Категория: Бланки/Образцы
Приложение А к Руководящему документу ОАО АК "Транснефть" от 06.04.2012 N РД-91.020.00-КТН-042-12
В программе инженерных изысканий обосновываются состав и объемы изыскательских работ в зависимости от природных условий, их изученности и состава требуемых расчетных гидрометеорологических характеристик.
Состав гидрографических работ, обосновывающих проектирование водохозяйственных объектов на различных стадиях проектирования, приводится в таблице 2 в зависимости от типа сооружений.
По подробности промер глубин разделяется на специальный, подробный и облегченный.
Каждому из этих видов промера соответствует своя частота галсов и измеренных глубин на них, а также масштаб оформления плана. Основные масштабы для составления промерных планов в соответствии с принятой классификацией промера по подробности и соответствующая им частота галсов с учетом сложности донного рельефа приведены в таблице 3. На участке перехода производят специальные или подробные промеры, русловую съемку производят в зависимости от интенсивности и типа руслового процесса подробными или облегченными промерами.
Приложения к документу:Договор на выполнение геодезических и картографических работ
г. [место заключения договора] [число, месяц, год]
[Полное наименование заказчика], именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с одной стороны и
[полное наименование подрядчика], именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить геодезические и картографические работы специального (отраслевого) назначения: [вписать нужное:
- создание и обновление топографических планов, предназначенных для составления генеральных планов участков строительства различных объектов, подземных сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам строительства, а также для выполнения иных специальных работ;
- создание и ведение географических информационных систем специального назначения;
- создание тематических карт, планов и атласов специального назначения в графической, цифровой и иных формах, издание этих карт, планов и атласов;
- геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и специальных работах;
- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по указанным направлениям] по объекту [название и иные идентифицирующие признаки объекта] в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
1.2. Работа выполняется иждивением Подрядчика - его силами и средствами.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Начало срока выполнения работ - [вписать нужное].
Окончание срока выполнения работ - [вписать нужное].
2.2. Промежуточные сроки:
Срок завершения 1 этапа работ - [вписать нужное].
Срок завершения 2 этапа работ - [вписать нужное].
Срок завершения 3 этапа работ - [вписать нужное].
2.3. Готовая геодезическая и картографическая продукция, материалы и данные передаются Исполнителем Заказчику по Акту приема-передачи выполненных работ по истечение окончательного срока выполнения работ, предусмотренного настоящим договором.
3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
3.2. Цена договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
3.3. Оплата работ производится поэтапно. Перед началом 1-го этапа работ Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере [вписать нужное] от стоимости работ. Окончательный расчет производится в течение [срок] после завершения 3-го этапа работ и подписания Сторонами акта выполненных работ.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
- соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и других исходных данных для выполнения геодезических и картографических работ, и вправе отступить от них только с согласия Заказчика;
- передать Заказчику готовую геодезическую и картографическую продукцию, материалы и данные.
4.2. Подрядчик не вправе передавать данные, полученные в процессе выполнения работы, третьим лицам без согласия Заказчика.
4.3. Заказчик обязан:
- передать Подрядчику техническое задание на выполнение геодезических и картографических работ;
- оплатить работу Подрядчика, в порядке и в размере, предусмотренных настоящим договором.
4.4. Заказчик вправе:
- привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим договором;
- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате работ, предусмотренных настоящим договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства по оплате.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере [вписать нужное].
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
5.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения конечного срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере [вписать нужное].
Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.3. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором.
5.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее изготовление геодезической и картографической продукции.
5.5. При обнаружении недостатков в геодезической и картографической продукции Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать ее, а также возместить Заказчику причиненные убытки.
6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
6.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [местонахождение арбитражного суда].
6.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [количество] дней с даты получения претензии.
7. Заключительные положения
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.
7.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8. Реквизиты и подписи Сторон
[вписать нужное] [вписать нужное]
Подрядчик [вписать нужное] Заказчик [вписать нужное]
Советы офисному сотруднику:Следите за новостями в социальных сетях
25.08.2015 Геологические изыскания в г. Нахабино, Красногорского района, Москвоской области
24.07.2015 выполнено бурение на объекте Московская область, Одинцовский муниципальный р-н, городское поселение Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, площадка №1
15.07.2015 Выполнены геологические изыскания и топографическая съемка
Договор на инженерно геологические изысканияЗаключен договор на выполнение инженерно-геологических изысканий на частном участке под коттеджное строительство. Объем работ 3 скважины по 8 метров.
