Примерная форма договора оказания услуг Технического Заказчика (в строительстве) - бланк 2016, скачать в doc

Договор оказания услуг Технического Заказчика

г. [вписать нужное] [число, месяц, год]

[наименование предприятия, организации], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и [наименование предприятия, организации], в лице [должность руководителя, Ф. И. О.], действующего на основании [вписать нужное], именуемый в дальнейшем "Исполнитель", вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель в целях контроля и надзора за ходом строительства, качеством используемых в строительстве подрядчиком материалов до окончания работ, соблюдения сроков выполнения работ в рамках договора, достоверностью сметной документации обязуется оказать полный спектр функций Технического Заказчика в строительстве [вписать нужное], находящегося по адресу: [вписать нужное], с момента подготовки проекта и до сдачи объекта, а Заказчик принимает на себя обязательство оплачивать оказываемые услуги на условиях настоящего договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Заказчик обязуется:

- предоставить Исполнителю техническое задание, проект, а также всю разрешительную документацию, имеющуюся у Заказчика, требуемую в соответствии с действующим законодательством для ведения указанных в техническом задании и проекте работ на объекте, в течение [значение];

- оказывать содействие Исполнителю при выполнении им принятых по договору обязательств;

- своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные Исполнителем услуги согласно выставленным счетам.

2.2. Заказчик имеет право:

- вносить предложения о совершенствовании методов выполнения функций Технического Заказчика Исполнителем;

- на получение достоверной информации посредством отчетов Исполнителя;

- на получение консультаций по вопросам, касающимся предмета договора.

2.3. Исполнитель обязан:

- надлежащим образом выполнять возложенные на него функции Технического Заказчика;

- контролировать процесс производства работ в строительстве;

- разработать План выполнения работ, график выполнения работ;

- осуществить получение всей проектно-сметной и разрешительной документации;

- заключить договоры с генподрядчиками, имеющими лицензии, на выполнение работ согласно проектно-сметной документации;

- обеспечить оформление документов по земельному участку;

- назначить ответственного за строительную площадку;

- организовать получение разрешения соответствующих органов на использование в период проведения строительства действующих коммуникаций;

- вести учет целевых средств;

- осуществлять технический надзор за строительством объекта;

- гарантировать проведение технического надзора аттестованными специалистами, независимыми экспертами в своей области;

- осуществлять контроль качества производства работ в соответствии с требованиями технических норм, правил и т. д.;

- организовать постоянную проверку наличия документов, подтверждающих качество материалов и изделий, используемых при производстве работ;

- выявить все несоответствия, проблемы;

- внести предложения по их устранению;

- установить контроль за своевременным устранением недостатков в работах;

- не допускать необоснованного превышения сметной документации;

- отражать результаты проводимого технического надзора в [вписать нужное], с указанием всех обнаруженных нарушений технических условий, виновных лиц, требований, направленных к их устранению;

- взаимодействовать с органами местного самоуравления, контролирующими и надзирающими организациями по вопросам, связанным с выполнением работ по настоящему договору;

- осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления;

- гарантировать соблюдение экономических интересов Заказчика;

- контролировать соблюдение сроков проведения строительства;

- осуществить заключительный этап контроля выполненных работ перед сдачей объекта Заказчику;

- консультировать Заказчика по всем вопросам, связанным с настоящим договором;

- выполнять все работы на высоком профессиональном уровне;

- гарантировать качество выполняемых функций Технического Заказчика.

2.4. Исполнитель имеет право:

- вносить предложения о совершенствовании методов осуществления функций Технического Заказчика.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость услуг, обусловленных настоящим договором определяется дополнительным соглашением - протоколом согласования цены, составляемом [указать периодичность составления], в котором определяется перечень оказанных за отчетный период услуг с указанием их стоимости.

3.2. Оплата услуг производится [вписать нужное] согласно выставленным счетам.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору оказания услуг Технического Заказчика в строительстве [вписать нужное] Заказчик и Исполнитель несут ответственность в пределах прямого действительного ущерба, причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по договору.

4.2. За невыполнение работ в срок, предусмотренный договором, Исполнитель выплачивает Заказчику пени в размере [значение].

4.3. При нарушении Заказчиком сроков оплаты оказанных по договору услуг он выплачивает Исполнителю пени в размере [значение] % от подлежащей к оплате суммы за каждый день просрочки платежа.

