Руководства, Инструкции, Бланки

образец договор на монтаж охранной сигнализации img-1

образец договор на монтаж охранной сигнализации

Рейтинг: 4.2/5.0 (1890 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Договор на монтаж системы сигнализации, видеонаблюдения

ПРИМЕР ДОГОВОРА НА МОНТАЖ СИГНАЛИЗАЦИИ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДОГОВОР №

ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемая в дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и ОРГАНИЗАЦИЯ в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель выполнит работы по монтажу и наладке системы безопасности (охранно пожарной сигнализации, видеонаблюдения и т.п.) – далее по тексту системы, в помещениях НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС ОБЪЕКТА.

2. Объем работ, цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость и объем работ по настоящему договору определяются в соответствии со сметой, являющейся неотъемлимым приложением к настоящему договору, проектной и иной прилагаемой технической декументацией. Стоимость работ составляет ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей ЧИСЛОМ копеек. В том числе НДС РАЗМЕР (или НДС не облагается).

2.2. Заказчик производит предварительную оплату работ по монтажу и наладке системы в размере ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей на основании счета исполнителя. Окончательный расчет осуществляется на основании акта выполненных работ и счета исполнителя.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему договору начинаются не позднее чем ______ срок с момента поступления предварительной оплаты на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение _____ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания услових для проведения монтажа системы безопасности. По окончании работ стороны в _____ срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ.

4.Права, обязанности и ответственность сторон

4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки;

4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего договора

4.2.2. обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ по монтажу и наладке системы безопасности, а именно: предоставляет доступ Исполнителю во все помещения объекта, подлежащие оборудованию системой безопасности, обеспечивает условия (на время проведения монтажных и наладочных работ) для размещения и хранения приборов, материалов и оборудования.

4.2.3. до момента сдачи (приемки) системы в эксплуатацию и подписания соответствующего акта, несет материальную ответственность за повреждение своими сотрудниками и (или) третьими лицами смонтированного оборудования системы сигнализации в размере стоимости работ по ее восстановлению на основании отдельного двухстороннего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

5. Производство работ. Гарантии.

5.1.Заказчик назначает на месте выполнения работ своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Исполнителем осуществляет контроль за ходом выполнения работ.

5.2 Исполнитель гарантирует соответствие смонтированной им аппаратуры требованиям нормативно- технической документации и работоспособность системы безопасности в течение СРОК, при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации системы.

6.Порядок расторжения договора

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.3. Меры ответственности сторон и порядок разрешения споров, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

7.4. В течение срока действия настоящего договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему договору.

7.5 Все претензии по настоящему договору каждой из сторон должны быть предъявлены в письменном виде и рассмотрены в _____ срок с момента получения их другой стороной.

7.6 К настоящему договору прилагаются: (ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ)

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ОРГАНИЗАЦИЯ- исполнитель
ИНН _____, КПП ______
АДРЕС
Р/С _______
БАНК
БИК и иные реквизиты БАНКА
Исполнитель______________ Фамилия И.О.

ОРГАНИЗАЦИЯ- заказчик
ИНН _____, КПП ______
АДРЕС
Р/С _______
БАНК
БИК и иные реквизиты БАНКА
Заказчик______________ Фамилия И.О.

© 2010-2016 г.г. Все права защищены.
Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов

Другие статьи

Договор на установку пожарной сигнализации

Панель ручного поиска договоров

кол-во скачиваний: 81

ДОГОВОР
на установку пожарной сигнализации

дата и место подписания

_________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с одной стороны, и _________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице _________________, действующ__ на основании _________________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика работы по установке пожарной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Условия выполнения работ:
Пожарная сигнализация устанавливается ___.

Установка пожарной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативных актов "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93", "Свод правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" СП 5.13130.2009". Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

В соответствии с вышеперечисленными документами и на основании обсуждения Заказчика и Исполнителя устанавливаются охранно-пожарные извещатели следующих типов: _______________________ в количестве _____________ в следующих местах: _________________, используемые методы монтажа: __________________________.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по установке охранной сигнализации составляет _____ (_________) руб. в том числе НДС _____ (_________) руб. Стоимость работ подтверждается __________.

