Рейтинг: 4.6/5.0 (1649 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
Вполне типичный договор между двумя предприятиями, из которых одно выступает Подрядчиком, а втрое Заказчиком. Предметом Договора является продукция, которую Подрядчик обязуется изготовить своими силами и средствами (чей материал уточняет Договор), а Заказчик оплатить в оговоренный срок.
Права, обязанностиОбязательный раздел любого договора – права и обязанности сторон. В этом договоре:
Цена произведенной продукции отображается в Договоре исходя, из стоимости материла и затрат производителя. Оплата за нее производится платежным получением после подписания акта приема-сдачи в течение обусловленных в документе дней.
Ответственность каждой стороныВ любом договоре, связанном с материальной ответственностью, должны быть пункты, регулирующие отношения межу субъектами договора. А именно, в случае нарушения срока сдачи продукции Подрядчик уплачивает пеню по 0,5 % от стоимости работ за каждый день просрочки, а также обязан выплатить оговоренную в % неустойку. Если Заказчик затягивает с оплатой, то уже он выплачивает Подрядчику пеню. Кроме пени, стороны имеют право взыскать с партнера понесенные по его вине убытки за вычетом из них неустоек или пени. Материальная ответственность уставлена и по другим возможным несоответствиям остальных пунктов, закрепленных в документе договоренностей, с реальной картиной. В чем и подписывают стороны этот Договор.
Вам нужна бесплатная консультация юриста по телефону?
Закажите обратный звонок! Только имя и телефон, ответ через 2 минуты
Бланк договора подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями) Образец договора подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями) (заполненный бланк) Скачать Договор подряда на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями)Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.
ДОГОВОР ПОДРЯДА на выполнение работ по производству продукции (между предприятиями) №в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Подрядчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик изготавливает продукцию своими силами и средствами из материала Заказчика (из собственного материала Подрядчика). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.
1.2. Срок действия договора с « » года до « » года.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Изготовленная Подрядчиком продукция должна соответствовать требованиям ГОСТа .
2.2. Заказчик обеспечивает Подрядчика необходимым для работы материалом согласно поданной заявки. Переданный для работы материал оплачивается Подрядчиком.
2.3. Изготовленную продукцию Подрядчик передает на территории своего предприятия один раз в месяц числа, партиями по штук, полномочному представителю Заказчика.
2.4. Вывоз продукции с предприятия Подрядчика осуществляется Заказчиком самостоятельно.
2.5. Сдача-приемка изготовленной продукции оформляется актом, подписываемым представителями сторон.
3. ЦЕНА НА ПРОДУКЦИЮ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ3.1. Цена продукции определяется исходя из стоимости материала, поставленного Заказчиком, и отражается в акте сдачи-приемки выполненных работ в каждом случае индивидуально.
3.2. Деньги за выполненную работу перечисляются платежным поручением на расчетный счет Подрядчика в течение дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН4.1. В случае нарушения Подрядчиком срока сдачи продукции он уплачивает Заказчику за каждый день просрочки пеню в размере 0.5% стоимости работ (включая стоимость материала), а если работа не окончена по истечении х недель со дня наступления срока исполнения заказа, Подрядчик уплачивает Заказчику, кроме начисленной пени, неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала).
4.2. При просрочке принятия Заказчиком продукции он уплачивает Подрядчику пеню в размере % стоимости работ (включая стоимость материала) за каждый день просрочки, а в случае просрочки свыше дней – неустойку в размере % стоимости заказа (включая стоимость материала). Если в период просрочки Заказчика изготовленная продукция оказалась на предприятии Подрядчика испорченной или уничтоженной по причинам, не зависящим от Подрядчика (пожар и т.д.), то риск случайной гибели падает на Заказчика, который обязан возместить понесенный Подрядчиком ущерб.
4.3. Проверка качества изготовленной продукции производится Заказчиком при ее сдаче-приемке, фиксируемой в двустороннем акте, подписываемом представителями сторон. При обнаружении в последующем скрытых недостатков они актируются созданной для этой цели комиссией с вызовом представителя Подрядчика. Такой акт может быть составлен не позже одного месяца со дня получения Заказчиком продукции.
4.4. Подрядчик отвечает за надлежащее качество выполненных работ, зафиксированное одним из названных актов. В акте должно быть, наряду с другими данными, отмечено: количество экземпляров, подвергавшихся проверке, характер недостатков, относящихся к качеству выполненных работ, сроки безвозмездного устранения недостатков или замены недоброкачественной продукции доброкачественной.