4.4. Технический Заказчик:

- распоряжается выделенными денежными и материальными средствами для строительства объекта и несет материальную и иную, предусмотренную действующим законодательством ответственность;

- несет ответственность за целевое и своевременное использование ресурсов, соблюдение строительных норм и правил при проектировании и строительстве объекта, за качество принимаемых проектных решений, материалов, конструкций, оборудования и строительно-монтажных работ, сроки ввода объекта в эксплуатацию.

4.5. Стороны не несут ответственности в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т. п.

4.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения Сторонами обязательств по договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Стороны будут принимать все меры для урегулирования возникающих споров и разногласий путем переговоров.

5.2. При недостижении взаимопонимания спор передается на разрешение арбитражного суда согласно действующей подсудности.

6. Срок действия договора

6.1. Настоящий договор действует с [число, месяц, год] до полного исполнения Сторонами принятых по договору обязательств.

7. Прочие условия

7.1. По соглашению Сторон настоящего договора Исполнителем могут быть приняты к выполнению дополнительные виды услуг.

7.2. Изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.

7.3. Все дополнительные соглашения прилагаются к настоящему договору и являются его неотъемлемой частью.

7.4. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

7.5. По вопросам, не нашедшим отражения в договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством.

8. Реквизиты и подписи Сторон

¦[вписать нужное] ¦[вписать нужное] ¦

¦[вписать нужное] ¦[вписать нужное] ¦

Договор на оказание ремонтно-строительных услуг

"____" ____________ 2014 г.

«_____________». именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Генерального директора _____________. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «РемСервис», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице Генерального директора _____________. действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", а индивидуально - "Сторона", заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1.1. По настоящему "Договору" "Подрядчик" по заданию "Заказчика" обязуется в установленный "Договором" срок выполнить работы, указанные в п. 1.2 "Договора", а "Заказчик" обязуется принять результат "Работ" и уплатить обусловленную "Договором" цену.

1.2. Общий объем, сроки выполнения работ по Договору составляет ______ рабочих дней с даты перечисления денежных средств на р/с Подрядчику.

1.3. "Подрядчик" самостоятельно определяет способы выполнения задания "Заказчика".

2.1. "Договор" вступает в силу с даты его подписания Сторонами, и действует до Даты или событие окончания действия договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. "Заказчик" обязуется:

3.1.1. Осмотреть и принять с участием "Подрядчика" выполненные "Работы" (результат "Работ") в сроки и в порядке, которые предусмотрены "Договором" и Приложениями.

3.1.2. При обнаружении отступлений от "Договора", ухудшающих результат "Работы", или иных недостатков в "Работе" немедленно заявить об этом "Подрядчику".

3.1.3. Оплатить выполненные "Работы" на условиях и в порядке, установленных "Договором".

3.2. "Заказчик" вправе:

3.2.1. Во всякое время проверять ход и качество "Работы", не вмешиваясь в деятельность "Подрядчика".

3.2.2. Отказаться от исполнения "Договора" и потребовать возмещения убытков, если "Подрядчик" не приступает своевременно к исполнению "Договора" или выполняет "Работу" настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

3.2.3. Назначить "Подрядчику" разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении "Подрядчиком" в назначенный срок этого требования отказаться от "Договора" либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на "Подрядчика", а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения "Работы" станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.

3.2.4. По своему выбору в случаях, когда "Работы" выполнены "Подрядчиком" с отступлениями от "Договора", ухудшившими результат "Работы", или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в "Договоре" использования либо непригодности для обычного использования:

• потребовать от "Подрядчика" безвозмездного устранения недостатков в разумный срок

3.2.5. Если отступления в "Работе" от условий "Договора" или иные недостатки результата "Работы" в установленный "Заказчиком" разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, "Заказчик" вправе отказаться от исполнения "Договора" и потребовать возмещения причиненных убытков.

3.3. "Подрядчик" обязуется:

3.3.1. Осуществлять "Работы" в соответствии с условиями "Договора".

3.3.2. Работы выполняются иждивением "Подрядчика".

3.3.3. Использовать в соответствии с условиями "Договора" необходимые:

• оборудование (технику) материалы.

3.3.4. В течение пяти рабочих дней со дня получения письменного запроса "Заказчика" давать "Заказчику" письменные объяснения о выполнении "Работ", а также незамедлительно давать устные объяснения "Заказчику" о выполнении "Работ".

