнать отсюда. Рекомендуем всем, кто не может определится с выбором краскопульта.
После этого подписывают оформленный договор две стороны.
Внизу указывают число подписи документа.
Часто возникающие ошибки во время оформления договораБланк частично отпечатан и наполовину заполнен от руки.
Эту ошибку более часто можно встретить.
Она появляется потому, что сторона, занимающаяся подготовкой текста договора, выполняет заполнение своих данных на компьютере, а графы, относящиеся к иной стороне, оставляются незаполненными, и делает распечатку бланка.
Дальше, во время встречи с покупателем, он добавляет его информацию уже от руки.
Подобное совмещение текста на бланке не допускается, необходимо или полностью отпечатать текст, или документ, который составлен ручным способом.
Так же советуем посмотреть
Главная > Образцы документов > Договор купли-продажи товара между организацией и физическим лицом (с условием выполнения Продавцом монтажа проданного оборудования; оплата в условных единицах в рассрочку)
Договор купли-продажи товара между организацией и физическим лицом (с условием выполнения Продавцом монтажа проданного оборудования; оплата в условных единицах в рассрочку)Посмотреть образец бланка Скачать бланк
Договор купли-продажи – это договор, согласно которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную сумму (цену).
Предмет договора купли-продажи — вещи (имущество). Договоры купли- продажи определяются ст. 454 Гражданского кодекса РФ и иными законами и правовыми актами.
Особенности составления договоров купли-продажи товара между организацией и физическим лицом (с условием выполнения Продавцом монтажа проданного оборудования; оплата в условных единицах в рассрочку)Одним из самых универсальных и наиболее доступных как для обычных граждан, так и для юридических лиц является договор купли-продажи.
Структура договора купли-продажи:
При составлении договора купли-продажи допускается, при необходимости, добавлять дополнительные разделы.
Общая структура преамбулы одинакова для всех видов договоров. Первое, что указывается в преамбуле, это вид договора (договор купли-продажи). Желательно также указать подвид договора, например, договор купли-продажи автомобиля.
Далее необходимо определить дату подписания договора. Она включает число, месяц и год, причем месяц указывается прописью. Как правило, дата подписания договора является одновременно и датой его вступления в силу.
Следующим необходимым реквизитом договора является место его подписания. либо составления. Здесь необходимо указать название города или иного населенного пункта, в котором происходит совершение сделки.
В преамбуле должны содержаться полные наименования сторон договора. Кроме того, необходимо указать должность, фамилию, имя и отчество лиц, представляющих каждого контрагента и указать вид документа, который дает полномочия данному лицу.
Следующая часть договора – часть, в которой отражены условия заключения договора. Все условия принято разделять на существенные, обычные и случайные.
Существенные условия – это условия, которые необходимы и доста¬точны для заключения договора. Для того чтобы договор считался заклю¬ченным, необходимо согласовать абсолютно все его существенные условия. Договор не будет заключен до тех пор, пока не будет согласовано хотя бы одно из его су¬щественных условий. Именно поэтому важно четко определить, какие условия для данного договора являются существенными, а какие нет. Для договоров купли-продажи существенными условиями являются наименование товара, цена товара.
В отличие от существенных, обычные условия не нуждаются в согласо¬вании сторон. Обычные условия предусмотрены в соответствующих нор¬мативных актах и автоматически вступают в действие в момент заклю¬чения договора. Впрочем, для «солидности и объемности» договора некоторые стороны включают их в текст договора. Особенно это характерно для договоров купли-продажи недвижимости.
Случайными называют те условия. которые изменяют, либо дополняют обычные условия, выраженные диспозитивными нормами, а также условия, которые не предусмотрены законом, но которые стороны считают необходимым включить в свой договор.
Данные условия включаются в текст договора по усмотре¬нию сторон. Их отсутствие, так же как и отсутствие обычных условий, не влияет на действительность договора. Однако в отличие от обычных, они приобретают юридическую силу лишь в случае включения их в текст дого¬вора.
В отличие от существенных, отсутствие случайного условия лишь в том случае влечет за собой признание данного договора незаключенным, если заинтересованная сторона докажет, что она требовала согласования дан¬ного условия.
