Утепление наружных стен

г.Н.Новгород, ул. ________________

Я, __________________________________, собственник квартиры №____ проживаю в доме, обслуживаемым Вашей организацией. Являясь исполнителем услуг по содержанию общего имущества, Ваша организация независимо от формы собственности и организационно-правовой формы обязана предоставить потребителю услуги, соответствующие по качеству обязательным требованиям стандартов, санитарных правил и норм, установленным нормативам и условиям договора, а также информации о жилищных услугах.

Я свои обязательства по договору исполняю, регулярно плачу за услуги по содержанию общего имущества.

Однако в нарушении ст.4 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст.10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006г. № 491 содержание общего имущества выполняется с нарушениями, а именно в период времени с ______ 20_____ года по _______ 20___ года в результате промерзания стен в жилой комнате данной квартиры стены и потолок стали «отсыревать», возникла большая влажность, появилась плесень, обои стали отслаиваться, произошла деформация пола. Поскольку требуется утепление только незначительной части фасада, данные работы относятся к текущему ремонту.

В соответствии с ч. 2 ст. 162 ЖК РФ по договору управления многоквартирным домом управляющая организация обязуется оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме.

В силу п. 2.3.4 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя от 27.09.2003 г. № 170, текущий ремонт следует проводить в пределах трех-пяти лет с учетом группы капитальности зданий, физического износа и местных условий.

Из приведенных правовых норм следует, что управляющая многоквартирным домом организация должна не реже чем в пять лет обеспечить текущий ремонт общего имущества собственников помещений. Данный ремонт не проводился с …… года

На основании выше изложенного, в соответствии со ст.4 Закона РФ «О защите прав потребителей», ст. 40, ст.42 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006г. ст. 156, ст. 162 Жилищного кодекса РФ,

1. В течение 10 дней произвести в доме №. расположенном по адресу: <адрес>. работы по утеплению наружных стен квартиры №…………

2. Произвести оценку причинённого мне материального вреда – промерзанием стен, допущенными по вине управляющей организации и выплатить в десятидневный срок причинённый мне материальный вред.

В случае отказа устранить протечку или имитации принятия мер я оставляю за собой право обратиться в суд для взыскания материального ущерба, морального вреда и перерасчета платежей за содержание и ремонт жилищного фонда.

Образец договора на утепление фасада - Новые файлы

Образец договора. Такая технология позволяет обеспечить утепление. Утепления фасада. Образец заявления на утепление. Наружное утепление фасада. Образец договора с. Договор утепление фасада скачать договор утепление. Образец договора утепление фасада. Договор подряда на утепление фасада дома. Изменение договора или его расторжение.

Образец договора подряда на провидение работ по устройству фасада. Образец договора. Типовой договор на утепление. Образец коммерческого предложения. Типовые договора. Договор на ремонт фасада образец. Ремонт и утепление. Образец договора аренды. Отделка фасада будет. Возможное утепление. Также в конце договора обязательно.

Нормативам и условиям договора. Незначительной части фасада. Утепление стен. Образец договора подряда на провидение работ по устройству фасада. Договора на. Составить и скачать договор подряда на утепление фасада дома. Договор подряда на.

Договор на утепление фасада образец скачать файл бесплатно с www.akonstroy.ru. Скачано 7052 раз. Договор на ремонт фасада. Возможное утепление. Составляют ли они договор на текущий и. Образец договора. И надежную фиксацию теплоизоляции на стенах. Утепления фасада. Договор на утепление и. Составить и скачать договор подряда на утепление фасада. Типовой договор на утепление. Образец заявления. Договор на утепление фасадов.

Как написать заявление в жкх на утепление внешней стены дома образец

как написать заявление в жкх на утепление внешней стены дома образец

Добрый вечер! Подскажите куда можно обратиться с вопросом по утеплению промерзших стен в многоквартирном доме.

В суд с претензией к застройщику -скрытый дефект, как по книжке. такими проблемами занимается жкх /у, если не реагируют, со всеми заключениями и свидетелями пишите заявление в прокуратуру, там решат этот вопрос ) Экспертиза есть. Квартира в.