3.3.5. Незамедлительно информировать "Заказчика" о заключении договоров субподряда с указанием предмета договора, наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов субподрядчиков.

3.3.6. Немедленно предупредить "Заказчика" и до получения его указаний приостановить "Работы" при обнаружении:

• возможных неблагоприятных для "Заказчика" последствий выполнения его указаний о способе исполнения "Работы";

• отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения "Работ";

• иных, не зависящих от "Подрядчика" обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых "Работ" либо создают невозможность их завершения в срок.

Вопрос о целесообразности продолжения "Работ" решается "Сторонами" в течение трех рабочих дней со дня получения "Заказчиком" уведомления о приостановлении "Работ".

3.3.7. В течение трех рабочих дней до указанного в "Договоре" срока выполнения проинформировать "Заказчика" о готовности "Работ".

3.3.8. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим "Договором" и сдать работы "Заказчику" в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию результата работ.

3.3.9. Передать "Заказчику" вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета "Договора", если характер информации таков, что без нее невозможно использование результата работы для целей, указанных в "Договоре".

3.3.10. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке "Работ" и в течение гарантийного срока эксплуатации результата "Работ".

3.4. Права "Подрядчика":

3.4.1. Привлекать к исполнению своих обязательств по "Договору" субподрядчиков без предварительного письменного согласования с "Заказчиком".

3.4.2. Не приступать к "Работам", а начатые "Работы" приостановить или отказаться от исполнения "Договора" и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение "Заказчиком" своих обязанностей по "Договору" препятствует исполнению "Договора" "Подрядчиком", а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение "Заказчиком" указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок

3.4.3. При уклонении "Заказчика" от принятия выполненных "Работ" по истечении месяца со дня, когда согласно "Договору" результат "Работ" должен был быть передан "Заказчику", и при условии последующего двукратного предупреждения "Заказчика" продать результат "Работ" третьему лицу, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся "Подрядчику" платежей, внести на имя "Заказчика" в депозит в порядке, предусмотренном ст. 327 ГК РФ.

3.4.4. Вместо устранения недостатков, за которые отвечает "Подрядчик", безвозмездно выполнить "Работу" заново с возмещением "Заказчику" причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае "Заказчик" обязан возвратить ранее переданный ему результат работы "Подрядчику", если по характеру "Работы" такой возврат возможен.

4.1. Договор вступает в силу с даты его подписания, и действует до окончания срока выполнения работ указанных в п. 1.2.

4.2. Перенос сроков начала и окончания работ по "Договору" согласовывается "Сторонами" дополнительно.

5. Стоимость работ и порядок расчетов

5.1. Стоимость "Работ" по "Договору" определяется "Сторонами" в "Смете" (Приложение №1 к "Договору № ______ "), являющейся неотъемлемой частью "Договора", что составляет сумму ______ руб. (в том числе НДС 18%).

5.2. Оплата по "Договору" производится в следующем порядке:

• в течении трех рабочих дней с даты выставления Подрядчиком Счета, "Заказчик" производит авансовый платеж, 30% от стоимости всего объема "Работ", указанной в п. 5.1 "Договора", что составляет сумму ______ руб. (в том числе НДС 18%);

• дальнейшая оплата производится за фактические выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в течении трех рабочих дней выставления счета Подрядчиком на оплату выполненных работ на основании подписанных Заказчиком акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

5.3. Способ оплаты "Работ": "Заказчиком" денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) безналичный на р/с "Подрядчику".

6. Порядок сдачи и приемки работ

6.1. Приемка каждого этапа "Работ" или конечного результата "Работ" подтверждается подписанием "Сторонами" акта сдачи - приемки выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

6.1.1. "Подрядчик" по завершении выполнения "Работ" (этапа "Работ") в сроки, установленные п. 4.1 "Договора", представляет "Заказчику" заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении адресату либо нарочным: акт сдачи - приемки выполненных работ (2 (два) экземпляра) и счет-фактуру по выполненным работам (1 (один) экземпляр), оформленные в соответствии с требованиями законодательства.

6.1.2. "Заказчик" обязан в течение трех рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1.1 "Договора", с участием "Подрядчика" осмотреть и принять выполненные "Работы" (результат "Работ"), подписать и вернуть "Подрядчику" 1 (один) экземпляр акта приема-сдачи работ или направить "Подрядчику" мотивированный отказ от приемки "Работ" путем направления его по почте либо нарочным. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа "Работы" считаются принятыми "Заказчиком" и подлежащими оплате на основании одностороннего акта, составленного "Подрядчиком".