2.2. Заказчик оплачивает работы в следующем порядке:
_______________________.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий Договор заключен на срок с "__"________ ___ г. по "__"________ ___ г.
Сроки выполнения работ по Договору:
Начальный срок - "__"________ ___ г.

Конечный срок - "__"________ ___ г.

3.2. Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4. ФОРС-МАЖОР

4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _____________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

4.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

4.3. Документ, выданный _____________________ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _________________, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Исполнитель обязан выполнить работы добросовестно и квалифицированно.

5.2. Изменения условий настоящего Договора возможны по соглашению Сторон, оформляемому в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5.3. Спорные вопросы по настоящему Договору, если они не урегулированы Сторонами путем переговоров, решаются судебными органами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. Настоящий Договор, информация и документация, получаемые в ходе реализации Договора, будут считаться конфиденциальными, и Исполнитель обязуется не разглашать их без согласия Заказчика.

5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, будет применяться соответствующее действующее законодательство Российской Федерации.

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

6. АДРЕСА И ДРУГИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Документы, образцы договоров - Охранное агентство Собратья

Лицензия на осуществление негосударственной (частной) охранной деятельности. 229 от 11 мая 2008 г. /скачать(посмотреть )/

Полис № ГС55-ЧДД1/000002-П001 страхования ответственности /скачать(посмотреть )/

Образцы основных договоров:

Образец заявки на установку оборудования /скачать /

Образец договора о монтаже охранной/пожарно-охранной сигнализации и т.д. /скачать /

Образец договора на охрану объекта с материальной ответственностью с постановкой на пульт централизованного наблюдения для физических лиц /скачать /

Образец договора на охрану объекта материальной ответственностью с постановкой на пульт централизованного наблюдения для юридических лиц /скачать /

Образец договора на оказание охранных услуг /скачать /

Законодательство РФ о частной охранной деятельности:

Основной нормативный документ, регулирующий частную охранную деятельность - это Федеральный Закон Российской Федерации "О частной детективной и охранной деятельности". Скачать его для ознакомления можно здесь.

Федеральный Закон "Об оружии". /скачать /

Обязанности и права судебных приставов /скачать /

Перечень объектов охраны /скачать /

Постановление Правительства РФ "О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации" /скачать /

Положения о лицензировании частной охранной и сыскной деятельности. /скачать /

Приказ МВД о проведении ОВД периодических проверок частных охранников, частных детективов (сыщиков) и работников юридических лиц, с особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением оружия и специальных средств /скачать /

Приказ МВД "О мерах по реализации Постановления Правительства РФ "О мерах по регулированию гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской Федерации" /скачать /

Приказ МВД "Об утверждении инструкции об организации работы по лицензированию и осуществлению ОВД контроля за частной детективной и охранной деятельностью на территории Российской Федерации" /скачать /

Уголовный Кодекс Российской Федерации /скачать /

Трудовой Кодекс Россйиской Федерации /скачать /

Акции

Договор на монтаж охранно-пожарной сигнализации Юрист образец договора - 17 September 2015 - Blog

Договор на монтаж охранно-пожарной сигнализации Юрист образец договора

Договор на установку и пусконаладку охранно пожарной сигнализации.

Системы автоматического пожаротушения. Системы оповещения и трансляции. С

Системы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации ( ОПС); Руково..

Установка пожарной сигнализации и система оповещения и. Защиты и. а также

Дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

Однако монтаж охранно пожарной сигнализации (ОПС) может потребоваться и обы

На техническое сервис установок пожарной сигнализации. Система автоматич

Системы охранной, пожарной и охранно- пожарной сигнализации (ОПС);. - сис..

Лицензия на осуществление работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств

Договор. на монтажные и пусконаладочные работы средств охранно- пожарной с

Проверка и восстановление установленной охранно-пожарной сигнализации. Фот

Пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Отчество ответственного за экс

Информация о файле: В архиве представлена форма-шаблон акта обследования по

Установка охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдение. Безопасный Дом.

