Договор на составление проектно-сметной документации

кол-во скачиваний: 367

дата и место подписания

___ (наименование или ФИО) ___, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___ (должность, ФИО) ___, действующ__ на основании ___ (Устава, положения, доверенности или паспорта) ___, с одной стороны, и ___ (наименование или ФИО) ___, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ___ (должность, ФИО) ___, действующ__ на основании ___ (Устава, положения, доверенности или паспорта) ___, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика составить проектно-сметную документацию для целей: _________________, а Заказчик обязуется принять результат выполненных работ в виде пакета проектно-сметной документации и уплатить Исполнителю стоимость выполненных работ.

1.2. Пакет проектно-сметной документации состоит из следующих документов, чертежей, расчетов:
_______

1.3. Подготовку задания на разработку проектно-сметной документации по настоящему договору выполняет Исполнитель.

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего договора передать Исполнителю следующие исходные данные, необходимые для подготовки пакета проектно-сметной документации: ___________________.

2.1.2. Оплатить выполненную работу Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.

2.1.3. Не позднее _______ с момента получения от Исполнителя подготовленного задания на разработку проектно-сметной документации:
а) утвердить задание путем его подписания и направить Исполнителю;
б) предоставить возражения по существу.

2.1.4. Оказывать содействие Исполнителю следующее содействие в выполнении настоящего договора: _________________ в следующие сроки: ____________.

2.1.5. Использовать подготовленный пакет проектно-сметной документации исключительно для целей, предусмотренных п. 1.1 настоящего договора.

2.1.6. Не передавать подготовленную Исполнителем проектно-сметную документацию третьим лицам, за исключением лиц и/или организаций, привлекаемых Заказчиком для строительства объекта по подготовленной Исполнителем проектно-сметной документации.

2.2. Исполнитель обязуется:

2.2.1. Не позднее ________ с момента получения от Заказчика исходных данных, предусмотренных п. 2.1.1 настоящего договора, подготовить задание на разработку проектно-сметной документации и передать задание Заказчику для утверждения.

2.2.2. Не позднее ________ с момента получения от Заказчика утвержденного задания приступить к разработке пакета проектно-сметной документации и завершить разработку не позднее ________ с момента начала работ.

2.2.2.1. В случае получения от Заказчика возражений по существу задания согласовать с Заказчиком необходимость исправлений и/или дополнений задания.

2.2.3. По завершении работ уведомить Заказчика об их готовности и согласовать с Заказчиком дату приема-передачи пакета проектно-сметной документации.

2.2.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи результата работ, передать Заказчику: пакет проектно-сметной документации, акт выполненных работ, оригинал счета на оплату выполненных работ, счет-фактуру, оформленную в соответствии с требованиями ст. 169 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.2.5. Не передавать пакет проектно-сметной документации третьим лицам без согласия Заказчика.

3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет ______ руб. включая НДС 18%.

3.2. Заказчик обязуется оплатить договорную стоимость работ в течение _______ банковских дней с момента получения от Исполнителя документов, перечисленных в п. 2.2.4 настоящего договора.

3.2.1. В случае если какой-либо из указанных в п. 2.2.4 документов не будет представлен Заказчику, последний вправе отсрочить момент оплаты до представления ему полного пакета документов. По получении полного пакета документов Заказчик обязуется оплатить работу Исполнителя в договорный срок.

3.3. Порядок оплаты: Заказчик обязуется перечислить сумму, указанную в п. 3.1 настоящего договора, платежным поручением на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4.1. В случае нарушения Исполнителем сроков, предусмотренных п. п. 2.2.1, 2.2.2 и 2.2.4 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

4.2. В случае умышленного нарушения Исполнителем обязанности, предусмотренной п. 2.2.5 настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя возмещения понесенных Заказчиком документально подтвержденных убытков.

4.3. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты выполненных работ Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. В случае нарушения Заказчиком сроков, предусмотренных п. п. 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки, размер которой предусмотрен п. 4.1 настоящего договора.