6.1.3. В случае отказа "Заказчика" от приемки "Работ" "Сторонами" в течение трех рабочих дней со дня получения "Подрядчиком" мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.2. "Заказчик", обнаруживший недостатки в "Работе" при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте сдачи-приемки работ либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

6.3. "Заказчик", принявший "Работу" без проверки, лишается права ссылаться на недостатки "Работы", которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

6.4. "Заказчик", обнаружив после приемки "Работы" отступления в ней от условий "Договора" или иные недостатки, которые не могли быть установлены им при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты "Подрядчиком", обязан известить об этом "Подрядчика" в течение трех рабочих дней со дня их обнаружения.

6.5. При досрочном прекращении "Работ" по "Договору" за исключением случаев, предусмотренных п.п. 3.2.2, 3.2.3, 6.4 "Договора", "Заказчик" обязан принять выполненные "Работы" по степени их готовности на дату прекращения "Работ" и оплатить их стоимость (за вычетом авансовых платежей).

6.6. При досрочном выполнении "Подрядчиком" "Работ" "Заказчик" обязан принять и оплатить эти "Работы" на условиях "Договора".

7.1. Применимым правом по "Договору" является право России.

7.2. "Стороны" несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по "Договору" в соответствии с "Договором" и законодательством.

7.3. Неустойка по "Договору" выплачивается только на основании обоснованного письменного требования "Сторон".

7.4. Выплата неустойки не освобождает "Стороны" от выполнения обязанностей, предусмотренных "Договором".

7.5. Ответственность "Заказчика":

7.5.1. В случае несвоевременной оплаты "Работ" "Подрядчику" в соответствии с условиями "Договора" "Заказчик" обязуется выплатить "Подрядчику" пени в размере 0,1% в день от стоимости несвоевременно оплаченных "Работ" за каждый день просрочки, но не более 20%.

7.6. Ответственность "Подрядчика":

7.6.1. В случае несвоевременного выполнения этапа "Работ" "Подрядчик" обязуется выплатить "Заказчику" пени в размере Размер пени, 0,1% в день от стоимости этапа "Работ" по "Договору" за каждый день просрочки, но не более 20%.

7.6.2. "Подрядчик", предоставивший материал для выполнения "Работы", отвечает за его качество по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.

7.6.3. "Подрядчик" несет ответственность за несохранность предоставленных "Заказчиком" материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества "Заказчика", оказавшегося во владении "Подрядчика" в связи с исполнением "Договора", в размере стоимости указанных материала, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного имущества "Заказчика".

7.7. "Подрядчик" не несет ответственности: - за невыполнение обязательств по "Договору", если оно вызвано действием или бездействием "Заказчика", повлекшим невыполнение им собственных обязательств по "Договору" перед "Подрядчиком".

7.8. За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения "Работ" по "Договору", отвечает "Подрядчик", если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает "Заказчик".

8. Основания и порядок расторжения договора

8.1. "Договор" может быть расторгнут: по соглашению "Сторон", а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из "Сторон" по основаниям, предусмотренным "Договором" и законодательством.

8.2. Расторжение "Договора" в одностороннем порядке производится только по письменному требованию "Сторон" в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения "Стороной" такого требования.

8.3. "Заказчик" вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке:

8.3.1. В случаях, предусмотренными п.п. 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5 "Договора".

8.3.2. В любое время до сдачи "Заказчику" результата "Работы", уплатив "Подрядчику" часть установленной "Договором" стоимости "Работ" пропорционально части "Работ", выполненной до получения извещения об отказе "Заказчика" от исполнения "Договора". Заказчик также обязан возместить "Подрядчику" убытки, причиненные прекращением "Договора", в пределах разницы между стоимостью всех "Работ" по "Договору" и стоимостью оплаченных "Заказчиком" "Работ".

8.4. "Подрядчик" вправе расторгнуть "Договор" в одностороннем порядке:

8.4.1. В случаях, предусмотренными п. 3.4.2 "Договора".

8.4.2. В случае существенного увеличения стоимости "Работ" или необходимости проведения дополнительных "Работ" и отказа "Заказчика" от заключения дополнительного соглашения об увеличении стоимости "Работ".