Что делать если в квартире +14.

В квартире должно быть не менее 18 градусов, в угловой 20! Требуйте этого! Сходите в общество по защите прав потребителей, возьмите образец заявления на директора ЖКХ. и с бумажками к ним. Разговоры не помогают, а на бумажки они должны. Включить камин. и звонить в раздичные инстанции, чтобы прибавили жару в батареях))))если незнаете куда звонить, попробуйте узнать в справочной 09 или в любой другой вашего города. У нас тогда тоже было холодно дома. позвонили куда-то, и.

швы впанельном доме .вн

http://rutube.ru/tracks/1803167.html вилатерм купите или подходящую по диаметру термоизоляцию для водопроводных труб, пену-любую, а вто мастика-это самая хитрая вешь, я видел эпоксидную, с камнем берется насмерть. Самостоятельно с лестницы.

Если плохо работает отопление че делать.

Сложный вопрос, без реального осмотра что-либо советовать трудно((((Элеватор, ты не рассверлишь))))и не дергайся))))Если бы я был на твоем месте((((что очень не хотелось бы) 1)увеличил диаметры всех подводящих и отходящих труб (Т-1,Т-2) от. это потому что ужо лето пришло. и отопление отключили. мда. жалуйся ЖЕКу каждый день может достанешь и они сделабт. но вообще то что значит не когда? это вродь его работа. ну не наю пожалуйся государству. Электрообогреватель помогает.

Здравствуйте!Подскажите,как утеплить стену в квартире, наружная и на пятом этаже,чтобы потом не мучиться от сырости?

Наталья утепление это сложный техничесский вопрос. А утепление изнутри тем более. У меня есть очень маленький документ с картинками, там подробно рассказывается почему так делать нельзя, и как можно. Почитаете сделаете выводы сами. А то вам. Да, грамотно и правильно утеплять стены нужно с наружной стороны, но. А кто это сделает? Видел по всему городу 3-4 таких здания и все, а людям жить нужно. Поэтому обрабатываем стен от грибка и плесени, Делаем каркас, укладываем утеплитель.

Температура в квартире от 12 до 15 тепла.Сколько платить?

и в СУД. да, но-делайте заявк на горяч линию ЖКХ. в ЖЭС, просите составить акт о температуре в кв составьте акт с соседями, потом напишите заявление в ЖЭС о перерасчете за недопоставку отопления они к дому тепло подводят? Исходите из этого Остальное.

Оплатит ли ЖКХ утепление фасада в угловой квартире в Хрущёвке

зачем так извращаться? Можно как все нормальные люди написать заявление на перерасчёт и неоказание услуг надлежащего качества, дождаться замерщика и составления акта и ЖКХ само всё сделает, как нужно. Ну если нравиться плакаться и заламывать. Можно конечно за счет ЖКХ это сделать. Они потом сумму этого ремонта на всех жителей дома раскидают равномерно. Потом будет крика от соседей емае. Станете врагом народа. Я себе сделал все утепление квартиры с помощью Строительной компании.

в угловой комнате по стене плесень уже не первый год в ЖЭК обращались не один раз. куда еще можно обратиться?

В блочных домах бывает из-за швов, в кирпичных - при плохой кладке. Требуйте от Жэка установление причины. Устранять внутри квартиры скорее всего придется вам. Вряд ли из-за этой причины дадут другую квартиру. Этих дефектов очень много. проще антисептиком обработать В управляющую компанию, в состав которой входит ЖЭК, в Управление (отдел) жилищно - коммунального хозяйства Исполкома муниципального образования (города, района, посёлка), в санэпидемстанцию, в экологическую.

В квартире две торцевые комнаты круглый год в плесени, вытяжка работает хорошо, что делать, на кого жаловаться. у

на строителей или тех кто делал материалы для дома. решают многие сию проблему или утепляют внутреннюю сторону квартиры или внешнюю. Советую спросить на форуме. http://www.mastercity.ru/vforum/forumdisplay.php?f=2 Перед тем, как спросить- прочитайте там подобные темы. сереж привет!для начала вызови из домоуправл .нач.участка,покажи акт ветиляцион.службы.что вытяжка.