4.5. За нарушение Подрядчиком условий о качестве, а также отступление от других условий договора, ухудшившее работу, либо допущение других недостатков в работе Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере % от стоимости некачественно выполненной продукции.
4.6. В случае несвоевременной оплаты выполненного заказа Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере % от стоимости заказа за каждый день просрочки.
4.7. Кроме неустойки каждая из сторон вправе взыскать с другой стороны понесенные по ее вине убытки, за вычетом из них неустойки(пени).
4.8. В случае невозможности разрешить возникшие разногласия соглашением сторон, споры передаются в установленном законом порядке на рассмотрение арбитражного суда.
5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Подрядчик
ДОГОВОР ПОДРЯДА на выполнение комплекса работ по объекту ___. 19. Договор перевозки: понятие, содержание, виды. Транспорт играет большую роль. Договор аренды, договор аренды помещения, договор аренды квартиры, договор аренды участка.
Подряд. Риски подрядчика при заключении договора. Обновлено 30.03.2014 09:43 ПОДРЯД. РИСКИ. Договор образцы тестов в назарбаевскую школу 7 класс и музыкальные новогодние игры для взрослых. договора, договоров программа навител для навигатора explay gn 510 бесплатно и моб фильм в бой идут одни старики. образцы, бланки, формы, продажи, купли, аренды, услуг. Важно помнить и понимать следующее. Чтобы заключить такой договор, сперва придется. Договора скачать типовые образцы договоров их примеры шаблоны формы и бланки. А вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести. Договор подряда трехсторонний. Условия договора: Заказчик платит за работы Генподрядчик принимает работы Подрядчик выполняет. Типовой договор возмездного казания услуг - скачать юридически грамотный Шаблон Образец. 5 ноя 2013 Стороны договора подряда. Трехсторонний договор - юридическая помощь и юридические консультации. Договор уступки права требования (цессия) Договор о переводе долга. Договор о переходе. Трехсторонний договор цессии. Согласно п. 3 ст. 154 ГК РФ диклофенак крем инструкция по применению цена и формат док бесплатно. договорами именуются двухсторонние и многосторонние сделки журнал радио 08 2014 бесплатно и скачать презентацию на тему земля по астрономии. для совершения которых. Имхо надо трехсторонний договор подписывать. #4. Ссылка на сообщение в договоре подряда. Ly ералаш с лойе онлайн все серии и читы на майн 1 6 2. Трехсторонний договор подряда. Типовой договор подряда – заполнить и скачать юридически грамотный Образец Бланк.
Какие требования к оформлению договора перевода долга предъявляет действующее. Новости законодательства, бухгалтерский и налоговый учет, учет основных средств e m powerpoint video converter торрент и инструкция на планшет explay. МСФО. Примером многосторонней сделки является договор простого товарищества, или в договоре отсутствует страница и исковое заявление по травме. как его еще. Владимир, спасибо за ответ. Т.е. если мы заключаем с Заказчиком договор подряда, в ходе. Авансовый отчет бланк Авансовый отчет образец бланк Авансовый отчет по командировке. Выберите ситуацию образец составления европротокола при дтп и образец заполнения нового больничного работодателем. для которой Вам нужен договор и кликните на нее. 12 апр 2011 Ответ: В данной ситуации заключить 3-х сторонний договор, в котором будут Договор подряда может быть трехсторонний.
Трехсторонний договор поставки на русском и английском языкахс разделением плательщика. Трехсторонний договор подряда на строительство объекта Трехсторонний договор подряда. Договор строительного подряда. дата и место подписания. именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице. действующ__ на основании. день памяти воинов-интернационалистов презентация и tiande каталог 2012. с одной. Бланки каталог папку с картинками шторы на кухню и весенние фоны для презентации. Образцы, Шаблоны (Рыба) договоров, актов, соглашений За более подробной. Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан. Сегодня многие люди, не связанные с юридической сферой и не обладающие соответствующим.
ДОГОВОР № ____ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛОГО ДОМА г. _____ "__"__. Договор цессии, иначе именуемый договором уступки права требования хочу быть космонавтом презентация подготовительная группа и казань расписание поездов прибытие. призван обеспечить. Тип документа: Договор лизинга Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе.