4.5. В случае умышленного нарушения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. п. 2.1.5 - 2.1.6 настоящего договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика возмещения понесенных Исполнителем документально подтвержденных убытков.

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием следующих непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы: ________________________.

5.2. Сторона, для которой наступило действие непреодолимой силы, обязана в срок _______ известить контрагента о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств, а в части обязательств, предусмотренных п. п. 2.1.5, 2.1.6 и 2.2.5 настоящего договора, - бессрочно.

6.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.

6.2.1. Изменение условий договора оформляется Сторонами в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 - 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

7.1. К конфиденциальной информации в рамках настоящего договора относятся следующие сведения: _________.

7.2. Порядок и условия ограничения доступа к информации, составляющей коммерческую тайну: _________.
Порядок обращения с информацией, составляющей коммерческую тайну: _________.

Контроль за соблюдением порядка, установленного настоящим пунктом, возлагается на: ___________________ (должность, ФИО) и состоит в осуществлении следующих действий: _________.

Перечень лиц, имеющих доступ к информации, составляющей коммерческую тайну: _________.

7.3. Стороны обязуются нанести на материальные носители, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, или включить в состав реквизитов документов, содержащих такую информацию, гриф "Коммерческая тайна" с указанием обладателя такой информации (для юридических лиц - полное наименование и место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество гражданина, являющегося индивидуальным предпринимателем, и место жительства).

8.1. Уведомления считаются направленными надлежащим образом, если они посланы по факсу N _______ (факс Заказчика), N ________ (факс Исполнителя), по электронной почте ___________ (Заказчик), ____________ (Исполнитель) или доставлены курьером по адресам Сторон, указанным в разделе 9 настоящего договора, с получением под расписку Сторонами или их представителями.
Уполномоченные представители Исполнителя: _________ (ФИО, должность).

Уполномоченные представители Заказчика: ___________ (ФИО, должность).

8.2. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
- приложение N __ - задание Заказчика;
- приложение N __ - акт выполненных работ.

8.3. Настоящий договор выполнен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Договор на разработку технической документации по землеустройству

г. ______ № ___ __ _______ 20__ г.

На разработку проекта отвода и технической документации по землеустройству по составлению правоустанавливающих документов на земельный участок гр. ________________ на территории _________________________________ для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных строений и сооружений с одной стороны_, и____

Исполнитель. Крымскийрегиональный филиал ГП «Центр государственного земельного кадастра» в лице директора КРФ ГП «ЦГЗК» - гр. Тетерятникова Владимира Сергеевича, с другой стороны, составили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Технические. экономические и другие требования к проекту отвода и технической документации изложены в тех. задании на выполнение работ, которые являются неотъемлемой частью договора.

2. Стоимость работ и порядок её начисления

2.1. Общая стоимость работ по договору составляет: 600,00 грн. (Шестьсот гривен грн. 00 коп.)

2.2. Заказчик в ____ 3-х____ дневный срок, после подписания настоящего договора, обязуется оплатить платёж исполнителю в размере согласно п. 2.1 договора

2.3 Стоимость услуг связанных с получением дополнительной информации от других организаций необходимых для составления документации (координат пунктов ГГС, координат точек границ смежных землепользователей и т. д.),а также получение заключений и результатов экспертиз, не входит в стоимость работ по настоящему договору.

3. Порядок приема и передачи работ

3.1. Прием выполненных работ по этому договору оформляется актом приема-передачи работ (далее – акт).

3.2. Заказчик обязан подписать акт в течение 3-х банковских дней со дня получения документации

3.3. В случае отказа от подписания акта со стороны заказчика, он обязан составить мотивированный протокол разногласий, в срок не более 3-х дней с момента получения готовой документации.

4. Срок исполнения работ

4.1. Начало работ август 2009 г. их окончание – август 2010 г.

4.2. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно. Оплата в этом случае проводится в согласованный сторонами срок.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по данному договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству.

5.2. Сторона, которая нарушила обязательство, освобождается от ответственности за нарушение обязательства, если она докажет, что это нарушение случилось не по её вине.