Договор. на техническое обслуживание установок пожарной сигнализации. г. Во

Услуги - ООО ЧОП СОА Альфа Секьюрити Проектирование и монтаж охранно-пожарн

по проектированию пожарной сигнализации по монтажу и пуско-наладке пожар

1. Монтажные работы: - Монтаж автономной охранной и охранно-пожарной сигнал

Образец договора на обслуживание охранно пожарной сигнализации. сторон на н

Цена за 1 Одна услуга. Услуга по оказанию монтажа и установки охранно пожа

ГК Охрана и безопастностьПредоставляет услуги. проектирование

Лицензия на монтаж пожарной сигнализации средств обеспечения пожарной безоп

Во-первых, это охранно-пожарная сигнализация (ОПС),которая позволяет обнару

Проектирование технических систем охранно-пожарной сигнализации ОПС. с. Про

Монтаж, проектирование электрики, охранно-пожарной сигнализации, пожаротуше

Для вас коммерческое предложение, сравнительные характеристики. Монтаж пожарной

монтаж пожарной сигнализации по доступным ценам и в соответствии с действую

Электрика. СКУД. Охранно-пожарная сигнализация. Домофоны. Акустика.

Договор технического обслуживания систем охранной сигнализации. Монтаж охр

ДОГОВОР на монтаж сигнализации, видеонаблюдения, скачать пример

охранно пожарная сигнализация - системы контроля доступа - видеонаблюдение - интегрированные системы безопасности - gsm сигнализация

ДОГОВОР НА МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Здесь рассматриваются, соответственно тематике сайта, договор на монтажсистемы сигнализации (охранной, пожарной, охранно пожарной ), на монтаж системы видеонаблюдения. которые можно скачать по соответствующим ссылкам. Также расскажу про договор на обслуживание (его тоже можно скачать) указанных систем (охранной, пожарной, охранно пожарной, видеонаблюдения ).

Хочу заметить- отдельно договор монтажа каждой из названных систем безопасности рассматривать не вижу смысла, основные положения договора монтажа охранно пожарной сигнализации, видеонаблюдения схожи, аналогично договор обслуживания будет приведен также в общем виде. Про договор на проектирование пока упомяну вскользь.

Приведенные примеры договоров Вы можете скачать. после незначительных изменений, использовать для своих нужд. Замечу, что все приведенные договора рабочие, не раз заключенные, проверенные юридическими службами моих заказчиков. Признаюсь, я не сторонник многостраничных пудовых документов. Считаю их необходимыми при наличии достаточных условий подозревать недобросовестность какой либо из сторон.

Представленные примеры договоров монтажа, обслуживания систем безопасности, повторюсь, подразумевается охранная, пожарная, охранно пожарная сигнализация и системы видеонаблюдения. достаточно просты и прозрачны. Приводя пример как правильно составить договор того или иного вид работ, вкратце рассмотрю, прокомментирую основные положения договора (основные разделы договора ).

Договор на монтаж сигнализации, видеонаблюдения

Наиболее принципиальными являются основные положения договора. касающиеся объема выполняемых работ, причем для каждой стороны. Следует уделить этому особое внимание, проект желательно иметь в любом случае, особенно для большого объема работ.

Особого смысла прописывать меры ответственности нет, достаточно пункта 7.3 приведенного примера договора. Возможные приложения к договору: проект системы сигнализации, видеонаблюдения (или акт обследования объекта, план сетей системы безопасности). инструкция по эксплуатации системы безопасности (может быть предоставлена после монтажных работ), перечень необходимых согласований со сторонними организациями, которые осуществляет каждая сторона.

Договор на проектирование достаточно прост. Основополагающим здесь должно являться техническое задание на проектирование. Безусловно, договор на проектирование должен предусматривать строгое соблюдение проектировщиком действующих нормативных документов, правил проектирования.

Договор на обслуживание сигнализации, видеонаблюдения

Должен определять периодичность, объем выполняемых работ обслуживания системы безопасности, порядок ведения документации, срок устранения неисправностей.

Скоро выложу договор охраны объекта охранным предприятием (ЧОП). Основным моментом здесь является ответственность охранной организации. Вполне естественно, этот пункт самый завуалированный, емкий, спорный.

Все материалы данного сайта защищены законодательством РФ об авторском праве. Перепечатка и иное использование материалов сайта возможно только по согласованию с владельцем ресурса http://metain.narod.ru.

НАВИГАЦИЯ ПО САЙТУ

Статистика отзывов и оценок наиболее покупаемых автомобильных регистраторов.