В противном случае договор считается заключенным и без случайного условия. Так, если при согласовании условий договора купли-продажи стороны не решили вопрос о том, каким видом транспорта товар будет доставлен покупателю, договор считается заключенным и без этого случайного условия.
Однако если покупатель докажет, что он предлагал до¬говориться о доставке товара воздушным транспортом, но это условие не было принято, договор купли-продажи считается незаключенным.
Форма договора купли-продажиДоговоры купли-продажи составляются в простой письменной форме.
Цель договора купли-продажи состоит в перенесении права собственности на вещь, служащую товаром, на покупателя. По общему правилу право собственности у приобретателя вещи по договору купли-продажи возникает с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором купли-продажи.
В тех случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.
Товаром по договору купли-продажи могут быть любые вещи, как движимые, так и недвижимые. Договором купли-продажи может быть предусмотрено, что передаче подлежат товары в определенном соотношении по видам, моделям, размерам, цветам и иным признакам (ассортимент). Договором купли-продажи, как правило, предусматриваются условия о гарантийном качестве и сроке годности товара. Условие в договоре о товаре – наименование, количество, в случае необходимости – индивидуально определяющие признаки (индивидуальный номер, адрес и технические характеристики объекта недвижимости и т.д.) – ст. 455, 465, 554 ГК РФ.
Цена является вторым существенным условием договора. Цена должна выражаться только в денежной сумме, быть определенной и реальной. Определенность цены означает, что обе стороны правильно оценивают размер цены и согласны с ней.
Реальность цены договора означает, что цена должна по общему правилу соответствовать нормальной (обычной) стоимости аналогичного товара, который обращается на рын¬ке. Цена и порядок расчетов – ст. 489, 555 ГК РФ.
Для договоров купли-продажи жилой недвижимости, в которой проживают лица, сохраняющие в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем – перечень этих лиц с указанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением – ст.558 ГК РФ.
Сторонами договора является продавец и покупатель. Продавец несет две основные обязанности: по передаче товара покупателю и по переносу на покупателя права собственности на продаваемый товар, а покупатель: принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену товара).
Помимо основных обязанностей продавца и покупателя, в договоре купли-продажи могут предусматриваться и дополнительные обязанности. связанные с информацией, касающейся сторон, предмета договора, способов его исполнения, страхования, хранения предмета договора и т.д. При неисполнении или ненадлежащем исполнении договора у сторон возникают обязанности по уплате санкций и возмещению причиненных убытков.
Основные гражданско-правовые рискиПродавца
Просрочка оплаты.
Просрочка или необоснованный отказ от приемки товара.
Уклонение покупателя от государственной регистрации договора в требуемых законом случаях.
Покупателя
Отсутствие у Продавца права распоряжаться товаром.
Просрочка передачи товара.
Продажа товара ненадлежащего качества, некомплектного, без необходимых документов и принадлежностей.
Уклонение продавца от государственной регистрации договора в требуемых законом случаях.
В соответствии со ст. 459 ГК РФ риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к покупателю с момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю, если иное не предусмотрено договором купли-продажи.
Риск случайной гибели или случайного повреждения товара, проданного во время его нахождения в пути, переходит к покупателю с момента заключения договора купли-продажи, если иное не предусмотрено таким договором или обычаями делового оборота.
Договор купли-продажи считается исполненным, если он подтвержден документально (накладная, акт приема-передачи, иные документы, предусмотренные в договоре).
Договор купли-продажи комплекта сруба .
Договор заключён между ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и гражданин (ка)____________________________________________ именуемый (ая) «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора .
1.1 «Подрядчик» обязуется изготовить и поставить, а «Заказчик» принять и оплатить Сруб из профилированного бруса естественной влажности размером ______________. Общее количество венцов в срубе – 20. Стропила изготавливаются из расчета угла наклона кровли к горизонтальной плоскости - 45 градусов, под двускатную кровлю с осью конька по центру сруба, вдоль длинной стороны стены.