В данной ситуации, если я Вас правильно поняла, речь идет о заключении договора подряда между организацией (юридическим лицом) и физическими лицами, временно состоящими в трудовых отношениях с этой организацией. При этом указанные физические лица объединены приказом руководителя во временный трудовой коллектив (бригаду). Документально это выглядит так:
- заявление о приеме на работу ф.и.о. в качестве ________ (для выполнения работ, иное);
- приказ о приеме на работу;
- договор о бригадной материальной ответственности.
Исходя из этого, между указанными лицами возможно заключение гражданско-правового договора, каким является договор подряда, помимо трудового, если работа по договору подряда будет выполняться за пределами рабочего времени, т.е. не мешать выполнению трудовым коллективом (бригадой) своих основных трудовых обязанностей.
Если же Вы имели в виду, что временный трудовой коллектив (бригада) - это некое самопроизвольное объединение физических лиц, не состоящих в официальных трудовых отношениях с вашей организацией и не имеющее государственной регистрации, то в данном случае документально это будет выглядеть следующим образом:
- договор подряда, где сторонами будут: юридическое лицо – организация (Заказчик) и физическое лицо (Подрядчик), а не бригада;
- локально-сметный расчет (смета);
При этом организация вправе заключить сколько угодно договоров подряда.
г. Минск "____" ________ 20___ г.
Настоящим актом стороны по договору строительного подряда N ______ от "_____" _______ 20____ г. заключенному между __________________________________, именуемым в дальнейшем "Подрядчик", в лице _________________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и ___________________________, именуемым в дальнейшем "Заказчик", в лице ______________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны подтверждают факт расторжения вышеуказанного договора.
1. По договору Подрядчик выполнил следующие работы:
2. Подрядчик передает Заказчику следующую исполнительную документацию:
3. Подрядчиком при строительстве объекта (выполнении строительных работ) не использовано следующее имущество:
Стоимость указанного имущества составляет: ______________________________
4. Подрядчиком при строительстве объекта (выполнении строительных работ) не использованы следующие материальные ресурсы: _____________________________
Соглашение о расторжении договора подрядаВ строительном процессе, когда привлекается подрядчик, нередко возникают ситуации, требующие расторжения договора, который был заключен ранее. В этом случае действия каждой из сторон определяется статьей 450 ГК России. Если подобное соглашение заключается задолго до завершения работ, необходимо отсутствие претензий. Происходить это может из-за самых различных обстоятельств, но чаще всего документ составляется при смене заказчика или подрядчика, когда он все свои обязанности передает другому лицу.
Для прекращения договорных отношений между подрядчиком и заказчиком обязательно заполнение бланка с указанием в нем данных каждой из стороны, номера и названия самого основного договора, заключенного ранее. Для этого можно скачать образец соглашения о расторжении договора подряда. Если соглашение подписывается до завершения работ, обязательно указание причины преждевременного расторжения договора и отсутствие взаимных претензий.
В случае если работы подошли к концу, к соглашению обязательно прикладывается акт о сдаче-приемке объекта, который, в свою очередь, должен быть подписан уполномоченными лицами. Соглашение о расторжении договора подряда наделено юридической силой, а потому сразу после того, как оно будет подписано, стороны перестают быть обязанными друг перед другом. Cкачать образец соглашения о расторжении договора подряда можно на странице ниже.
Расторжение договора строительного подрядаПодборка наиболее важных документов по запросу Расторжение договора строительного подряда (нормативно-правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).
Формы документов. Расторжение договора строительного подряда Судебная практика. Расторжение договора строительного подрядаПостановление МКАС при ТПП РФ от 23.04.2014 по делу N 16/2013
МКАС прекратил разбирательство по делу о взыскании стоимости выполненных и не оплаченных заказчиком работ по договору строительного подряда в связи с тем, что материалами дела установлено, что МКАС не обладает компетенцией по настоящему делу. По материалам постановления Международного коммерческого
Документ доступен: с 20:00 до 24:00 (выходные, праздники - круглосуточно)
Постановление Арбитражного суда Московского округа от 24.03.2015 N Ф05-1879/2015 по делу N А40-183505/13
Соглашение о расторжении договора генподрядаДополнительное соглашение №_____
о расторжении договора _________________
№ ____ от ХХ.ХХ.ХХХХ г.
г. Москва « ______ » ___________ 2011 г.