Минимальные требования, предъявляемые к автомобильному видеорегистратору, которые следует учесть при его покупке.

К покупке и установке системы видеонаблюдения, на мой взгляд, стоит подходить осознанно и потратить некоторое время на изучение этого вопроса.

Договор на монтаж охранно-пожарной сигнализации

Договор на монтаж охранно-пожарной сигнализации

Договор на монтаж охранно-пожарной сигнализации

Нужно проверить договор.
Сколько будет стоить?

Договор на монтаж охранно-пожарной сигнализации
№ ___________

г. _____
«___» _____________ 2010г.

ООО «________», в лице ________, действующего на основании _______ и лицензии № ___________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и
ООО «_____________» именуемое в дальнейшем Заказчик в лице ______________. действующего на основании _____________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется оборудовать средствами охранно-пожарной сигнализации помещение «Заказчика», находящееся по адресу: ______________. Объем и стоимость работ, подлежащих выполнению «Исполнителем», указаны в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ, поручаемых «Исполнителю» по настоящему договору, определяется на основании согласованных смет.
2.2. Общая стоимость монтажных работ, по настоящему договору составляет __________ (_________) рублей ________ копеек, НДС не предусмотрен.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ.

3.1. Предоплата по договору составляет 50% НДС не предусмотрен и производится в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания Договора при предоставлении счета, выставленного Исполнителем. Окончательный расчет за выполнение «Исполнителем» работы по договору производится «Заказчиком» в течение 5-ти (пяти) банковских дней после подписания Заказчиком акта приема-сдачи выполненных работ по выставленному Исполнителем счету.

4.1. Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из настоящего договора, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении своих обязательств.
4.2 Исполнитель гарантирует, что качество материалов и работ будет соответствовать требованиям обычно предъявляемым к таким материалам, обеспечить своими силами складирование и сохранность используемых материалов.
4.3. Уполномоченные лица «Исполнителя» должны проводить проверку качества выполненных работ и качества используемых материалов. Использование материалов, не соответствующих условиям п.4.2. настоящего договора, запрещается.
4.4. Гарантийный срок на установленное «Исполнителем» оборудование составляет один год с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ. «Исполнитель» обязуется заменить или произвести ремонт вышедшего из строя в течении двух календарных дней периода действия гарантийного срока, оборудования за счет собственных средств, за исключением случаев выхода из строя оборудования по вине «Заказчика».
4.5. Все дефекты оформляются письменно путем составления Акта комиссией состоящей из представителей «Заказчика» и «Исполнителя», в течение 3-х дней после обращения «Заказчика».

5. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

5.1. Все вопросы, возникающие в связи с Договором, будут разрешаться сторонами путем переговоров.
5.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров, дело передается в Арбитражный суд, в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. «Исполнитель» приступает к выполнению работ только после поступления на его счет 100 % сметной стоимости.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. «Исполнитель» обязуется выполнить работы в течение 10 дней с момента поступления предоплаты на его счет.

8. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ

8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, и действует в объеме взятых Сторонами на себя обязательств.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Стоимость работы 2000р

Договор на монтаж охранно-пожарной сигнализации
№ ___________

г. __________
«___» _____________ 2010г.

ООО «______», в лице __________, действующего на основании __________ и лицензии № _______ от ________ г. именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ООО «_________» именуемое в дальнейшем Заказчик в лице _________. действующего на основании ________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется оборудовать средствами охранно-пожарной сигнализации помещение «Заказчика», находящееся по адресу: ______________. Объем и стоимость работ, подлежащих выполнению «Исполнителем», указаны в смете, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1.Стоимость работ, выполняемых Исполнителем на основании настоящего договора составляет _____________ (___________) рублей __ копеек, НДС не уплачивается на основании: ______________.
2.2. Подробный перечень и стоимость работ (товаров) указаны в Смете (Приложение № 1 к настоящему договору)