5.3 Исполнитель не несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ, в следствии несвоевременного согласования технической документации в исполнительных органах власти, а также при возникновении форс-мажорных обстоятельств.

6. Порядок решения споров

6.1. Все споры, связанные с исполнением этого договора, решаются путем переговоров между представителями сторон. В случае невозможности достижения согласия, спор решается в судебном порядке согласно действующему законодательству.

7. Конфиденциальность договора

7.1. Заказчик, получив от исполнителя в процессе исполнения работ ведомости, документы, чертежи, очерки, эскизы и другие материалы в любой форме, которые раскрывают суть экономической, социальной, коммерческой, дизайнерской, научной или технической идеи или разработки, не имеет права передавать их или разглашать без согласия исполнителя третьим лицам.

8. Срок действия договора и другие условия

8.1. Договор начинает действовать с момента его подписания и действует до полного исполнения сторонами предусмотренных им обязательств.

8.2. Изменения в договоре могут быть внесены по взаимному согласию сторон, которое оформляется дополнительным соглашением к этому договору.

8.3. Изменения и дополнения, дополнительные соглашения к этому договору оформляются в письменной форме и подписываются сторонами или уполномоченными на это их представителями и его неотъемлемыми частями.

8.4. Все правоотношения, которые возникают в связи с исполнением условий договора и не урегулированы им, регламентируются согласно законодательству.

8.5. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

Краткосрочный договор на оказание услуг по разработке техдокументации

Вы много хорошего слышали о нас, мы - о вас. Мы нужны вам, вы нужны нам - это очевидно. И нам было бы здорово поработать совместно. но. Вы нас не знаете, и мы вас не знаем. Извечный вопрос - что делать? Заключать краткосрочный договор безвозмездного пользования на оказание услуг по разработке технической документации. Редакция от 25.03.2016.

Создан 27.02.2013 17:30:46

Краткосрочный договор на разработку техдокументации предполагает разовое выполнение работы, закрытие ее Актом завершения и разовую же оплату, что целесообразно при первом знакомстве, поскольку, несмотря на тщательное взаимное изучение и позитивные отзывы друг о друге, изначально уровня доверия достаточно лишь для «первого робкого поцелуя», коим и является краткосрочный договор.

Краткосрочный договор - в чем легко можно убедиться, если не полениться и прочесть его - написан совершенно прозрачно, содержит исключительно конкретику, в нем нет никому не нужной юридической казуистики, запутанных сложносочиненных предложений, смысл которых можно толковать двояко или трояко. Вспомните: «Два юриста - три мнения». Наш договор, как шаг навстречу, избавит и вас и нас от излишней бюрократической волокиты и позволит начать совместную деятельность немедленно.

После того, как работы по краткосрочному договору будут завершены, когда вы убедитесь в высоком качестве. в точном соблюдении сроков и полноте объемов работ, выполненных в ваших интересах «Технической документацией», взаимное доверие достигнет высочайшего уровня. Наши отношения с заказчиком. как правило, перерастают в долговременное партнерство, строящееся на основе заключения бессрочных договоров.

Нас НЕ рекомендуют партнерам, поскольку каждый желает попридержать «Техническую документацию» исключительно для себя

Пример договора подряда по разработке проектной и рабочей документации

…. именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице …, действующего на основании …, с одной стороны,

и открытое акционерное общество «_____________________________» (сокращенное наименование - ОАО «___________»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора ______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на выполнение работ (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по разработке проектной документации по … (далее по тексту «Работы»).
1.2. Стадии проектирования: Проект и Рабочая документация.
1.3. Исполнитель предоставляет Заказчику право однократного использования разработанной по настоящему Договору проектной документации для выполнения Работ на объекте, указанному в п.1.1. договора на выполнение работ.
1.4. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего договора на выполнение работ, должны соответствовать требованиям СНиП и других действующих нормативных актов Российской Федерации.
1.5. Исполнитель выполняет Работы, указанные в п.п. 1.1. договора подряда в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1).