Мешают спать, ночью ремонтируют асфальт канализационный люк

Пишите жалобу Путину. Можете вот сюда.http://chmt.ru/publ/11-1-0-16 Исковое заявление по претензиям к коммунальным службам _______________________________________________________________ Образец искового заявления в суд Истец. зачем ночью спать, ты ребенок чтоли? А мне самолёты мешают, ну и что из этого. Брось лучше сырое яйцо на трактор. ну стерпи. не вечно ведь будут чиниьб это. днем мещают прохожим. жалобу проще написать. поинтерисуйся культурно.

Подскажите, пожалуйста, действенный способ борьбы с сыростью и плесенью в квартире? Новостройка, все стены "плачут".

Пока только тепловентилятор дом за леето должен просохнуть если зимой опять начнут плакать -только утепление стен а плесень -на поролоновую ггубку возьмите "белизны" (работайте в перчатках ) и перотрите плесень -минут чеерез 20 промойте. есть такие штуки типа обогревателя вот они и вытягивют влагу из воздуха Вообще все советуют утеплять стены. тогда перепадов температур не будет. У меня было тоже.Все наружные стены внутри дома покрыл пенопластом (в рулонах). Та же картина.

Кто за отмену закона об ограничении роста тарифов на ЖКХ.

Повышение должно быть прозрачным т.е. соответствовать поышению на топливо, материалы и т.д.Это только начало. Все за отмену. А кто нас слышит. Я против роста тарифов на ЖКХ я за отмену, давайте устроим забастовку! о чем вы. кто нас услышит. когда правит чубайс и иже с ним. а что делать-придется смирится Справедливо.

В квартире зимой промерзает стена (влажность,плесень),ТСЖ.В декабре обращалась в ЖилИнспекцию.

если текут швы, то отремонтировать их обязаны. Это делают подрядные организации. Свою стену утеплите сами. Обшить гипсокартоном и набить под него утеплитель - дело одного дня. Плесень у вас от неработающей вентиляции. Прочищайте.Только на первый канал в программу ЖКХ ,которую ведёт Е.Проклова. сделайте проще поведите отопление по этой стене пусть отапливаеться

Тот, кто должен - сделает это так. Лучше за свой счет и своими грамотными мастерами. Был опытесли зацвела значит плесень а это значит влага с наружи,с улицы. в общем дому капремонт надо,или хотя бы швы заново проконопатить,утеплить(снаружи дома ) пусть дез,управляющая компания ремонтирует -наверняка деньги берут в платежках за.

Иск к ЖКХ и Админитсрации

Есть Постановление Госстроя 170. По нему ваша ситуация - текущий ремонт, его обязана делать ваша УО. Администрация делает капитальный ремонт. Вы допустили 2 ошибки: 1. Начали стучаться НЕ ТУДА. 2. Пошли в суд вместо надзорных органов. А. И все-то стараются достать бедную администрацию. С чего Вы взяли, что она - полномочный орган по ремонту Вашего дома и за что ее "цеплять".

входящая температура в радиаторах 67градусов,температура в угловой квартире 15 градусов,что делать?

Температура теплоносителя в норме. Значит проблема в теплопотерях. Фасад, окна и т.д. Если у Вас стоят конвекторы, от них теплоотдача паршивая (если вообще они у Вас не завалены хламом). В общем, если теплый воздух поступает в квартиру. у вас в этой комнате только 1 батарея? по стоительным нормама в угловых делают по 2. Норма по температуре для этой комнаты +20. при этом температура батареи у вас совершенно нормальная. Либо надо наращивать радиатор, либо утеплять стены .

ТСЖ,Гос.Жил.Инспекция,суд-как решить мою проблему и моих соседей?

1)у вас есть документы о факте 2)этого достаточно для того, чтобы вы сами сделали ремонт (а лучше нанять строительную организацию, по договору) 3)после чего взыскать эти деньги с управляющей организации, в нашем случае - с ТСЖ

можно ли получить деньги взамен предлогаемой квартиры сироте?