Сруб изготавливается по технологии «Подрядчика»
С технологией изготовления и последующей сборки комплекта сруба ознакомлен ___________________ /Ф.И.О./ «Заказчик»
А) Брус стеновой профилированный естественной влажности сечением 90х140мм (140х140мм )_________штук
Б) Брус профилированный 90х140мм (140х140мм ) матица под балки перекрытий _______штук
В) Балки перекрытий первого этажа – доска 50х150мм обрезная 1-2 сорта естественной влажности __________ штук.
Г) Балки потолка первого этажа - доска 50х150мм обрезная 1-2 сорта естественной влажности __________ штук.
Д) Стропильные ноги - доска 50х150мм обрезная 1-2 сорта естественной влажности __________ штук.
Е) Схема сборки сруба, балок перекрытий, стропильной системы
2. Цена договора:
2.1 «Комплект сруба» приобретается «Заказчиком» по цене: _____________________ рублей.
2.2 «Заказчик» выплачивает «Подрядчику» предоплату в размере_______________% от суммы оговорённой в пункте 2.1 в момент подписания настоящего Договора. что составляет _______________________________________________ рублей.
2.3 Стоимость комплекта сруба является фиксированной на период действия договора и изменению не подлежит.
2.4 Право собственности на «комплект сруба» от «Подрядчика» «Заказчику» переходит в момент полной оплаты.
2.5 За просрочку платежа «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» штраф в размере 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки, либо несет ответственность за неисполнение настоящего Договора руководствуясь действующим законодательством РФ.
3.1 Срок поставки фиксируется сторонами в момент подписания настоящего Договора. «Подрядчик» поставляет «Товар» предупредив «Заказчика» за один день, а «Заказчик» принимает «Товар» по составленной смете и обязуется оплатить его в день поставки за вычетом предоплаты.
3.2 Возможность подъезда машины, поставляющей «комплект сруба» к участку гарантируется «Заказчиком».
3.3 «Подрядчик» производит комплектацию, погрузку и поставку «Товара», а «Заказчик» обеспечивает разгрузку своими силами, либо оплачивает услуги, связанные с разгрузкой «Товара».
4. Прочие условия:
4.1 Все дополнения и изменения являются неотъемлемой частью настоящего Договора и имеют юридическую силу, если они в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
4.2 Стороны освобождаются от частичного или полного неисполнения обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, например: землетрясение, пожар, наводнение, правительственные постановления, либо распоряжения государственных органов.
4.3 Сторона которая не может выполнить обязательства по настоящему Договору, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы обязана немедленно информировать другую сторону о подобных обстоятельствах и принять все усилия к тому, чтобы как можно скорее разрешить последствия невыполнения обязательств.
5.Срок действия договора:
5.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения сторонами взятых на себя обязанностей.
5.2 Подрядчик обязуется изготовить и поставить комплект сруба до «___»__________2011года. За просрочку поставки комплекта сруба «Заказчику», с «Подрядчика» взимается штраф в размере 0,5% от суммы договора
6.Адреса и реквизиты сторон:
Договор купли продажи сруба бани образецОтправлено через 34 минут
Лучшие фильмы в жанре «Исторический» - КиноКопилкаВ подпункте 4.2 пункта 4 декларации указываются подробные сведения об автомобилях (транспортных средствах заявленных в подпункте 3.12 пункта 3 вид, марка, год выпуска, номер кузова, объем двигателя и т.п. а также направление перемещения. При принятии пассажирской таможенной декларации должностное лицо ставит оттиск личной номерной печати на дате заполнения, обводит сплошной линией данные пунктов 3.1 и 4.1 во избежание дописок и заверяет это личной номерной печатью. После проверки в графу «Для служебных отметок» вносится в двух экземплярах запись о разрешении перемещения товаров и заверяется номерной печатью, а также при наличии несопровождаемого багажа ставится пометка «НБ» и реквизиты транспортных (перевозочных) документов. Предъявляя пассажирскую таможенную декларацию и свой багаж сотруднику таможни при перемещении через границу, Вы тем самым заявляете, что товары, подлежащие обязательному декларированию, помимо указанных в письменной форме, в Вашем багаже отсутствуют. В случае нарушения Ваших прав и свобод жалобу на решение, действие (бездействие) сотрудника таможни можно подать в вышестоящую инстанцию в течение 3 месяцев. См. Также: Оформить пассажирскую таможенную декларацию, образец пассажирской таможенной декларации - pdf, образец пассажирской таможенной декларации - gif. Вопросы и ответы по форме.