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ по Договору установлена Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 4) и составляет … руб. … коп. (…) рублей 00 коп. в том числе НДС 18% - … (…) рубль … коп.
в том числе:
2.1.1. стадия «Проект» - … (…) рубля, в том числе НДС – 18 %;
2.1.2. стадия «Рабочая документация» - … (…) рублей, в том числе НДС – 18 %.
2.2. Оплата работ по Договору производится поэтапно, в соответствии с календарным планом (Приложение № 2) в следующем порядке:
2.2.1. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, с даты заключения договора на выполнение работ, перечисляет аванс в размере … % от общей стоимости Работ, что составляет … (…) рублей, в том числе НДС 18 % - … (…) рублей … коп.
2.2.2. Оплата полностью выполненных по каждому этапу Работ осуществляется Заказчиком на основании акта сдачи-приемки Работ по соответствующему этапу, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его подписания Сторонами, с пропорциональным удержанием выплаченного аванса.
2.3. Обязанность по оплате считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Прием Работ по каждому этапу и процедура подписания акта сдачи-приемки Работ осуществляется в соответствии с п.п. 4.2.-4.4. договора на выполнение работ.
2.5. При изменении Технического задания (Приложение № 1) по соглашению Сторон, повлекшего изменение объема и стоимости Работ, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором указывают измененные объемы и новую стоимость Работ.

3. Сроки выполнения Работ
3.1. Сроки выполнения Работ определены в календарном плане работ (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью Договора.
3.2. В случае нарушения Заказчиком предусмотренных Договором сроков по:
а) выплате аванса;
б) оплате принятых результатов работ;
сроки выполнения Работ переносятся на время просрочки исполнения Заказчиком вышеуказанных обязательств по Договору, но не далее срока действия договора на выполнение работ в целом.

4. Порядок сдачи и приемки Работ
4.1. Приемка Заказчиком результатов Работ, соответствующих требованиям, указанным в п. 1.5. Договора, осуществляются в порядке, указанном в п.п. 4.2, 4.3. договора на выполнение работ.
4.2. По завершении выполнения Работ по этапам Исполнитель передает Заказчику разработанную по соответствующему этапу документацию в пяти экземплярах на бумажных носителях и один экземпляр в электронном виде в форматах:
- пояснительная записка и другая текстовая документация в форматах Microsoft Word, Excel;
- чертежи в формате Auto Cad;
- и акт сдачи-приемки Работ по этапу в двух экземплярах.
4.2.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения, рассматривает представленную документацию и подписывает акт сдачи-приемки Работ по этапу или представляет мотивированный отказ от приемки.
4.3. В случае отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Работ по соответствующему этапу, Заказчик направляет Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки Работ с перечнем необходимых доработок и сроками их выполнения.
4.4. Исполнитель вправе направить Заказчику по адресу, указанному в п. 7.7.2. Договора, перечисленные в п. 4.2. договора на выполнение работ документы по почте. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком вышеуказанных актов он обязан их подписать и направить один из экземпляров Исполнителю или направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ. Если по истечении указанного срока Заказчик не направит в адрес Исполнителя подписанный акт о приемке выполненных Работ или мотивированный отказ, то Работы считаются принятыми в полном объеме, надлежащего качества и подлежащими оплате в соответствии с условиями Договора.
4.5. Если в процессе выполнения Работ выявится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Исполнитель приостанавливает её и ставит об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления Работ.
В этом случае стороны в 10-дневный срок с момента извещения Заказчика о приостановке Работ, Стороны рассматривают вопрос о возможности продолжения Работ и оформляют решение двусторонним документом.