ЗАО «Геологическая компания», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице Генерального директора ____________________________________________, действующего на основании Устава Общества с одной стороны, и__________________________________________именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя выполнение следующих Работ:
- инженерно-геологических работ.
Адрес объекта:____________________________________________________________
Объем Работ: _____________________________________________________________
Вышеперечисленные Работы включают полевые и камеральные работы, составление
технического отчета, на основе результатов изыскательских работ.
1.2 Технические требования к выполняемым Работам устанавливаются Техническими заданием на
проведение работ (Приложение №1).
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1 Датой начала работ считается дата поступления авансового платежа на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и предоставления технического задания.
2.2. Срок выполнения Работ, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, составляет _________
(______________________________ рабочих дней) с момента получения ИСПОЛНИТЕЛЕМ авансового платежа.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость Работ по настоящему Договору составляет:_________________ без НДС.
3.2. «ЗАКАЗЧИК» в течение 5-ти банковских дней с даты подписания настоящего Договора и предоставления «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» счета, перечисляет «ИСПОЛНИТЕЛЮ» авансовый платеж в размере 50%: ______________________ без НДС.
3.3. По завершению работ «ЗАКАЗЧИК» перечисляет «ИСПОЛНИТЕЛЮ» оставшийся платеж от договорной стоимости работ по п.3.1. в размере 50% в течении 3-х банковских дней c момента получения документов по п.4.1.
3.4. За несвоевременную уплату «ЗАКАЗЧИКОМ» по завершению выполненных работ от оставшейся суммы в размере 50% в установленные сроки, начисляются пени в размере 0,5% за каждый день просрочки.
3.5. В случае, если «ЗАКАЗЧИК» не выплачивает оставшуюся сумму по договору в размере 50% в течении 3-х банковских дней, то он отвечает личным имуществом организации на данную сумму.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Приемка и оценка выполненных Работ осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1).
4.2. После завершения всего комплекса работ «ИСПОЛНИТЕЛЬ» представляет «ЗАКАЗЧИКУ» Акт
сдачи-приемки выполненных Работ и комплект документации предусмотренной техническим заданием.
4.3. «ЗАКАЗЧИК» обязуется принять работу в течение 5 дней со дня получения Акта сдачи-приемки выполненных Работ и комплекта документации, указанных в п. 4.2 настоящего договора и направить
«ИСПОЛНИТЕЛЮ» подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ, или мотивированный отказ в приемке работ.
4.4. Переход всех прав на продукцию от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» к «ЗАКАЗЧИКУ» происходит после 100% оплаты работ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Права «ЗАКАЗЧИКА»: 5.1.1. «ЗАКАЗЧИК» вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно - хозяйственную деятельность «ИСПОЛНИТЕЛЯ». В случае возникновения споров о количестве и глубине пробуренных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» разведочных скважин, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе ссылаться на то, что «ЗАКАЗЧИК» не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.5.1.2. В случае обнаружения недостатков в работе «ИСПОЛНИТЕЛЯ», «ЗАКАЗЧИК» имеет право назначать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» разумный срок для устранения недостатков выполненных работ.5.1.3. Содействовать выполнению работы «ИСПОЛНИТЕЛЯ», в объеме и порядке, предусмотренном настоящим договором.
5.1.4. «ЗАКАЗЧИК» вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае «ЗАКАЗЧИК» обязан уплатить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» часть установленной цены пропорционально части работ, выполненной до получения извещения об отказе «ЗАКАЗЧИКА» от исполнения настоящего Договора.
5.2. «ЗАКАЗЧИК» обязан:
5.2.1. Уплатить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» установленную цену в порядке и на условиях, предусмотренных договором.
5.2.2. Передать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» все необходимые, для выполнения работ, документы и оказать содействие «ИСПОЛНИТЕЛЮ» в выполнении работ и объеме на условиях предусмотренных в договоре.
5.2.3. Согласовать с «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» результаты выполненных работ.