Если качество жилья оставляет желать лучшего, то подайте жалобу в прокуратуру. Обменять на деньги нельзя.В своё время мы тоже сталкнулись с подобной ситуацией. Дали одн.квартиру в общаге,в притоне с наркоманами,и со всеми вытекающими. Окна сгнили(рамы),полы вздутые,а стены - как я вас понимаю! Картон больше никакого определения. Мы.

вопрос расчета денег управляющей компании жкх

Бумага, вывешенная на ( в ) подъезде действительно не является документом. Но вполне может служить доказательством в суде: http://www.consultant.ru/popular/gpkrf/8_6.html#p492 Статья 55. Доказательства 1. Доказательствами по делу являются. Бумага без подписей и печатей не является документом. правы вы, но в суде возможно доказать,кто написал и по чьей инициативе это сделано даже без подписи и печати. но сами понимаете это очень тяжело,поэтому и нужны и подпись и печать на.

По материалам сайта: http://advokatgoda.ru

Рогачевский райисполком заявления на утепление стены образец

19 августа, Рогачев /Соб. Инф./. На очередной прием к председателю Рогачевского райисполкома Сергею Яковлеву пришли не только девять жителей нашего города и района, но и двое граждан Украины. И если наших земляков в основном волновали вопросы ремонта и приватизации жилья, недостатки в работе коммунальных служб, то укрывшиеся от войны на Рогачевщине украинцы попросили у главы района помочь им в трудоустройстве. Стоит сразу сказать, что такая помощь гражданам соседнего государства была оперативно оказана. Председатель райисполкома предложил приехавшим на обустройство к нам украинцам и их близким вакансии в сельхозпредприятиях района, руководители которых пообещали обеспечить переселенцев не только работой, но и жильем. Уже. Хотели бы представить вашему вниманию статью о том как составить заявление судебному приставу. Нам сейчас надо будет доказать, что стена действительно требует утепления. Все это ровно на участке выступа стены наружу. Параллельно хочу подать жалобу в Роспотребнадзор с просьбой провести обследование стен квартиры с замером температуры и забором проб для выявления вида грибка, а также с требованием привлечь к ответственности рогачевский райисполком заявления на утепление стены УК. Суть в том, что температура внутренней поверхности наружной стены слишком низкая. Приокский районный суд обязал коммунальную компанию полностью заменить кровлю многоквартирного дома, отремонтировать фасад и подъезды. Мы утеплили стену материалом типа полифома. Brother Fox, у нас по осени во.
На приеме у председателя Рогачевского райисполкома Сергея Яковлева помочь просили и белорусы, и украинцы 19 августа, Рогачев /Соб. Инф./. На очередной прием к председателю Рогачевского райисполкома Сергею Яковлеву пришли не только девять жителей нашего города и района, но уплате и двое граждан Украины. И если наших земляков в основном волновали вопросы ремонта и приватизации жилья, недостатки в работе коммунальных служб, то укрывшиеся от войны на Рогачевщине украинцы попросили у главы района помочь им в трудоустройстве. Стоит сразу сказать, что такая помощь гражданам соседнего государства была оперативно оказана. Председатель райисполкома предложил приехавшим на обустройство к нам украинцам и их близким вакансии в. Вы не имеете права утеплять стены снаружи. Внешние рогачевский райисполком заявления на утепление стены стены не являются Вашей собственностью, а то, что за ними - тем более. 2. ТСЖ обязано обеспечить тем. Читать далееНаписать ответПохожие вопросы Экспертного клуба:Не можем добится тепла. Здравствуйте! Куда жаловаться на управляющюю компанию? Квартира куплена по ипотекеи, квартира угловая. Как приходит зима. Промерзание стенДобрый день. Посоветуйте, что нужно делать в нашей ситуации. Мы являемся собственниками квартиры в доме, который сдан в эксплуатацию). Госпошлину при этом платить не надо. Могу еще посоветовать третьим лицом в заявлении указать жилищную инспекцию, в полномочия которой, в числе прочих, входит и контроль работы УК. Может, где-то я рогачевский райисполком заявления на утепление стены не очень корректно высказалась, но в данном посте я описала реальную ситуацию со своей квартирой, если кому-то это поможет в борьбе с УК - буду рада. Удачи ) Дети - это счастье! А глаз у меня и раньше дергался)У помощи всегда две стороны - тот, кто помогает, и тот, кому помогают. И еще неизвестно, кто больше выигрывает.