8.4.3. В случае задержки "Заказчиком" оплаты выполненных "Работ" более чем десяти календарных дней.

9. Разрешение споров из договора

9.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из "Договора" является для "Сторон" обязательным.

9.2. Претензионные письма направляются "Сторонами" нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению "Сторон", указанным в статье 13 "Договора".

9.3. Направление "Сторонами" претензионных писем иным способом, чем указано в п. 9.2 "Договора" не допускается.

9.4. Срок рассмотрения претензионного письма составляет Время рассмотрения рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

9.5. Споры из "Договора" разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством.

10.1. "Стороны" освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по "Договору" в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от "Сторон" обстоятельств.

10.2. "Сторона", которая не может выполнить обязательств по "Договору", должна своевременно, но не позднее пяти календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую "Сторону", с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

10.3. "Стороны" признают, что неплатежеспособность "Сторон" не является форс-мажорным обстоятельством.

11.1. Гарантии качества распространяются на все элементы и "Работы", выполненные "Подрядчиком" по "Договору".

11.2. Гарантийный срок при нормальной эксплуатации на результат выполненных "Работ" устанавливается на Гарантийный срок с даты подписания сторонами акта окончательной приемки выполненных работ.

11.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект "Работ" не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает "Подрядчик".

11.4. Если в период гарантийной эксплуатации объекта "Работ" обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то "Подрядчик" обязан их устранить за свой счет и в согласованные с "Заказчиком" сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения "Подрядчик" обязан направить своего представителя не позднее десяти рабочих дней со дня получения письменного извещения "Заказчика".

11.5. При отказе "Подрядчика" от составления или подписания акта обнаруженных дефектов "Заказчик" составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. При этом расходы "Заказчика" по проведению экспертизы возмещаются "Подрядчиком".

11.6. "Подрядчик" несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта "Работ" или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим "Заказчиком" или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта "Работ", произведенного самим "Заказчиком" или привлеченными им третьими лицами.

11.7. Срок обнаружения ненадлежащего качества результата "Работы" "Заказчиком" составляет в пределах гарантийного срока один год.

12.1. "Стороны" не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста "Договора" полностью соответствует действительному волеизъявлению "Сторон".

12.2. Вся переписка по предмету "Договора", предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения "Договора".

12.3. "Стороны" признают, что если какое-либо из положений "Договора" становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения "Договора" обязательны для "Сторон" в течение срока действия "Договора".

12.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах по одному для каждой из "Сторон".

13. Адреса и реквизиты сторон

Договор строительного подряда

По договору строительного подряда одна сторона (Подрядчик) по заданию другой стороны обязуется построить объект либо выполнить иные строительные работы и сдать результат работ другой стороне (Заказчику), а последний обязуется принять результат и оплатить.

Таким образом, сторонами договора строительного подряда являются Подрядчик и Заказчик.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.

Существенными условиями договора строительного подряда является предмет договора и сроки договора.

Предмет договора подряда.
В соответствии с действующим законодательством подрядчик обязан осуществить строительство и связанные с ним работы согласно технической документации, определяющей объем, содержание работ и другие требования.
Таким образом, предмет договора, как правило, определяется сторонами в технической документации.
В любом случае, в договоре подряда должны быть четко указаны работы, которые необходимо выполнить Подрядчику либо какой конкретно объект необходимо создать.

Сроки договора.
В соответствии со статьей 740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный срок по заданию заказчика построить определенный объект либо выполнить иные строительные работы. Следовательно, условие о сроке окончания работ является существенным условием договора.
В договоре строительного подряда должны быть предусмотрены сроки начала и окончания работ по договору, так называемые «сроки действия договора строительного подряда».
В противном случае договор будет признан незаключенным в силу ст. 432 ГК РФ.

Стоимость договора подряда.
Цена выполненных по договору подряда работ чаще всего определяется на основании сметы.
По общему правилу, в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 ГК РФ.
Оплата работ по договору подряда производится заказчиком в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда.
Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком.
Документами, подтверждающими выполнение работ и их приемку Заказчиком, являются акты выполненных работ.

Ответственность по договору подряда.
За неисполнение либо неполное исполнение сторонами своих обязательств договором может быть предусмотрена ответственность, в том числе в виде неустойки по договору подряда.