Полнотекстовый актуальный Федеральный закон О полиции от г. N 3-ФЗ.
Доклад россия наша родина 4 классBeдьмoчкA Новичек 295 сообщений
Отправлено через 58 минут
ДОГОВОР ПОДРЯДАна изготовление и доставку деревянного сруба
Гр. паспорт: серия. №. выданный. проживающий по адресу. именуемый в дальнейшем « Заказчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ: изготовление, по проекту №. доставку по указанному Покупателем адресу. именуемому в дальнейшем «Участок», деревянного сруба дома, а Заказчик обязуется, в соответствии с условиями договора, принять и оплатить сруб дома (именуемый в дальнейшем «Сруб») и произведенные Исполнителем работы.
1.2. Сруб является заготовкой для сборки дома/бани и представляет собой. Детали, из которых изготавливается деревянный сруб, должны отвечать следующим характеристикам: Брус. с комплектом пиломатериалов, согласно смете из Приложения №1
1.3. Все характеристики выбранного варианта Сруба: размеры сруба, комплектация, проект Сруба, пиломатериалы, стоимость, возможные дополнения, формы оплаты и сроки поставки сруба и пиломатериалов оговариваются в Приложении №1, которое согласовывается и подписывается Сторонами Договора и является неотъемлемой его частью.
1.4. Сборка и установка на Участке Сруба, являющегося предметом договора, осуществляется Бригадой, предоставленной Исполнителем, которая осуществляла изготовление указанного Сруба и, в случае выявления дефектов при сборке Сруба, Бригада несет материальную ответственность, соразмерную выявленным недостаткам.
1.5. Обязательства по надлежащему исполнению изготовления и постановки Сруба, а также ответственности за выявленные недостатки (дефекты) обозначены в Договоре №. заключенным между Исполнителем и Бригадой.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ, ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ СРУБА2.1. Исполнитель обязуется изготовить и доставить, а Заказчик принять Сруб до « » 2015 года.
2.2. Цена комплекта Сруба определяется по смете (Приложение №1) и составляет: рублей.
2.3. Цена работ по монтажу определяется по смете (Приложении №1) и составляет: рублей.
2.4. Цены, указанные в п.2.2 и п.2.3 настоящего Договора, являются твердыми и изменению не подлежат. В цену полностью включена оплата всех обязательств Исполнителя по настоящему Договору.
2.5. Порядок, условия расчетов и сроки на выполнение этапов работ устанавливаются согласно Графику платежей (Приложение №2).
2.6. Акт приема-передачи работ подписывается Заказчиком с одной стороны и Бригадиром Исполнителя с другой стороны, по факту завершения работ по следующим этапам:4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Сторонами влечет ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ в части, не урегулированной Договором.
4.2. Стороны не несут ответственности за ненадлежащее исполнение обязательств, наступивших вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в связи с изданием органами власти и управления новых нормативных актов, препятствующих исполнению обязательств Сторонами.
4.3. Каждая из Сторон, как только ей станут известны обстоятельства непреодолимой силы и другие обстоятельства, препятствующие исполнению данного Договора, обязана известить другую Сторону о таких препятствиях.
4.4. Если Заказчик отказывается от полной оплаты Сруба, Сруб остается в собственности Исполнителя, и Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере % от цены сруба и фактически понесенных Исполнителем затрат на изготовление и транспортировку Сруба на участок Заказчика по адресу, указанному в п.1.2 Договора.
4.5. Любые штрафные санкции: пени, неустойки, штрафы и т.п. за нарушение обязательств любой из Сторон по Договору, если таковые предусмотрены Договором или начисляются в соответствии с законодательством, могут быть применены Сторонами только при условии предварительного письменного требования о применении таких санкций, направленного Стороной, чьи права нарушены, Стороне, нарушающей обязательства возможность применения штрафных санкций является правом, но не обязанностью Стороны, чьи права нарушены.