5.2.4. Освободить территорию от имущества третьих лиц и собственного имущества для работы специалистов и механизмов «ИСПОЛНИТЕЛЯ», в соответствии с согласованным планом скважин.
5.2.5. Обеспечить и подготовить подъезд техники к месту производства буровых работ.
5.2.6. Предоставить Исполнителю схемы прокладки подземных коммуникаций на участке бурения, если таковые имеются.
5.2.7. Организовать заезд на территорию проведения работ, выделить своего представителя для сопровождения работ и согласований инженерных сетей, проходящих вблизи скважин, если потребуется.
5.3. Права «ИСПОЛНИТЕЛЯ»: 5.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ.5.3.2. По своему усмотрению привлекать к исполнению своих обязанностей других лиц – субподрядчиков.5.3.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить при неисполнении Заказчиком встречных обязанностей и потребовать возмещения убытков.5.3.4. В случае выхода из строя буровой техники (бурового оборудования) исполнитель оставляет за собой право увеличить сроки производства буровых работ.
5.4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан:
5.4.1. Выполнить работы в соответствии с техническим заданием.
5.4.2. Согласовать с «ЗАКАЗЧИКОМ» результаты выполнения работ.
5.4.3. Передать «ЗАКАЗЧИКУ» материалы в соответствии с техническим заданием.
5.4.4. Приступить к выполнению работ в срок не позднее ___________________________________ г. В случае ухудшения погодных условий (проливные дожди, снежные заносы, гололед, t - 10С и т.д.) срок начала выполнения работ может быть отложен на срок действия плохих погодных условий, а также на срок устранения причин имеющих технический характер (внезапный выход из строя бурового инструмента или бурового оборудования).
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или недобросовестное исполнение условий договора в соответствии с действующим законодательством и положениями настоящего договора.
6.2. В случае нарушения своих обязательств одной из Сторон упущенная выгода другой Стороне не возмещается.
6.3. Места бурения скважин указывает «ЗАКАЗЧИК», «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несет ответственность за повреждение подземных инженерных сетей, сооружений и коммуникаций.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору или в связи с ним, первоначально разрешаются путем досудебного (претензионного) порядка урегулирования данного спора. Претензия должна быть рассмотрена и по ней дан ответ в течении 10 дней с даты получения претензии.
7.2. В случае не достижения согласия по спорному вопросу, спор подлежит решению в Арбитражном суде в установленном законом порядке.
8.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ», не осуществляет курьерскую доставку документации. При необходимости передачи (обмене) документов «ЗАКАЗЧИК» осуществляет это самостоятельно или за счет своих средств.
8.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не проводит регистрацию, экспертизу и иные действия технической документации и производимых работ в контролирующих, надзорных и иных организациях. При необходимости, «ЗАКАЗЧИК» производит эти действия своими силами и за свой счет.
8.3. Стоимость работ по договору распределяется следующим образом:
• Полевые работы (бурение геологоразведочных скважин, с отбором монолитов) – 50% от суммы договора,
• Лабораторные исследования отобранных монолитов – 25 % от суммы договора,
• Камеральная обработка и составление технического отчета – 25 % от суммы договора.
8.4. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.5. Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
8.6. В случае выявления при проведении бурения опасности проявления карстово-суффозионных процессов и необходимости при этом проведения дополнительного бурения Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему Договору.
8.7. Во всех взаимоотношениях со сторонними лицами стороны выступают от своего имени и за свой счет и риск, если иное не предусмотрено настоящим договором.
Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Техническое задание.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАО «Геологическая компания»
Юридический адрес:
г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 46, оф.506
тел: 8 (495) 514-46-62
ИНН 7731580180
КПП 773101001
ОГРН 1077762669797
р/с: 40702810000100001295
банк: «СберБанк России» (ОАО)
к/с 30101810300000000752
в отделении 1 Московского ГТУ Банка России
БИК: 044583752
ИНН/КПП 7710106861/775001001
ЗАКАЗЧИК
____________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения:
1.1.1. Топографическая съемка масштаба 1:500 незастроенного земельного участка категории сложности площадью га, расположенного по адресу. в границах, указанных заказчиком в ситуационном плане (Приложение №2).
1.1.2. Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».
2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и предоставления Исполнителю необходимых документов, указанных в п.4.1.2 настоящего договора и получения Исполнителем суммы за выполнение этапа работ, указанной в п.3.2. настоящего договора.