Не буду ссылаться на какие-то решения судов, расскажу про свой опыт противостояния с Управдомом Дзержинского.

Руководителю, оАО «Домоуправляющая компания, советского района» от _ г.Н.Новгород, ул. _ т. заявление. Я, собственник квартиры _ проживаю в доме, обслуживаемым Вашей организацией. Являясь исполнителем услуг по содержанию общего имущества, Ваша организация независимо от формы собственности и организационно-правовой формы обязана предоставить потребителю услуги, соответствующие по качеству обязательным требованиям стандартов, санитарных правил и норм, установленным нормативам и условиям договора, а также информации о жилищных услугах. Я свои обязательства по договору исполняю, регулярно плачу за услуги по содержанию общего имущества. Однако в нарушении ст.4 Закона РФ «О защите прав потребителей ст.10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых Постановлением Правительства РФ.

Если у вас в ванной комнате на гипсокартонной стене отошла плитка, то причин этому может быть несколько. Например, неправильное приклеивание плитки, недостаточно ровная стена была перед тем, как приклеивали плитку, высокая влажность вследствие плохого вентилирования помещения и прочее. В любом случае нужно ее переклеивать вам заново.

КаталогвопросовКлуб экспертов ЖКХ и недвижимости20 экспертов и юристов готовы сегодня ответить по сути Вашего вопроса.

Утепление снаружи, такое дело у моей подруги после заявления в УК. (скорее всего все же.

Заявление об утеплении стены дома заявление об утеплении стены дома, уРА! Мы таки добились своего.

Вопрос, живу в панельной девятиэтажке на ю-з Москвы. Квартиру получили в 1977 году. Последний подъезд, угловая квартира. Сейчас будем делать ремонт в моей комнате. Вчера ощупала все стены. Три стены, которые как-то граничат со стенами других комнат, тёплые. А вот та, что непосредственно уличная (не знаю, как правильно объяснить надеюсь, понимаете совершенно леденая. Я встала возле неё, и такое ощущение, что даже ветер дует! Полагаю, что в той стене дома со стороны улицы щели. Могу ли я, как проживающая в гос квартире и платящая всё квартплаты вовремя, упросить коммунальщиков утеплить дом снаружи? Ответы, необходимо, во-первых, замерить температуру в комнате, если.

Образец договора на отделку балконов и лоджий

Договор подряда №______

_______________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью __________ в лице директора _____________________________ ___________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и _______________________________________________________________________________, паспорт ______________ № ________________ выдан ___________________________________, состоящий на регистрационном учете по адресу: ___________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика в установленный срок выполнить комплекс работ по внутренней отделке балкона (лоджии), расположенного по адресу: ________________________________________________________________________________, а Заказчик обязуется принять выполненные работы и выплатить согласованную цену.

2. Сумма договора

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет ___________________________________________ рублей.

2.2. Заказчик выплачивает подрядчику предоплату в размере _________________________________________ рублей до начала выполнения работ.

2.3. Оставшуюся сумму Заказчик выплачивает Подрядчику в день подписания Акта выполненных работ.

2.4. При согласованном изменении объема работ стоимость может быть изменена.

3. Срок выполнения работ

3.1. Дата начала работ по настоящему договору _____ _________ 2014 г.

3.2. Работы должны быть завершены в течение ___ дней с даты, указанной в пункте 3.1. настоящего договора.