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ.
3.1. Заказчик уплачивает Исполнителю предоплату в размере 30% (тридцати процентов) от стоимости работ по настоящему договору, а именно: _____ (________) рубля. Заказчик уплачивает Исполнителю предоплату в срок не более 10 (десяти) дней с момента подписания Сторонами настоящего договора и выставления Исполнителем счета на сумму предоплаты.
3.2. В срок не более 15 (пятнадцати) дней с момента подписания Сторонами Акта сдачи приемки работ по договору и выставления Исполнителем счета на сумму, указанную в настоящем пункте, Заказчик уплачивает Исполнителю 70% (семьдесят процентов) от стоимости работ по договору, а именно: _______ (________) рубля.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из настоящего договора, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении своих обязательств.
4.2 Исполнитель гарантирует, что качество материалов и работ будет соответствовать требованиям обычно предъявляемым к таким материалам, обеспечить своими силами складирование и сохранность используемых материалов.
4.3. Уполномоченные лица «Исполнителя» должны проводить проверку качества выполненных работ и качества используемых материалов. Использование материалов, не соответствующих условиям п.4.2. настоящего договора, запрещается.
4.4. Гарантийный срок на установленное «Исполнителем» оборудование составляет один год с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется заменить или произвести ремонт вышедшего из строя оборудования в срок не более двух календарных дней с момента уведомления Исполнителя о неполадке. При этом гарантийный срок продлевается на срок в течение, которого оборудование не работало не надлежащим образом. Гарантия не распространяется на неполадки, которые возникли по вине Заказчика.
4.5. Все дефекты оформляются письменно путем составления Акта комиссией состоящей из представителей «Заказчика» и «Исполнителя», в течение 3-х дней после обращения «Заказчика». В случае если представитель Исполнителя не явился для составления соответствующего Акта, Заказчик вправе составить, указанный Акт в одностороннем порядке.

5. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
5.1. Все вопросы, возникающие в связи с Договором, будут разрешаться сторонами путем переговоров.
5.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров, дело передается в Арбитражный суд, в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. «Исполнитель» приступает к выполнению работ только после поступления на его счет предоплаты.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. «Исполнитель» обязуется выполнить работы в течение 10 (десяти) дней с момента поступления предоплаты на его счет.

8. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ
8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами, и действует в объеме взятых Сторонами на себя обязательств.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

Договор на установку охранной сигнализации (примерная форма), Договор (форма) от 30 октября 2013 года

Договор на установку охранной сигнализации (примерная форма)


(наименование). именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице (должность, Ф.И.О.). действующ__ на основании (Устава, положения или доверенности). с одной стороны, и (наименование). именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице (должность, Ф.И.О.). действующ__ на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1. Предмет договора


1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по установке охранной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Условия выполнения работ:

Охранная сигнализация устанавливается (указать адрес) .

Установка охранной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативного акта "Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93 ". Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

По настоящему Договору устанавливаются охранные извещатели следующих типов: ____________________ в количестве ________________ в следующих местах: ____________________, используемые методы монтажа ____________________.

2. Порядок и сроки выполнения работ


2.1. Срок выполнения работ: ________________ рабочих дней с момента предоплаты и готовности объекта.

Дата начала выполнения работ: "__" ____________ ____ г.

Дата окончания выполнения работ: "__" ____________ ____ г.

2.2. Срок завершения работ может быть изменен по соглашению сторон.

2.3. Выполнение работ завершается подписанием Акта сдачи-приемки работ.

3. Стоимость работ и порядок расчетов


3.1. Цена работ по Договору составляет ________________ (________________) рублей, в том числе НДС ________________ (________________) рублей.

3.2. Оплата по Договору производится в течение ________________ дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (или: ____________________).

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.

Купить документ Всего за 49 руб.

Идет завершение процесса оплаты.

Полный текст документа будет доступен вам, как только оплата будет подтверждена.
После подтверждения оплаты, страница будет автоматически обновлена. обычно это занимает не более нескольких минут.

Приносим извинения за вынужденное неудобство.

Если денежные средства были списаны, но текст оплаченного документа предоставлен не был, обратитесь к нам за помощью: payments@kodeks.ru

Если процедура оплаты на сайте платежной системы не была завершена, денежные
средства с вашего счета списаны НЕ будут и подтверждения оплаты мы не получим.
В этом случае вы можете повторить покупку документа с помощью кнопки справа.

всего за 49 руб.

Платеж не был завершен из-за технической ошибки, денежные средства с вашего счета
списаны не были. Попробуйте подождать несколько минут и повторить платеж еще раз.