5. Права и обязанности Сторон
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Выполнить Работы в полном объеме и содержании в соответствии с п. 1.5. договора на выполнение работ, полностью соответствующим действующим СНиП, СН РФ и передать результаты работ Заказчику.
5.1.2. Совместно с Заказчиком принимать участие в согласовании проектной документации в согласующих инстанциях.
5.1.3. По поручению Заказчика, при необходимости, внести изменения и дополнения в выполненную работу в сроки, согласованные с Заказчиком. При необходимости внесения в работу изменений по требованию Заказчика, связанных с корректировкой либо дополнениями к Техническому заданию (Приложение № 1), оплата Исполнителю за указанные Работы будет производиться по дополнительному соглашению.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Принимать и оплачивать выполненные Исполнителем Работы, указанные в п. 1.1 Договора, в соответствии с условиями Договора.
5.2.2. В случае одностороннего отказа Заказчика от договора подряда оплатить Исполнителю объем фактически выполненных Работ.
5.3. Исполнитель имеет право:
5.3.1. Привлечь субподрядные организации для разработки отдельных разделов проектной документации (п. 1.1. Договора), при этом Исполнитель отвечает перед Заказчиком за результаты их Работы в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства РФ.
5.4. Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору на выполнение работ перед Исполнителем.
5.5. Заказчик также не несет ответственность перед Исполнителем за невыполнение обязательств по договору подряда, если оно вызвано действиями (бездействиями) Исполнителя, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему Договору перед Заказчиком.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения Заказчиком установленных договором на выполнение работ порядка и сроков оплаты выполненных Работ, Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых, одна десятая процента) от стоимости неоплаченных в срок Работ за каждый день просрочки.
6.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя выплаты пени в размере 0,1 % (ноль целых, одна десятая процента) от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день просрочки.
6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств в соответствии с действующим законодательством РФ и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Договора. В случае если такие обстоятельства длятся более трех месяцев, Стороны должны провести переговоры относительно дальнейшей судьбы настоящего Договора. Если о вышеупомянутых событиях не будет сообщено другой Стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента наступления данных событий, Сторона, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основания освобождения от ответственности за неисполнение или не надлежащее исполнение договора на выполнение работ.

Весь типовой бланк и образец договор подряда по разработке проектной и рабочей документации предлагается для бесплатного скачивания в виде прикрепленной формы документа.

Договор На Разработку Конструкторской Документации

договор на разработку конструкторской документации

на разработку конструкторской документации

Санкт-Петербург «__» августа г.

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен» (ГУП «Петербургский метрополитен»). именуемое в дальнейшем «Заказчик », -технического снабжения Данкова Павла Вячеславовича, действующего на основании Положения о подразделении и доверенности № 000 от «12» марта г. с одной стороны, и _____________________________ (______________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик », в лице _______________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить разработку конструкторской документации на пресс-формы в соответствии с Заданием на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору), Расчетом стоимости выполнения работ (Приложение к Договору), Калькуляцией №__ (Приложение к Договору), и сдать результат работ Заказчику.

1.2. Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.Начало выполнения работ – «22» августа года.

2.2.Конечный срок выполнения работ – «29» ноября года.

2.3.Объемы и сроки выполнения работ по настоящему Договору могут быть изменены путем подписания дополнительного соглашения.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость подлежащих выполнению Подрядчиком работ определяется Калькуляцией № __ (Приложение к Договору), Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № ___ к Договору), Расчетом стоимости выполнения работ (Приложение №___ к Договору) которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора, и составляет _______ (сумма прописью ) рублей __ копеек, в том числе НДС – 18% - ______ (сумма прописью ) рубля ___ копеек.

3.2. Оплата фактически выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 (Двадцати) банковских дней с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком акта приемки выполненных работ, при условии предоставления счета-фактуры.

3.3. Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, Задания на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору) и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков.

3.4. Стоимость выполнения работ, указанная в п. 3.1. настоящего Договора, является фиксированной и дальнейшей индексации не подлежит.

3.5. В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стоимости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим Договором, Заказчик при обнаружении этого несоответствия уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре.

4.1.2. По окончании выполнения Подрядчиком работ осуществить приемку их результата.

4.1.3. Оплатить результат работ в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

4.1.4. Использовать документацию, полученную от Подрядчика, по целевому назначению, предусмотренному настоящим Договором.

4.2. Подрядчик обязан:

4.2.1. Выполнить предусмотренные настоящим Договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с Заданием на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору), законодательством РФ, строительными нормами и правилами, в сроки, установленные настоящим Договором.