4. Права и обязательства cторон

4.1. Обязательства Подрядчика:

4.1.1. Подрядчик обязуется своими силами и средствами выполнить работы качественно и в срок, установленный пунктом 3.2 настоящего договора. Объем и содержание работ описаны в Приложении № 1 к настоящему договору;

4.1.2. Подрядчик несет гарантийные обязательства в течение одного года с момента подписания Акта выполненных работ. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется устранить недостатки, возникшие по его вине.

4.2. Обязательства Заказчика:

4.2.1. Заказчик обязуется оплатить услуги, а также компенсировать необходимые расходы Подрядчика, связанные с выполнением заказа в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора;

4.2.2. Заказчик обязуется предоставлять разъяснения по существу заказа по требованию Подрядчика;

4.3 Подрядчик имеет право приостанавливать исполнение заказа, если Заказчик не выполняет, либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если Подрядчик не выполняет, либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

4.4.2. Осуществлять контроль за выполнением заказа, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Подрядчика.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки платежей по настоящему Договору Заказчик выплачивает Подрядчику пеню в размере 1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.3. Проверка качества выполненной работы производится Заказчиком при ее сдаче-приемке и фиксируется в двустороннем Акте, подписываемом представителями Заказчика и Подрядчиком.

5.4. Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы в соответствии с российским законодательством.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если он докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Подрядчик не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.

6.2. Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

6.3. При наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик должен незамедлительно известить об этом в письменной форме Заказчика.

6.4. Срок исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним, будут разрешаться по возможности путем переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в суде по месту нахождения ответчика.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.

7.4. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

7.5. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик _____________________________ Подрядчик _____________________________

Акт выполненных работ

_______________ 2014 г.

Мы нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью _______________ в лице директора _____________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Заказчик, в лице _________________________________ с другой стороны, составили настоящий акт о том, что ООО _____________ выполнило комплекс работ по договору № _____ от «____»_______________2014 года по внутренней отделке балкона (лоджии) расположенного по адресу:_________________________________________________________.

Работа выполнена полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам не имеет.

Заказчик _____________________________ Подрядчик _____________________________

Договор подряда на провидение работ по устройству фасада жилого дома

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Комплекс работ по устройству фасада (далее – Работы) Жилого дома, по адресу. и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную Договором стоимость Работ.

1.2. Подрядчик своими и/или привлеченными силами обязуется выполнить Работы в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение №1 к Договору), содержащим перечень материалов и объемы Работ.

1.3. Сроки выполнения Работ по Договору: начало выполнения работ – « » 2016 года; окончание выполнения работ – « » 2016 года в соответствии с Графиком производства (Приложение №2 к Договору). Подрядчик приступает к выполнению Работ с момента (даты) оплаты денежной суммы согласно п.2.3 не позднее рабочих дней.

• передачи Подрядчику мест производства работ в состоянии строительной готовности;
• поставка материалов «от Заказчика»;
• осуществления платежей по Договору в установленный им срок.

1.5. Сроки выполнения Работ, предусмотренные Договором, могут быть также перенесены из-за действия неблагоприятных погодных условий (среднесуточная температура ниже +6С, непрерывные атмосферные осадки) на срок действия таковых.

2.1. Стоимость работ по Договору составляет рублей (НДС не облагается) в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение №1 к Договору). Стоимость указанных в Расчете стоимости (Приложение №1) работ является фиксированной и изменению не подлежит. В случае изменения наименований работ (включения новых работ, изменения в объемах работ и материалов) Стороны заключают дополнительное соглашение с обязательным приложением сметы, подтверждающей стоимость и объемы работ. Все дополнительные работы подлежат оплате со стороны Заказчика на основании заключенного дополнительного соглашения к данному Договору и актов приемки выполненных работ по таким работам.

2.2. В цену Работ включены все предусмотренные действующим законодательством РФ налоги и сборы, стоимость всех необходимых для производства Работ материалов, оборудования и инструмента, а также таможенные пошлины и стоимость доставки материалов до Объекта.

2.3. Оплата по Договору производится в порядке установленным Графиком финансирования (Приложение №3 к Договору).