Если ошибка повторяется, напишите нам на spp@cntd.ru. мы разберемся.

Договор на установку охранной сигнализации (примерная форма)

Пример договора подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации

Договор подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации

г. Москва «___»_________ 201_ г.

Открытое акционерное общество «_______________________» (сокращенное наименование – ОАО «______________»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «__________________», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на монтаж (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА ПОДРЯДА
1.1. По настоящему договору подряда Подрядчик обязуется в установленный договором на монтаж срок провести работы по монтажу и пуско-наладке пожарной сигнализации в помещении по адресу: г. Москва, ул. ________________, д. __, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить обусловленную Договором цену.
1.2. Срок выполнения работ составляет __ (_________________) рабочих дней с момента поступления авансового платежа Заказчика на расчетный счет Исполнителя при условии строительной готовности объекта.
1.3. Подрядчик предоставляет Заказчику копию лицензии ГУ ГПС МЧС РФ на монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязан выполнять предусмотренные настоящим договором строительного подряда работы надлежащего качества, в соответствии с требованиями технических норм и правил и со сметой, определяющей цену работ.
2.2. Обеспечение работ материалами и оборудованием несет Подрядчик.
2.3. Сторона, которая предоставила материалы и оборудование, несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных ею материалов или оборудования без ухудшения качества выполняемых работ.
2.4. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.5. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
2.6. Подрядчик должен устранять по требованию Заказчика и за его счет недостатки, за которые Подрядчик не несет ответственности. Подрядчик вправе отказаться от выполнения обязанности, указанной в настоящем пункте, в случае, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом настоящего договора на монтаж либо не может быть осуществлено Подрядчиком по не зависящим от него причинам.
2.7. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора подряда на выполнение монтажных работ. В этом случае Заказчик обязан уплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора на монтаж, и приобретенных материалов и оборудования с передачей данных материалов и оборудования в собственность Заказчика.
2.8. Подрядчик приступает к выполнению работ по договору строительного подряда при условии строительной готовности объекта.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
3.1. Приемка работ осуществляется Заказчиком в течение 5 рабочих дней после получения им сообщения Подрядчика о готовности к сдаче объекта договора на монтаж.
3.2. Сдача работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляются актом, который подписывается обеими Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой Стороной.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
3.4. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.
3.5. Гарантийный срок на результат работ по договору строительного подряда на выполнение монтажных работ устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с момента оформления акта сдачи-приемки работ. В период гарантийного срока в случае обнаружения недостатков Подрядчик устраняет их за свой счет в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии Заказчика.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Оплата выполненных по настоящему Договору работ производится Заказчиком в размере, предусмотренном сметой, а именно ___________ (___________________________тысяч) рублей __ копеек, в том числе НДС 18% - __________ (__________________ тысяч _______________) рублей __ копеек.
4.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере 50% стоимости работ по договору подряда на выполнение монтажных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания настоящего договора на монтаж. Окончательный расчет в размере 50% стоимости работ по Договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику и подписания акта сдачи-приемки работ при условии, что работы выполнены надлежащим образом и в сроки, установленные настоящим Договором, или досрочно.
4.3. Форма оплаты - безналичная путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Продавца.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору подряда на выполнение монтажных работ Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае несвоевременной сдачи работ по договору на монтаж с Подрядчика взимается пени в размере 0,5 % (ноль целых пять десятых) от общей сметной стоимости работ по Договору в день, за каждый день просрочки.
5.3. При невыполнении Подрядчиком гарантийных обязательств в срок, установленный в Договоре, Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от сметной стоимости работ по Договору, за каждый день задержки. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему договору подряда на выполнение монтажных работ.
5.4. В период гарантийного срока при невыполнении Подрядчиком своих обязательств Заказчик вправе устранить недостатки выполненных по Договору работ своими силами или с привлечением третьих лиц, а Подрядчик обязан возместить Заказчику все понесенные при этом расходы.
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащее исполнение обязательств по договору на монтаж по требованию Заказчика Подрядчик обязан оплатить единовременный штраф в размере 50% (пятидесяти процентов) от сметной стоимости работ по договору строительного подряда.

Весь типовой бланк и образец договора подряда на выполнение монтажа пожарной сигнализации доступен для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы документа.