2.2. Срок выполнения работ по каждому этапу работ:
2.2.1. Срок выполнения работ по п.1.1.1 – календарных дня.
2.2.2. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дня.
2.2.3. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дней.
2.3. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя, дает Исполнителю право на продление срока действия договора.
2.4. Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям Заказчика составляет дней, если заключением дополнительного соглашению к договору не будет установлено иное.
2.5. При несоблюдении сроков выполнения работ по договору Исполнитель обязуется оплатить Заказчику неустойку в размере % от стоимости изыскательских работ за каждый день просрочки.
2.6. Срок окончания действия договора определяется датой подписания акта сдачи-приемки работ.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ3.1. За выполнение работ согласно п.1.1 настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю:
3.1.1. За выполнение работ по пунктам 1.1.1, 1.1.2 – рублей (без НДС).
3.1.2. За выполнение работ по пункту 1.1.3 – рублей (без НДС).
3.2. Оплата производится путем выплаты аванса в размере % от стоимости вида (этапа) работ указанных в п.3.1 настоящего договора.
3.3. Основанием для окончательной оплаты является подписанный с двух сторон акт сдачи-приемки работ.
3.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, договорная цена изыскательской продукции и новые сроки выполнения работ уточняются сторонами в дополнительных соглашениях к договору.
3.5. Основанием для увеличения стоимости и/или сроков выполнения изыскательских работ могут быть обстоятельства непреодолимой силы.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:
4.1.1. Рассматривать предложения и требования Исполнителя, связанные с организацией и производством, объемами и сроками выполнения изысканий, и в -дневный срок принимать по ним решения.
4.1.2. Передать Исполнителю все необходимые документы и исходные материалы, сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях необходимые для производства и окончательной сдачи работ (копии имеющихся топографических карт, инженерных планов, исполнительных схем, ситуационных планов, сведения о положении подземных инженерных коммуникаций).
4.1.3. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.
4.2. При выполнении работ по настоящему договору в счет договорной цены изыскательской продукции, предусмотренной в разделе 3 договора, Исполнитель обязуется:
4.2.1. В процессе изысканий в зависимости от результатов работ внести коррективы в программу работ, направленные на повышение достоверности и качества изысканий.
4.2.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя во время проведения изыскательских работ.
4.2.3. Передать Заказчику итоговую продукцию по результатам изыскательских работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).
4.2.4. При проведении изыскательских работ соблюдать требования СНиП и действующих нормативных актов Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ5.1. Результаты работ (услуг), а также перечень технической документации в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), подлежащих сдаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определены в договоре. Заказчику будут переданы следующие материалы:
5.1.1. Инженерно-топографический план участка.
5.2. В течение рабочих дней со дня получения документации Заказчик обязан рассмотреть ее и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде.
5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.4. Если по истечении срока, указанного в п.5.2, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Исполнителю, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате.
5.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить изыскательскую продукцию.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ6.1. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполнения всех работ, определенных условиями настоящего договора.
6.2. Исполнитель несет ответственность за действия и упущения привлекаемых им субподрядчиков и консультантов в той же степени, как за свои собственные.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору по причине экстремальных природных явлений, военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые делают невозможным или значительно ограничивают действия любой из сторон по исполнению условий настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные ими.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более месяцев, то стороны принимают совместное решение о дальнейших действиях. Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.
6.5. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, по которым стороны не могут достичь соглашения, решаются арбитражным судом в установленном порядке.
7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА7.1. Любые изменения и дополнения содержания договора осуществляются только по письменному согласию сторон.
7.2. При необходимости внесения изменений и дополнений в содержание договора в период его действия сторонами составляется дополнительное соглашение.
7.3. Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному согласию, оформленному в письменном виде.
7.4. В случае одностороннего расторжения договора сторона-инициатор обязана за дней до расторжения договора направить контрагенту письменное уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие договора.
7.5. При одностороннем расторжении Заказчиком договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом за дней и оплачивает по договорной цене Исполнителю объем фактически выполненных работ.
7.6. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.
7.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ8.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут отнести любые данные, предоставленные сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны.
9. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ9.1. В состав документации, которая является неотъемлемой частью договора, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и приложения к договору.