4.2.2. Соблюдать требования, содержащиеся в Задании на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору) и других исходных данных для выполнения работ, и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика.

4.2.3. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые создают невозможность завершения Подрядчиком работ в установленный срок либо грозят повреждению или гибели результата работ.

4.2.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, а также в установленный Заказчиком срок, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий настоящего Договора.

4.2.5. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за качеством и ходом выполнения работ, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.2.6. Сдать результат выполненных работ Заказчику, передав при этом Заказчику всю документацию, относящуюся к выполненным работам.

4.2.7. Соблюдать инструкцию «О порядке производства работ сторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях Петербургского метрополитена».

4.2.8. В случае применения в проектных решениях новых материалов предоставить на них ГОСТы, ТУ и прочие документы.

4.2.9. Не передавать техническую и иную документацию, полученную от Заказчика, или разработанную в ходе исполнения настоящего Договора третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

4.2.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законом, иными правовыми актами или настоящим Договором.

4.3. Заказчик вправе :

4.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Договора.

4.3.2. Удержать из окончательных платежей, причитающихся Подрядчику за фактически выполненные работы, денежные суммы по штрафным санкциям и пени, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

4.3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором стоимости, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.3.4. В случае не проведения Подрядчиком работ по устранению недостатков в установленный Заказчиком срок произвести работы по устранению недостатков самостоятельно или с привлечением сторонних организаций с оплатой работ за счет средств Подрядчика.

4.4. Подрядчик вправе требовать оплаты по настоящему Договору в случае полного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик по окончании выполнения работ предоставляет Заказчику результат работ в виде конструкторской документации в количестве одного экземпляра на бумажном носителе и одного экземпляра на электронном носителе (CD-диск, файлы в формате изображений *.jpeg, *.tiff, *.pdf), акт приемки выполненных работ в 2 (Двух) экземплярах, счет, а также счет-фактуру.

5.2. Конструкторская документация должна состоять из спецификации, определяющей состав сборочной единицы – ПРЕСС-ФОРМЫ, сборочного чертежа и чертежей деталей в соответствии с Заданием на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору).

5.3. Заказчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения проекта, счета, счета-фактуры и акта приемки выполненных работ обязан подписать акт приемки выполненных работ и один экземпляр возвратить Подрядчику или направить Подрядчику мотивированный отказ.

5.4. Подрядчик вправе досрочно сдать результат работы только с письменного согласия Заказчика.

5.5. При обнаружении в процессе приемки работ их несоответствия требованиям Задания на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору), а также требованиям СНиП, Заказчик делает об этом отметку в акте с указанием срока устранения этих недостатков.

5.6. Подрядчик обязан устранить указанные в акте недостатки своими силами и за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

5.7. Подрядчик согласовывает конструкторскую документацию с Заказчиком и с компетентными государственными органами и заинтересованными организациями в соответствии с требованиями Задания на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору).

5.8. Подрядчик передает права на результат работ Заказчику с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Одновременно с передачей результата работ к Заказчику переходят все исключительные права на использование этих результатов.

5.9. Подрядчик гарантирует отсутствие претензий на результат работ со стороны третьих лиц, а также отсутствие у третьих лиц права в последующем воспрепятствовать Заказчику в выполнении работ или ограничивать выполнение работ на основе подготовленной Подрядчиком конструкторской и иной документации.

5.10. Вся конструкторская и иная документация оформляется и согласовывается Подрядчиком в соответствии с требованиями и в порядке, указанном в Задании на разработку конструкторской документации (Приложение к Договору).

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации .

6.2. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно устранять их своими силами, а также возместить Заказчику причиненные убытки в полном объеме.

6.3. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком пени в следующем размере:

6.3.1 При нарушении сроков выполнения работ от 1-го до 61-го дня включительно - 0,1% от стоимости оказания услуг по Договору.

6.3.2 При нарушении сроков выполнения работ свыше 61-го дня – 0,5% от стоимости выполнения работ по Договору.