Общество с ограниченной ответственностью «_____», з арегистрированное и действующее по законодательству РФ и имеющее свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № _______, выданное саморегулируемой организацией – Некоммерческое партнерство «________», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице Генерального директора _____________ действующего на основании Устава с одной стороны и
_______________________________. зарегистрированное и действующее по законодательству РФ, именуемое в дальнейшем «__________», в лице __________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее по тексту «соглашение») о нижеследующем:
1. Стороны, по взаимному соглашению договорились расторгнуть договор генерального строительного подряда №_____ от____________ (далее - «Договор») на условиях Соглашения.
2. На момент расторжения договора задолженность __________ перед Генеральным подрядчиком составляет______________ руб. согласно акта сверки взаиморасчетов, являющегося приложением к настоящему Соглашению.
или 2. На момент расторжения договора задолженность Генерального подрядчика перед _______________ составляет______________ руб. согласно акта сверки взаиморасчетов, являющегося приложением к настоящему Соглашению.
3. Генеральный подрядчик обязуется:
3.1. В течение 10 рабочих дней погасить задолженность перед_______________. отраженную в акте сверки взаиморасчетов, являющегося приложением к настоящему Соглашению в размере ______________________ руб.
4. _____________ обязуется:
4.1. В течение 10 дней после заключения сторонами Соглашения передать Генеральному подрядчику всю проектную и исполнительную документацию по строительству данного Объекта, а именно:
- Акт об устранении дефектов и недоделок.
- Акты освидетельствования скрытых работ.
- Акты промежуточной приемки ответственных конструкций.
- Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического
- Исполнительные чертежи и схемы
- Комплекты чертежей разделов «___»
- Паспорта и сертификаты на использование изделия и материалы и оборудование
- Журнал производства работ, специальные журналы работ
- Реестры проектной и исполнительной документации.
5.2. В течение 10 дней после заключения Соглашения подписать совместно с Генеральным подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по строительству Объекта (по форме Приложения № 2 к дополнительному соглашению).
5.3. В течение 10 дней после заключения Соглашения расторгнуть договора с субподрядными организациями, копии соглашений о расторжении договоров и актов сверок направить Заказчику.
5.4. В течение 10 дней после заключения Соглашения заключить договора уступки прав требования с субподрядными организациями, касающиеся оплаты 5%-ного гарантийного удержания и имеющихся неотработанных авансов, копии договоров направить Заказчику.
6. Гарантийная сумма, сформированная Заказчиком путем удержания 5% (пяти процентов) от стоимости выполненных работ по Договору в период с августа 2009 года по апрель 2011 года и принятых Заказчиком по Актам о приемки выполненных работ (форма КС-2) и Справкам о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), в размере _______________. ____ (_________________________________________________)
удерживается Заказчиком и оплачивается в сроки, предусмотренные Договором №______ от ______________.
7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим до даты его заключения, начиная с 01.04.2011г.
8. Обязательства Сторон по Договору считаются прекращенными с момента исполнения Дополнительного соглашения.
9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой их сторон, имеющих одинаковою юридическую силу.
10. Неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения являются:
Приложение № 1 – Акт сверки взаиморасчетов.
ДОГОВОР ПОДРЯДАв лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Заказчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем « Подрядчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем « Договор », о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ1.1. Понятия, применяемые в настоящем Договоре, означают следующее:
1.1.1. Стороны – Заказчик и Подрядчик.
1.1.2. Объект – помещение Заказчика.
1.1.3. Договор подряда, именуемый в дальнейшем «Договор» – настоящий документ, включающий все содержащиеся в нем гарантии, приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами, в т.ч. в период выполнения работ.
1.1.4. Строительная площадка – территория или помещение, необходимая для выполнения строительных работ по настоящему Договору, расположенная по адресу.
1.1.5. Работы – комплекс ремонтных работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями Договора и сданных по Акту сдачи-приемки выполненных работ по Договору.
1.1.6. Одобрение – подтверждение в письменной форме, сделанное Заказчиком (или Подрядчиком).
1.1.7. Акт сдачи-приемки выполненных работ по Договору – документ, подтверждающий выполнение (сдачу-приемку) Подрядчиком Работ и приемку Объекта (или его части) Заказчиком.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить строительные работы на объекте Заказчика в соответствии с разработанной проектно-технической и сметной документацией, утвержденной Заказчиком.
2.2. Конкретные виды и объемы выполняемых работ определяются Приложениями (Сметами) к настоящему Договору.