9.2. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления договора в действие.
9.3. Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке.
9.4. В случае, если содержание какого-либо пункта договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов договора сохраняется.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ИсполнительПри проведении инженерно - геодезических изысканий, стоимость договора на весь спектр геодезических услуг зависит от различных факторов. Кроме объема проводимых мероприятий по инженерно-геодезическим изысканиям, на стоимость договора влияет также уровень сложности и особенности каждого вида геодезических услуг, а также специфика конкретного объекта строительства.
Договор на инженерно-геодезические изыскания. Стоимость геодезических услуг (работ)Прежде, чем приступать к проведению инженерно- геодезических изысканий, стоимость которых можно определить только после ознакомления со всеми особенностями объекта строительства и местности, на которой его предполагается возводить, заключается договор с полным перечнем геодезических услуг (работ), техническим заданием, календарным планом проведения работ.
Кроме перечня необходимых инженерно – геодезических изысканий и цен на них в договоре заранее прописываются следующие моменты:
• Состав инженерно – геодезических изысканий, цена на каждый вид геодезических работ (услуг);
• Сроки выполнения работ и оказания геодезических работ (услуг);
• Порядок выполнения инженерно – геодезических изысканий;
• Условия сдачи-приемки выполненных работ;
• Список отчетных документов по договору;
• Возможности использования продукции изыскательских работ;
• Варианты страхования, ответственность и обязательства сторон;
• Юридические и банковские реквизиты.
Качество выполнения инженерно-геодезических изысканий, цены, гарантииПроведение инженерно-геодезических изысканий в нашей компании осуществляют специалисты самой высокой квалификации с многолетним опытом работы. От качества выполнения инженерно – геодезических изысканий зависит эксплуатационная безопасность возведенных объектов строительства и прилегающих к ним зданий и сооружений.
Наша компания «Урал Гео Инфо» гарантирует не только высокое качество всех видов геодезических работ (услуг) и инженерно – геодезических изысканий, но и цены, достаточно лояльные и выгодные для заказчиков. Демократичный уровень цен на геодезические услуги (работы) обеспечивается гибкой ценовой политикой, проводимой нашей компанией, комплексом мер по снижению затрат и ориентации на долгосрочное сотрудничество с крупными строительными компаниями.
Район инженерно-геодезических изысканий расположен в западной части города в зоне торгово-промышленной застройки по ул. Щорса. Участок изысканий представляет собой застроенную промышленную территорию ООО «» и занят зданиями и сооружениями производственного, вспомогательного и административно-бытового назначения. включая, электроподстанцию 110кВ и убежище. Территория промплощадки благоустроена, все подъезды и площадки имеют твёрдое покрытие с водоотведением в ливневую канализацию. Площадка плотно насыщенна инженерно-техническими сооружениями и коммуникациями,
Обзорный план
Рельеф площадки ровный, спланированный под существующую застройку, с небольшим уклоном с востока на запад 0.9 %. Перепад высот составляет 3.6 метра. Абсолютные отметки высот колеблются от 152.6 до 149.10 м.
В геоморфологическом отношении участок можно отнести к миоцена-плиаценовой денадуционной водораздельной поверхности
В районе участка изысканий производились топографо-геодезические работы по созданию топопланов масштаба 1: 500. Топографические материалы на бумажной основе хранятся в архиве завода «». Получены растровые копии топографических планов масштаба 1:500 на участок работ, которые могут быть использовании в настоящей работе как основа для обновления топографического плана и обновления планов инженерных коммуникаций.
Опорная геосеть г. Кирова создана в 1993 г. Кировским геодезическим центром Верхневолжского аэрогеодезического предприятия полигонометрией 1, 2 разряда и нивелированием IV класса. Непосредственно на участке работ пункты опорной геосети отсутствуют, поэтому использовались пункты ГГС города: Кочаргинцы, Булдаки, Баромзы, Боровые, Орлы,в местной системе координат и в Балтийской 1977 г.системе высот. на которые в Управлении Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии получено разрешение на использование данных (материалов) федерального картографо-геодезического фонда (текст. приложение 3).
Произведено обследование пунктов опорной геосети с целью их использования. По результатам обследования составлены сведения о состоянии геодезических пунктов используемых при производстве работ (текст. приложение 10).