4.6. Если Заказчик не выполнит в срок возложенные на него, на основании настоящего Договора, обязательства, то Исполнитель имеет право приостановить либо сдвинуть сроки выполнения работ на соответствующее количество дней, в течение которых Заказчик не выполнял возложенные на него обязательства.
4.7. Для разрешения споров, возникших в результате исполнения настоящего Договора, применяется следующий претензионный порядок:4.8. В случае не достижения разрешения спора путем претензионного порядка, оговоренного настоящим Договором, последний подлежит рассмотрению в суде.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5.1. Исполнителем дается гарантия, сроком в один год, со дня подписания акта приема-передачи работ, на нижеследующее:5.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента окончания работ и подписания акта-приемки по данному Договору.
5.3. Гарантийные обязательства не распространяются на материалы, приобретенные Заказчиком.
5.4. Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, нанесенный третьим лицам, либо Заказчиком, вследствие неправильной эксплуатации объекта.
5.5. Гарантийные обязательства утрачивают силу, если Заказчик, в течение действия гарантийного срока, изменяет конструкцию или технико-эксплуатационные параметры построенного сооружения.
5.6. Гарантийные обязательства теряют силу в случае отказа Заказчиком оплатить выполненные работы, либо в случае, если указанные работы оплачены частично.
5.7. Гарантийные обязательства имеют силу при наличии у Заказчика копии данного Договора и подписанного Сторонами Акта-сдачи приемки работ.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ6.1. Исполнитель не вывозит с участка Заказчика строительный мусор и грунт, образовавшийся в результате работ.
6.2. Исполнитель не выполняет работы по согласованию проекта и разрешения на строительство (архитектурное решение, размещение строения на участке, подводка коммуникаций и т.д.) с местными административными органами и не несет за это ответственности.
6.3. Исполнителем не выполняются работы по планировке участка Заказчика и земляные работы.
6.4. Заказчик не вправе вмешиваться в деятельность Исполнителя, вступать в отношения с работниками Исполнителя, в т.ч. подразумевающие привлечение их Заказчиком для выполнения каких-либо работ вне настоящего договора, в противном случае со всех выполняемых работ снимается гарантия, а с Заказчика взимается неустойка в размере % от стоимости работ по данному Договору.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за поврежденные деревья, кустарники, цветы и другие декоративные растения на участке Заказчика, находящиеся ближе 6 метров от краев пятна строительной площадки.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ7.1. Настоящий Договор является коммерческой тайной, и до окончания его действия Стороны обязуются не обсуждать пункты Договора с третьими лицами, а также финансовые вопросы, связанные с исполнением данного Договора.
8. ФОРС-МАЖОР8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по Договору явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
8.2. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, и иные явления природы, препятствующие исполнению обязательств Сторонами по настоящему Договору, а также война и военные действия. Указанные события должны быть подтверждены документами выданными компетентными организациями.
8.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее рабочих дней после начала их действия.
8.4. Несвоевременное уведомление о форс-мажорных обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору по причине указанных обстоятельств.
8.5. Если указанные обстоятельства продолжаются более дней, каждая Сторона имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты, которые будут включать в себя все платежи за фактически выполненные (принятые) работы.
8.6. Если любое из форс-мажорных обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного выполнения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим договором.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ10.1. Стороны признают, что обмен сообщениями по электронной почте между компетентными лицами Сторон является средством подтверждения или отказа от совершения действий и такие сообщения, при рассмотрении споров в суде будут признаны доказательствами, однако в случае, если имеется документ на бумажном носителе с содержанием, противоречащим содержанию сообщения электронной почты, приоритетное доказательственное значение будет иметь документ на бумажном носителе.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке – по одному для каждой из Сторон, причем оба экземпляра имеют равную юридическую силу.
10.3. Все предварительные договоренности по предмету Договора теряют силу с момента подписания Договора.
10.4. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны сторонами.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОНЗаказчик Регистрация: Почтовый адрес: Паспорт серия: Номер: Выдан: Кем: Телефон:
Исполнитель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:
Образец договора купли-продажи товара (между физическими лицами)ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ МЕЖДУ ГРАЖДАНАМИ
г. ______________ “___” ____________ 200 _ _ г.