6.4. За нарушение сроков оплаты фактически выполненных и принятых работ Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.5. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или нарушает сроки выполнения работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения убытков.

6.6. За ненадлежащее качество выполнения работ Заказчик вправе требовать уплаты Подрядчиком штрафа в размере 10% (Десяти процентов) от стоимости работ и устранения недостатков силами Подрядчика и за его счет.

6.7. За нарушение сроков устранения недостатков в выполненных работах Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от ежемесячной стоимости работ за каждый день просрочки.

6.8. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных и используемых им при выполнении работ материалов и оборудования.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует по 30 декабря г. включительно. Окончание срока действия Договора в соответствии со ст. 425 ГК РФ не влечет прекращение обязательств Сторон по Договору и не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке только в случаях и на условиях, предусмотренных законом или настоящим Договором.

7.3. Если отступления в работе от условий Договора или недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок не будут устранены, либо будут являться существенными и/или неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в полном объеме или частично, при условии оплаты Подрядчику фактически выполненных и принятых работ. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора в соответствии с настоящим пунктом, Договор следует считать измененным или расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения Договора не предусмотрен в уведомлении Заказчика или не будет согласован Сторонами в дополнительном соглашении. Об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчик должен предупредить Подрядчика письменно не менее чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты отказа Заказчика от исполнения Договора.

8.1. В случае наступления обязательств форс-мажора (пожар, наводнение, землетрясение или другие обязательства чрезвычайного характера), препятствующих исполнению Договора, сроки исполнения Договора соразмерно отодвигаются на время действия этих обязательств, но лишь в той мере, как эти обязательства значительно влияют на выполнение всего Договора.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие обязательств форс-мажора, обязана в трехдневный срок известить письменно другую Сторону в начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих исполнению Договора.

8.3. В случае, если вследствие обязательств форс-мажора просрочка в исполнении Договора составит более 3 (Трех) месяцев, обе Стороны вправе отказаться от обязательств неисполненной части Договора, письменно уведомив об этом другую Сторону.

8.4. Сторона, которая не исполнила своей обязанности известить о наступлении обстоятельств форс-мажора, теряет свое право позднее ссылаться на эти обстоятельства.

8.5. Наличие обстоятельств форс-мажора должно быть подтверждено справкой Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга или иного компетентного органа.

9.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, регулируются путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров по настоящему Договору является обязательным. Срок ответа на претензию – 15 (Пятнадцать) дней с момента ее получения адресатом .

9.2. Претензионные письма вручаются лично надлежащим образом уполномоченным представителям Сторон под роспись или направляются по адресам, указанным в статье 11 настоящего Договора заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложений. Если претензионное письмо, направленное в соответствии с требованиями, указанными в настоящем пункте, в течение срока, установленного «Правилами оказания услуг почтовой связи» (утв. Постановлением Правительства РФ ) не будет вручено адресату, такое письмо считается полученным. Сторона не вправе ссылаться на изменение своих почтовых реквизитов, в случае, если такие изменения не оформлены дополнительным соглашением к настоящему Договору.

9.3. Споры и разногласия по настоящему Договору, которые не будут решены в досудебном (претензионном) порядке, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. На момент заключения настоящего Договора техническая документация, необходимая для выполнения работ, передана Подрядчику.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

10.3. Стороны обязаны в течении 5 (Пяти) дней письменно сообщить друг другу об изменении своего места нахождения, почтового Ареса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. Изменение платежных реквизитов оформляется дополнительным соглашением Сторон.

10.4. Все, что не урегулировано настоящим Договором, регулируется действующим гражданским законодательством РФ.

10.5. Настоящий Договор составлен на 6 (шести) листах в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.6. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение – Задание на разработку конструкторской документации на __-ти листах

Приложение – Расчет стоимости выполнения работ на __ листе

Приложение – Протокол соглашения о договорной цене на __ листе

Приложение – Калькуляция №_ на _ листе.

11.АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Комментариев пока нет!