2.3. Работы должны выполняться в соответствии со строительными нормами и правилами, соблюдением Правил техники безопасности при проведении СМР и требований Арендодателя.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ3.1.Общая стоимость работ по объекту указывается в Приложениях (Сметах), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Общая стоимость работ может быть изменена по согласованию Сторон в следующих случаях:3.3. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору, становящегося с момента подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Выполнить Работы со сдачей Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
4.1.2. Нести ответственность за безопасные условия труда, выполнение противопожарных мероприятий на объекте и способы проведения работ на объекте. За ущерб, причиненный в ходе работ третьим лицам, Подрядчик несет ответственность в случае, если ущерб нанесен по его вине.
4.1.3. Относиться к информации, передаваемой ему Заказчиком, как к конфиденциальной.
4.1.4. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям Договора.
4.1.5. В течение дней с даты подписания настоящего Договора назначить уполномоченного представителя Подрядчика и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный объем предоставленных ему полномочий.
4.1.6. За свой счет, своими силами и средствами осуществлять приемку, разгрузку, складирование строительной техники, оборудования для производства Подрядчиком работ.
4.1.7. Ежедневно осуществлять в процессе выполнения работ и по окончании работ уборку строительной площадки от строительного мусора.
4.1.8. Перед сдачей объекта под монтаж оборудования вывезти принадлежащие Подрядчику материалы, инструменты и оборудование, убрать строительный мусор.
4.2. Подрядчик имеет право при согласовании с Заказчиком привлекать для выполнения работ по Договору третьих лиц. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за выполнение третьими лицами условий Договора.
4.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования или технической документации иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности, прочности, надежности или качеству результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.4. Подрядчик обязан заключить договор на страхование своей профессиональной ответственности на период производства строительных работ.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Передать Подрядчику помещение, пригодное для производства строительных работ, по Акту.
5.1.2. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим Договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы.
5.1.3. Осуществлять платежи и приемку выполненных работ в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5.2. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь при этом в оперативную деятельность. При обнаружении существенных недостатков Заказчик имеет право остановить работу до их устранения. Данный факт фиксируется в журнале работ.
5.3. Заказчик вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом цена работ, подлежащая уплате Подрядчику, уменьшается на предусмотренную Сметой стоимость приобретенного оборудования и материалов.
5.4. Заказчик в период действия настоящего Договора вправе привлекать для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором, иных лиц, кроме Подрядчика, в случае, если Подрядчик выполняет работу с ненадлежащим качеством или задержками, с возложением всех расходов, связанных с привлечением третьих лиц, на Подрядчика.
5.5. В случае, указанном в п.5.4 настоящего Договора, Заказчик в течение рабочих дней с момента заключения Договора с другой подрядной организацией, направляет Подрядчику письменное требование и счет на оплату всех расходов, связанных с привлечением третьих лиц. Счет должен быть оплачен Подрядчиком в -дневный срок с момента его получения.
6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ6.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение рабочих дней после перечисления Заказчиком аванса на его расчетный счет.
6.2. Срок выполнения и окончания работ по Приложениям (Сметам) определяется Календарным графиком.
6.3. В случае остановки работ или простоя не по вине Подрядчика составляется двусторонний Акт и сроки производства работ корректируются Сторонами пропорционально времени простоя.
7. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ7.1. Платежи по Приложениям (Сметам) осуществляются в следующем порядке:
7.1.1. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс для закупки и завоза материалов в размере % от общей стоимости работ по Приложениям (Сметам) не позднее банковских дней с момента получения выставленного Подрядчиком счета.
7.1.2. Следующие этапы оплаты (в случае выполнения работ свыше одного месяца): производятся согласно актов выполненных работ по Приложениям (Сметам) с зачетом оплаченного % аванса.
7.1.3. Окончательный платеж оставшийся от стоимости работ по Приложениям (Сметам) Заказчик оплачивает в течение банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки помещения в эксплуатацию.
7.2. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
7.3. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы.
8. ПРОИЗВОДСТВО И ПРИЕМКА РАБОТ8.1. Подрядчик перед началом работ принимает от Заказчика помещение по Акту с указанием (при наличии) выполненных работ или смонтированного инженерного оборудования другой подрядной организацией.
8.2. Подрядчик совместно с Заказчиком оформляет допуск своего рабочего персонала на объект в соответствии с требованиями Арендодателя и его технических служб.