2.4. Окончательный расчет по Договору производится Заказчиком не позднее банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

2.5. Любые изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

3.1. Выполнение работ, предусмотренных Договором, осуществляется Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и Приложениями к нему.

• выполнить работы с надлежащим качеством в сроки, предусмотренные Договором и приложением к нему;
• за свой счёт обеспечить проведение технического надзора, с выездом специалиста на приёмку этапов работ (крепление утеплителя, нанесение армирующего слоя, нанесение декоративного слоя, монтаж декоративных элементов и т.д.);
• обеспечить объект необходимым для выполнения работ инструментом и оборудованием;
• обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, соблюдать все необходимые требования по охране труда и технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в период выполнения работ на объекте;
• нести ответственность перед Заказчиком за действия своих работников, которыми Заказчику был причинён ущерб;
• немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении любых, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

• оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором;
• предоставить Подрядчику вблизи или на территории строительной площадки место для хранения материалов, оборудования и инструмента, обеспечивает по одной точке подключения к сетям водоснабжения и электроснабжения на период производства работ;
• своевременно информировать Подрядчика об изменениях в ходе работ, производимых на Объекте и о предполагаемых мероприятиях, связанных с выполняемыми по Договору работами;
• обеспечить местами для проживания работников Подрядчика, на период производства работ;
• принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями, предусмотренными Договором;

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика, а Заказчик, в свою очередь, вправе осуществлять технический надзор за деятельностью Подрядчика, либо передать указанные функции специализированной организации.

• в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его организационную деятельность;
• в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уведомив Подрядчика об этом предварительно не менее, чем за дней, оплатив ему при этом выполненные работы и завезенные на объект материалы. Возможные убытки Подрядчику в этом случае компенсации не подлежат. При этом Подрядчик обязан передать Заказчику результат выполненных им к моменту получения уведомления об отказе от исполнения Договора работ в течение рабочих дней с момента получения уведомления об отказе (включая завезенные на Объект материалы и оборудование). Данный отказ оформляется Сторонами Соглашением с указанием объемов уже выполненных Подрядчиком работ, их стоимости и сроков осуществления взаиморасчетов;

3.5. Подрядчик обеспечивает загрузку мусора и уборку территории объекта, затраты на вывоз бытового и строительного мусора, образовавшегося в результате производства работ несет Заказчик.

4.1. До начала производства работ Стороны подписывают акт приемки фасада под отделку, с указанием строительной готовности, наличия конструкций на фасаде, а также отклонений плоскости основания фасада.

4.2. После выполнения скрытых работ Стороны подписывают акт освидетельствования скрытых работ.

4.3. Заказчик в течение рабочих дней после завершения всего объёма Работ (этапа Работ), предусмотренных Договором, обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненных работ по Акту выполненных работ.

4.4. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе при приемке результата работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

4.5. Требование к качеству выполнения работ регламентируются соответствующими техническими регламентами и СНиПами.

4.6. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Сторона, ставшая инициатором её проведения, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну. По результатам экспертизы виновная Сторона обязана компенсировать потерпевшей понесённые последней Стороной убытки, в том числе расходы на проведение экспертизы, на устранение недостатков и иной реальный ущерб.

4.7. Право собственности на результат выполненных работ (в том числе материалы) и риск его случайной гибели, или порчи, переходит от Подрядчика к Заказчику в момент подписания Сторонами Акта выполненных работ.

5.1. Подрядчик гарантирует Заказчику качество результата выполненных работ продолжительностью месяца с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. Устранение недостатков результата выполненных работ в период срока действия гарантии осуществляется Подрядчиком своими силами, за свой счет не позднее рабочих дней с момента извещения, полученного от Заказчика. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.2. Все требования со стороны Заказчика должны быть оформлены в письменном виде с обязательным указанием конкретных недостатков и отступлений от условий договора.