Исходные пункты опорной геосети:Система координат местная г. Кирова
Система высот Балтийская 1977 г.
План ориентирован по истинному меридиану
На основе использования спутниковой аппаратуры, с пунктов госгеосети и методом развития съёмочного обоснования построением сети определены координаты и высоты пунктов съемочной геодезической сети (G1, G2, 1, 2, 10, 20) с точностью съемочного обоснования, от которых производилось дальнейшее развитие съёмочной геодезической сети. Развитие съемочной геодезической сети выполнено посредством прокладки двух отдельных разомкнутых теодолитных ходов. ходов тригонометрического нивелирования и системы из 3-х теодолитных и тригонометрических ходов с одной узловой точкой. Каждый из ходов и система ходов опираются на три пары временных пунктов определённых с использованием приёмников GPS
Для создания разбивочной геодезической основы на площадке заложены 4 временных репера, на которые составлены абрисы (кроки) (текстовое приложение 12) с каталогом координат и высот. Временные знаки сданы по акту на наблюдение за сохранностью (текстовое приложение 13).
С пунктов съёмочной геодезической сети произведено координирование пунктов постоянного съемочного обоснования (углы капитальных зданий). Координаты вышеуказанных пунктов приведены на топоплане.
Измерения производились:
Запись результатов измерений производилась на электронный накопитель прибора.
Метрологическая аттестация применяемого оборудования при производстве работ:
Уравнивание съёмочного обоснования произведено:
Технические характеристики планового и высотного съёмочного обоснования приведены в текстовых приложениях 7, 8, 9.
По результатам работ составлена схема построения съёмочной геосети с картограммой выполненных работ (граф. приложение 1).
На участке работ площадью 10.9 га производилась обновление топоплана. Обновление производилось на основе топографических планов масштабом 1:500 с сечение рельефа 0,5 м, полученного в архиве предприятия посредством сличения имеющегося топографического плана с натурой с целью выявления изменений контуров ситуации и рельефа. Съёмка ситуации и рельефа производилась с пунктов съёмочного обоснования методами горизонтальной и высотной съёмки, при этом горизонтальная съёмка выполнялась полярным способом с обмером зданий и сооружений с составлением абрисов, а высотная съёмка выполнялась тригонометрическим нивелированием.
Составительский оригинал топоплана выполнен в карандаше на лавсане, с которого с помощью программы AutoCAD для персональных компьютеров, произведена векторизация и выпуск издательского оригинала плана топографической съёмки в масштабе 1:500.
По результатам работ составлен инженерно-топографический план в масштабе 1:500 с сечением рельефа горизонталями 0,5 м. по условным знакам ГУГК, 1989г. издания, как в бумажном так и в цифровом виде (граф. приложение 2).
Съёмка подземных и надземных сооружений производилась одновременно с обновлением топографического плана на всей территории участка. При этом производилось обследование нивелирование подземных сооружений. Поиск подземных сооружений, не имеющих выходов на поверхность, производился с использованием материалов эксплуатирующих организаций с помощью трассоискателя SR-20. Высота люков колодцев подземных сетей определялись тригонометрическим нивелированием. Материал и диаметр труб, глубина заложения подземных коммуникаций выписаны на топоплане у соответствующих колодцев.
Правильность нанесения инженерных сооружений, их полнота и технические характеристики согласовывались с владельцами коммуникаций.
По результатам работ составлены: план сетей подземных и надземных сооружений, совмещённый с топографическим планом и согласованный с эксплуатирующими сети организациями (граф. приложение 2) и лист согласований инженерных коммуникаций (текстовое приложение 11).
Контроль и приемка выполненных топографо-геодезических работ производилась
руководством полевого подразделения. Данные камерального контроля и технические характеристики полевых измерений приведены в соответствующих документах (текст. приложение 6, 7, 8, 9) и в акте камеральной приёмки (текст приложение 14). Приведенные в приложениях технических характеристики соответствуют требованиям СНиП 11-02-96 п. 5.10 и 5.11.
Состав и объём работ соответствуют техническому заданию. Нормативными документами при выполнении работ являлись:
Представленные материалы содержат все необходимые сведения и могут быть использованы при разработке проекта строительства.
Инстаграм