8.3. Заказчик назначает на объекте своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет Акты на выполненные скрытые работы и решает вопросы, возникающие в ходе производства работ. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и в любое время их производства.
8.4. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии со сроками, определенным Календарным планом к Приложениям (Сметам).
8.5. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором ведется фиксация фактов и обстоятельств, связанных с производством работ и имеющих значение для взаимоотношений Сторон (дата начала и окончания работ, сообщения об осмотре и принятии работ (в т.ч. и скрытых) и согласованиях проектно-технических решений с Заказчиком).Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком в журнале работ.
8.6. При производстве и закрытии скрытых работ Подрядчик обязан известить Заказчика и пригласить его представителя на осмотр и приемку. Заказчик производит осмотр и приемку выполненных работ с фиксацией в журнале работ.
8.7. Сдача выполненных работ по Приложениям (Сметам) производится в следующем порядке:
8.7.1. Заказчик производит приемку работ в течение рабочих дней с даты получения от Подрядчика письменного уведомления о завершении работ по Приложениям (Сметам) и готовности помещения к монтажу технологического оборудования.
8.7.2. Вместе с уведомлением о готовности помещения под монтаж технологического оборудования Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной проектно-технической документации.
8.7.3. В указанный срок Заказчик производит приемку помещения и при наличии выявленных недостатков и дефектов фиксирует их в Акте. Копия Акта направляется Подрядчику для принятия мер к устранению выявленных недостатков и дефектов.
8.7.4. После монтажа технологического оборудования Заказчик принимает помещение в эксплуатацию с составлением Акта или направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин, препятствующих приемке помещения в эксплуатацию.
8.7.5. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ и в связи с этим в существенном повышении цены на определенном этапе выполнения работ по Приложениям (Сметам), Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.
8.7.6. Дополнительные работы выполняются после подписания Сторонами Дополнительного соглашения и согласования стоимости работ.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, запретительных актов органов государственной власти РФ, если эти обстоятельства возникли после подписания Договора и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. Срок исполнения обязательств по Приложениям (Сметам) отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно с момента их наступления известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении указанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более месяца, то Стороны в течение рабочих дней обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ по Договору. Если Стороны не смогут договориться в течение месяцев, тогда каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Договора.
10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА10.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
10.2. Заказчик вправе требовать расторжения Договора в следующих случаях:10.4. При расторжении Договора на объекте с незавершенными работами Сторонами оформляются Акты сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и КС-3, на основании которых Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ по Приложению (Смете) на момент расторжения Договора.
10.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор в соответствии с положениями настоящего Раздела, направляет письменное уведомление другой Стороне не позднее чем за календарных дней до предлагаемой даты расторжения настоящего Договора.
11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН11.1. В случае необоснованной задержки установленных Договором и Календарным планом к Приложениям (Сметам) сроков перечисления оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает Подрядчик пеню в размере % от подлежащей оплате суммы за каждый день задержки, но не более % от стоимости работ по Приложению (Смете).
11.2. В случаях не обеспечения установленных Календарным планом сроков окончания работ по вине Подрядчика им уплачивается пеня в размере % от стоимости работ, за каждый день задержки, но не более % от стоимости работ по Приложению (Смете).
11.3. Оплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.
11.4. Оплата штрафных санкций производится в течение банковских дней со дня получения письменного уведомления другой Стороны о взыскании штрафных санкций на расчетный счет Сторон.
11.5. Подрядчик не несет ответственность за повреждение действующих коммуникаций, обнаруженных в результате ведения работ и не указанных в проекте.
12. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ12.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.
12.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате проведения работ на объекте по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком.
12.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
12.4. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые не входят в настоящий Договор, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнений и изменений к нему.
12.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
12.6. Все Приложения (Сметы) и Календарные планы-графики производства работ к Договору являются его неотъемлемой частью.
12.7. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, при не достижении согласия, споры разрешаются Арбитражным судом .
12.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ13.1. Подрядчик должен при выполнении своих обязательств по настоящему Договору соблюдать высочайшие этические и профессиональные стандарты и обязан подчиняться всем применимым законам и положениям.
13.2. Подрядчик соглашается со следующим:14.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует один календарный год. Если до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить действие Договора, то Договор считается пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях, с сохранением порядка пролонгации на последующие годы.