Гражданин ______________________________________________________________, именуемый в дальнейшем “Продавец”. проживающий по адресу: _________________________________ ____________________________________. с одной стороны, и гражданин _______________________________________________, именуемый в дальнейшем “Покупатель”, проживающий по адресу: ______________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1. 1. Продавец обязуется передать товар в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму.
1.2. Товаром в настоящем договоре именуется _______________________________________.
1.3. Наименование, количество и качество товара определяются в соответствии с приложением 1.
2. Права и обязанности Сторон
2.1.1. Обязуется передать Покупателю указанный в приложении 1 товар в течение ___ дней с момента полной оплаты товара Покупателем на условиях настоящего договора.
2.1.2. Осуществляет доставку товара до Покупателя по адресу: _______________________ ____________________________________________________ .
2.1.3. Обязанность Продавца по передаче товара считается исполненной с момента вручения товара Покупателю.
2.1.4. Одновременно с передачей товара Продавец передает Покупателю относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации и т.п.).
2.1.5. Настоящим Продавец свидетельствует о том, что товар передается Покупателю свободным от любых прав третьих лиц (включая арест и залог).
2.2.1. Обязуется принять и оплатить товар на условиях настоящего договора.
2.2.2. Оплата товара Покупателем осуществляется в порядке, установленном разделом 3 настоящего договора.
2.2.3. При приемке товара от Продавца Покупатель проверяет соответствие наименования, количества и качества товара приложению 1. Покупатель осуществляет проверку наименования, количества и качества товара при получении товара от Продавца.
По результатам приемки товара Стороны составляют и подписывают акт приема-передачи товара. В акте указываются:
обнаруженные недостатки товара.
2.2.4. В случае обнаружения некачественного товара, если эти недостатки не были оговорены Продавцом, Покупатель вправе потребовать от Продавца:
соразмерного уменьшения покупной цены
безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок
возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.
2.2.5. В случае существенного нарушения требований к качеству товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) Покупатель вправе по своему выбору:
отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы
потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.
2.2.6. В случае, если Продавец передал Покупателю меньшее количество товара, чем определено приложением 1, Покупатель вправе:
потребовать передать недостающее количество товара или
отказаться от переданного товара и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
2.2.7. Если третье лицо по основанию, возникшему до исполнения настоящего договора, предъявит к Покупателю иск об изъятии товара, Покупатель обязан привлечь Продавца к участию в деле, а Продавец обязан вступить в это дело на стороне Покупателя.
Непривлечение Покупателем Продавца к участию в деле освобождает Продавца от ответственности перед Покупателем, если Продавец докажет, что, приняв участие в деле, он мог бы предотвратить изъятие проданного товара у Покупателя.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Общая сумма, подлежащая уплате Покупателем Продавцу за указанный в приложении 1 товар, составляет ________________________________________________________________.
3.2. Покупатель уплачивает Продавцу указанную в п. 3.1 сумму в течение ________ дней с момента подписания настоящего договора. Оплата товара производится наличными деньгами. При оплате товара Продавец выдает Покупателю расписку о получении денег.
3.3. В случае, если Покупатель не исполнит обязанности по оплате товара в установленные сроки, Продавец вправе отказаться от исполнения настоящего договора.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае нарушения Продавцом сроков передачи товара Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,5% стоимости товара за каждый день просрочки с момента наступления срока исполнения обязательства по передаче товара.
4.2. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и прекращается надлежащим исполнением.
5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, определяются в соответствии с требованиями действующего законодательства.
5.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
6. Адреса и реквизиты Сторон
юрист на сайте Матвеева О.Б.
юрист на сайте Дышловая Е.В.
юрист на сайте Евграфова Е.А.
юрист на сайте Горлышева Е.В.
юрист на сайте Нечаева Е.С.
юрист на сайте Иванова С. Д.
юрист на сайте Невская К.В.
юрист на сайте Мартюшова Н.И.
юрист на сайте Кадыров Р.О.
юрист на сайте Некляева Е.В.
юрист на сайте Васфиев М.Ф.
юрист на сайте Саникидзе Н.Л.
Здравствуйте, уважаемый гость!
Сейчас на сайте 32 юристa.
Какой у Вас вопрос?