Изменение, расторжение договора подряда.
Договор строительного подряда может быть изменен или расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ.
Например, стороны вправе внести изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства, вправе по соглашению включить в договор дополнительные работы и определить их стоимость и т.д.
Заказчик вправе отказаться от договора до приемки работ.

Договор подряда: налоги, налогообложение
При составлении договора необходимо учитывать вопросы налогов, налогообложения.
Например, в практике установлено, что налог на добавленную стоимость взыскивается сверх цены работ, если он не был включен в расчет этой цены.
Невключение указанных условий в договор влечет возникновение новых обязательств для стороны (сторон) договора.

В практике может выделяться договор подряда на ремонт помещения (здания, сооружения), договор подряда на отделочные работы, договор подряда на строительство здания.

Порядок взыскания задолженности по договору подряда.

Первоначально необходимо направить претензию, где описаны все фактические обстоятельства и взаимоотношения сторон. В претензии необходимо указать конкретный срок и сумму задолженности по договору подряда.

Так, в договоре может быть предусмотрена возможность взыскания неустойки по договору подряда за неисполнение или неполное исполнение сторонами своих обязательств.

Например, при нарушении сроков сдачи объекта, Подрядчик уплачивает Заказчику 0,01 % от стоимости работ, указанной в договоре за каждый день просрочки и т.п.

В случае, если ответа на направленную претензию не поступило, Подрядчик вправе обратиться в суд с исковым заявлением по договору подряда с целью взыскания задолженности за выполненные работы.

Юристы по составлению договора подряда могут не только предоставить консультацию составить договор подряда, но и подскажут, как оформить договор подряда либо проведут правовую экспертизу договора подряда, представленного для анализа.

Консультации юристов по договору подряда:
Как составить и правильно оформить договор строительного подряда ( подряда на ремонт) с точки зрения гражданского и налогового законодательства;
Привлечение к ответственности, взыскание задолженности по договору подряда, составление претензий, иска (искового заявления) в арбитражный суд;
Расторжения договора подряда на строительные работы в том числе по основаниям ненадлежащего качества, нарушения сроков строительно-монтажных работ.

Юридическое сопровождение договора подряда подразумевает:
1. Составление договора подряда юристами;
2. Юридический анализ и экспертиза представленного договора подряда. Определение и предварительное согласование существенных условий договора относительно сроков и этапов, графика выполнения строительных работ, порядка приёма и оплаты строительно-монтажных работ;
3. Аудит налоговых последствий договора подряда внесение соответствующих изменений в договор, учитывающие законную возможность применения налоговых льгот;
4. Участие юристами в урегулировании возникающих в ходе исполнения договора подряда досудебных споров о ненадлежащем исполнении обязательств подрядчиком или заказчиком;
5. Представительство и защита интересов в арбитражных судебных спорах по вопросам нарушения условий договора подряда: подготовка претензий, составление исковых заявлений, участие в судебных заседаниях, обжалований решений арбитражного суда (подготовка апелляционных, кассационных жалоб в вышестоящие арбитражные суды апелляционной и кассационной инстанций);
6. Сопровождение исполнения решения суда о взыскании долга, неустойки возникших из-за нарушения условий договора подряда сторонами (подрядчиком, заказчиком, проектной организацией);
7. Юридическая консультация по отдельным вопросам договора строительного подряда, оптимизации налогообложения операций.

В настоящем разделе опубликованы типовые договоры подряда (формы, бланки, образцы договоров подряда). В разделе Вы найдете: договоры бытового подряда, строительного подряда; договор по ремонту оборудования, договор на выполнение конкретной работы; договора подряда, заключенного между предприятием и физическим лицом, договор субподряда; а также акты приема передачи по договору подряда, строительного подряда, субподряда (форма 2), соглашения об изменениях условий договора подряда, образец сметного расчета (объектная смета форма №3). Приведенные документы в этом разделе могут быть использованы в качестве образцов для составления конкретного договора подряда, а не скопированы целиком. Мы полагаем, что отношения подряда играют важную роль в экономике каждого предприятия, особенно в сфере строительства. Наличие качественного договора подряда между проектировщиком, заказчиком, подрядчиком и субподрядчиком, регулирующего все существенные условия договора подряда, зачастую, способствует экономичному разрешению возникших вопросов в ходе его исполнения, без обращения в арбитражный суд. Юристы нашей компании, специализирующиеся в сфере подряда, оказывают услуги по разработке договора подряда