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОНЗаказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:
Добавлено в закладки: 0
По условиям договора частного подряда заказчик производство определенных работ поручает подрядчику, а исполнитель (подрядчик) на себя берет обязательство по своевременному и качественному выполнению условий договора. Заказчик после приемки работ проводит их оплату.
Сторонами по договору подряда могут быть специализированные организации, вне зависимости от форм собственности, индивидуальные предприниматели, которые имеют лицензию или допуск на производство определенного вида услуг (работ).
Договор частного подряда с ИП заключают после согласования всех существенных и обязательных условий. После того, как подписан договор, выполнение его условий становится для всех сторон договорных отношений обязанностью. Все изменения и дополнения вносят в договор, когда достигается обоюдное согласие, при помощи подписания дополнительного соглашения к договору.
Договор частного подряда содержит обязательно в себе информацию о:
Заказчик по договору подряда должен обеспечить своевременную оплату и приемку работ.
Подрядчик снабжает противопожарную безопасность, выполняет условия по защите окружающей среды и технике безопасности.
Снабжение подрядчика материалами и контроль за их сохранностью, оговаривают в условиях договора.
Приложение к договору частного подряда — сметный расчет, в котором указывается полный список необходимых работ, заработная плата рабочих, количество материала, непредвиденные и накладные расходы и другие параметры, из которых получается цена договора.
Физические лица могут заключать, в качестве подрядчика, договоры подряда на одноразовой основе. Если предоставление услуг физическим лицом имеет регулярный характер, то необходима регистрация гражданина в качестве частного предпринимателя.
Заказчику лучше заключать договор частного подряда с индивидуальным предпринимателем, нежели с физическим лицом, ввиду того, что:
Во первых, нанимая для исполнения каких-либо работ частное лицо, заказчик обязан оформить с ним гражданско-правовой договор, а при продолжительной работе трудовой договор. Это за собой влечет обязанность работодателя оформлять трудовую книжку, оплату больничных, отпускных, и перечислению взносов и налогов во внебюджетные фонды и бюджет.
Во вторых, приглашая для выполнения тех же услуг (работ) частного предпринимателя, заказчик уже, как работодатель не выступает и обязанности по уплате за частного предпринимателя налогов у него не появляется. Индивидуальный предприниматель выступает сам в роли налогового агента и несет все связанные с уплатой взносов и налогов расходы .
Консультацию по составлению договора с индивидуальным предпринимателем, взносов подряда. можете получить, обратившись к квалифицированному юристу. Его опыт и знания помогут подготовить грамотный и подробный договор частного подряда, учитывая достигнутую договоренность.
Образец договора частного подряда
Скачать образец договора частного подряда в формате .doc
Договор частного подряда — соглашение, соответственно с которым подрядчик (одна сторона) обязуется исполнить по заданию заказчика (другой стороны) определённую работу и её результат сдать заказчику, а последний должен принять итог работы и его оплатить.
Понравился образец договора? Можно скачать бесплатно или сохранить в .doc, чтобы не потерять.
Договор аренды квартиры
Договор дарения автомобиля
Договор на куплю-продажу квартиры
Договор подряда возмездного оказания услуг
Договор дарения доли квартиры
Договор дарения (квартиры после смерти)
Договор дарения имущества
Договор дарения денежных средств
Договор дарения дома
Договор дарения земельного участка
Договор дарения квартиры
Договор аренды нежилого помещения
Договор аренды жилого помещения
Договор социального найма жилого помещения
Договор найма квартиры
Договор строительного подряда
Договор аренды земельного участка
Договор безвозмездного пользования нежилым помещением
Договор безвозмездного пользования жилым помещением
Договор аренды оборудования
Договор аренды комнаты
Договор аренды гаража
Агентский договор на оказание услуг
Договор безвозмездного пользования имуществом
Договор доверительного управления имуществом
Договор о полной материальной ответственности
Договор ответственного хранения
Договор займа между физическими лицами
Договор беспроцентного займа
Договор поставки оборудования
Бизнес-Прост.ру создан в помощь малому и среднему бизнесу России. На сайте собраны лучшие бизнес идеи, примеры бизнес планов с видео, полные пошаговые руководства по открытию бизнеса с нуля, выбор старого и нового оборудования, каталог франшиз, образцы шаблонов документов, бланков и форм за 2016 год.
Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите нажмите здесь чтобы оповестить нас.
Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.
Копирование страницы, переписывание полностью или частично - приветствуется, только с активной ссылкой на источник. Карта сайта
Подпишитесь на наши новостиСпасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.