5.3. Гарантия не распространяется на механические повреждения, являющиеся результатом ударных воздействий Заказчика или третьих лиц, а также на иные недостатки, которые обусловлены неправильной эксплуатацией, ненадлежащим ремонтом, неквалифицированной разборкой или модификацией результата Работ Подрядчика, произведенных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. Гарантия также не распространяется на случаи преднамеренного повреждения результата Работ Подрядчика со стороны третьих лиц. Подрядчик, при наличии письменного обращения Заказчика, может быть привлечен для выполнения ремонтно-восстановительных работ на Объекте с оформлением их соответствующими Дополнительными соглашениями.

6.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить упомянутый в п.1.1 объект необходимыми для выполнения работ, предусмотренных Договором, материалами и изделиями в соответствии с Расчетом стоимости (Приложение №1 к Договору).

6.2. Перед закупкой Подрядчиком декоративных материалов (краски, декоративной штукатурки, плитки, облицовочного камня и т.п.) Заказчик подписывает соответствующий акт приемки образца. Для выбора образца декоративных материалов Подрядчик заказывает изготовление нескольких пробников (например: цветной декоративной штукатурки), после Заказчик согласовывает устраивающий его образец. Изготовление пробников оплачивает Заказчик.

6.3. По поручению Заказчика или по производственной необходимости, Подрядчик закупает и доставляет на объект расходные материалы.

6.4. За деньги, потраченные на закупку и доставку расходных материалов, Подрядчик отчитывается перед Заказчиком.

6.5. Если фактическая стоимость материалов и доставки оказывается меньше суммы, предусмотренной Договором, то сэкономленные деньги возвращаются Заказчику (экономия Заказчика).

6.7. Если в ходе выполнения работ выясняется, что фактическая стоимость материалов и доставки оказывается больше суммы, предусмотренной Договором, то дополнительные материалы оплачивает Заказчик (риск Заказчика).

6.8. Возможное увеличение стоимости материалов согласовывается с Заказчиком заранее.

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до момента выполнения обязательств по Договору или расторжения Договора в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. Приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Подрядчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Образец договора подряда на строительство жилого дома, заключаемый между юридическими лицами.

1. Предмет договора
2. Стоимость работ и порядок расчетов
3. Порядок сдачи и приемки работ
4. Ответственность сторон
5. Прочие условия
6. Обязательства и гарантии сторон
7. Досрочное расторжение
8. Основания освобождения от ответственности
9. Порядок разрешения споров
10. Приложения
11. Заключение
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
13. Подписи сторон

Образец агентского договора на выполнение строительно-монтажных работ о устройству ограждающих конструкций котлована из буронабивных свай с заполнением межсвайного пространства на объекте строительство жилого дома с подземным гаражом, заключаемый между юридическими лицами.

1. Предмет договора
2. Права и обязанности принципала
3. Права и обязанности агента
4. Отчетность по договору и порядок расчетов
5. Прочие условия
6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
7. Подписи сторон

Образец договора подряда с твердой сметой, с условием о предоставлении материалов Подрядчиком и Заказчиком, контроль за расходованием материалов и т.д. заключаемый между юридическими лицами.

1. Предмет договора
2. Сроки выполнения работ
3. Стоимость работ
4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
5. Обязанности подрядчика
6. Обязанности заказчика
7. Охрана объекта
8. Распределение риска между сторонами
9. Сдача и приемка работ
10. Гарантии качества работы
11. Контроль и надзор заказчика за выполнением работ
12. Контроль за расходованием денежных средств, материалов и оборудования
13. Взаимоотношения сторон в период строительства
14. Ответственность сторон за неисполнение обязательств
15. Непреодолимая сила (форс-мажорные обстоятельства)
16. Внесение изменений в техническую документацию
17. Разрешение споров
18. Прекращение договорных отношений
19. Особые условия
20. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
21. Подписи сторон

Документ был для вас полезен?

1. Предмет договора
2. Стоимость работ и порядок расчётов
3. Порядок выполнения работ
4. Порядок сдачи и приёмки работ
5. Гарантийные обязательства
6. Материалы
7. Заключительные положения
8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
9. Подписи сторон

В социальных сетях

Вставить в блог

Редакция сайта не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной на сайте.