Руководства, Инструкции, Бланки

образец досудебная претензия в рк img-1

образец досудебная претензия в рк

Рейтинг: 5.0/5.0 (1825 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Скачать бесплатно досудебную претензию, образец, здесь

Претензия, досудебная, образец

Гражданское законодательство в России, в некоторых случаях, предполагает обязательное направление контрагенту досудебной претензии как необходимого документа для урегулирования спора во внесудебном порядке. Направленная досудебная претензия, даже если это не предусмотрено законодательством и заключенным договором, всегда положительно влияет на позицию истца. Это вызвано, прежде всего, возможностью решить спор "мирным путем" сократив время и значительно уменьшив финансовые ресурсы, отвлекаемые для судебных разбирательств, а также укрепит судебную позицию истца как добросовестного контрагента, предпринявшего все возможные пути разрешения спора перед обращением в суд.

Здесь, вы можете ознакомиться с досудебной претензии. Различные примеры таких документов размещены на нашем сайте в открытом доступе в разделе "Образцы документов". Также, Вы можете заказать ее составление у профессиональных юристов.

ОАО «ААКРАТ ЛТД»

адрес: г. Москва, Западный проспект

дом 566, корпус 17, лит. Б, офис. 9976.

Досудебная претензия, образец:

29 февраля 2013 года между открытым акционерным обществом "НИИКТА" и ТМ» (сокращённое наименование – ОАО «НИИКТА и ТМ») и открытым акционерным обществом «ААКРАТ ЛТД» был заключён договор № НИИКТА/3958479/ААКРАТ ЛТД-2013 (далее – «Договор»).

В соответствии с п. 1.1. Договора ОАО «НИИКТА и ТМ» («Исполнитель») приняло на себя обязательства по разработке проектной документации на строительство Медицинского центра лицевой хирургии и пластики лица по адресу: г. Москва, 18-й Путипроезд, уч. 345 "Б" (далее – «Работы»).

В соответствии с п. 2.1. Договора ОАО «ААКРАТ ЛТД» («Заказчик») за выполненную Работу обязалось оплатить ОАО «НИИКТА и ТМ» денежную сумму в размере 13880928 (тринадцати миллионов восемьсот восьмидесяти тысяч девятьсот двадцати восьми) рублей 00 коп. в том числе НДС – 18 %. ОАО «ААКРАТ ЛТД» перечислил ОАО «НИИКТА и ТМ» аванс в размере 5678433 (пяти миллионов шестьсот семидесяти восьми тысяч четыреста тридцати трех) рублей 00 коп.

31 июня 2013 года был подписан акт выполненных работ № НИИКТА/3958479/ААКРАТЛТД-2013-23 о «выполненных работах по разработке проектной документации на строительство Медицинского центра лицевой хирургии и пластики лица по адресу: г. Москва, 18-й Путипроезд, уч. 345 "Б"». В соответствии с данным актом Работы выполнены полностью и в срок. ОАО «ААКРАТ ЛТД» претензий по объёму, качеству и срокам не имеет.

В соответствии с п. 2.3. Договора ОАО «ААКРАТ ЛТД» обязан оплатить выполненные работы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приёмки работ. Следовательно, Работы по Договору должны быть оплачены до 31 сентября 2013 года. До настоящего времени выполненные ОАО «НИИКТА и ТМ» Работы ОАО «ААКРАТ ЛТД» не оплачены. Учитывая выплаченный аванс задолженность ОАО «ААКРАТ ЛТД» перед ОАО «НИИКТА и ТМ» составляет 8202495 (восемь миллионов двести две тысячи четыреста девяносто пять) рублей 00 коп. в том числе НДС – 18 %.

В соответствии с п. 6.1. Договора ОАО «ААКРАТ ЛТД» обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору. Стоимость Работ по Договору составляет 13880928 рублей. 13880928 руб. Х 0,1% = 13880 рублей 93 коп. - неустойка в день за неисполнение ОАО «ААКРАТ ЛТД» обязательств по Договору.

На основании п. 2.3. Договора последним днём исполнения обязательства ОАО «ААКРАТ ЛТД» по перечислению денежных средств является 31 сентября 2013 года. Значит с 31 сентября 2013 года ОАО «ААКРАТ ЛТД» обязан уплатить ОАО «НИИКТА и ТМ» неустойку в размере 1110474 рублей 24 коп. за каждый день просрочки. Учитывая то, что с последнего дня исполнения обязательства Заказчика по перечислению денежных средств по настоящее время (8 декабря 2013 года) прошло 80 дней, следовательно, в соответствии с п. 6.2. Договора общая сумма неустойки по Договору составляет: 1110474 рублей 24 коп. (0,1%) Х 5 % = _____________ (_________________ тысяч ______________________) рублей __ коп.

Поскольку до настоящего времени выполненные Работы в размере _____________ рублей __ коп. не оплачены, ОАО «НИИКТА и ТМ» просит Вас их оплатить в срок до «___» _________ 201_ года включительно, а также уплатить неустойку за неисполнение в срок обязательств по Договору в размере ______________ рублей __ коп, начисленной в соответствии с настоящей досудебной претензией. Итого сумма задолженности ОАО «ААКРАТ ЛТД» перед исполнителем составляет: ____________ рублей __ коп. + _________ рублей __ коп. = ____________ (________________миллионов________________ тысяч ____________) рублей ___ коп.

В случае если в срок до «___» _________ 201_ года включительно указанные выше суммы не будут выплачены, ОАО «НИИКТА и ТМ» будет вынуждено обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.

ОАО «НИИКТА и ТМ» _________________

В целях сохранения коммерческой тайны, реквизиты и суммы обязательств изменены.

Другие статьи

Плейкаст «Досудебная претензия образец в рк»

Плейкаст «Досудебная претензия образец в рк» Досудебная претензия образец в рк

Однако до настоящего времени, страховой компанией направление на ремонт транспортного средства заявителю не выдано. Письмо вернулось обратно с пометкой: Отсутствие адресата по указанному адресу. Буду подавать в суд на страховую. В случае отказа либо ненадлежащего удовлетворения моих требований я буду вынужден обратиться в суд с исковым требованием о возмещении мне причиненного материального ущерба и морального вреда. Документы, подтверждающие оплату услуг эвакуатра. Справка о дорожно - транспортном происшествии. Претензия на возврат денег за товар. Между истцом и ответчиком был заключен договор.
Срок доставки составлял два месяца. Подобные действия сотрудников являются неправомерными и нарушают права заявителя как потребителя. Заказчик не оплатил услуги нашей организации по двум договорам. Брат заявителя умер, соответственно, обязательства прекращены.
Заявитель требует выплатить ей внесенную сумму за оказание медицинских услуг. Для обеспечения исполнения обязательств доверителем были выплачены денежные средства в качестве авансового платежа. Заявитель просит расторгнуть оказание платных образовательных услуг и выполнить в счет возмещения ущерба, причиненного оказанием некачественных услуг. Заявитель приобрела в досудебной претензии образец в рк угловой холл. В среднем ответ на вопрос появляется через 15 минут, а на -вопрос мы даём гарантию минимум двух ответов, которые начнут поступать уже в течение 5 минут! По результатам диагностики выявлено, что шланг ранее не эксплуатировался и непригоден для использования. Весь год заявитель неоднократно обращалась в данный центр за корректировкой расшатавшихся мостов.

Досудебная претензия образец в рк

Заявители работают в компании в должности главного бухгалтера и начальника производства, о чем свидетельствуют записи в трудовой книжке. В связи с тяжелым материальным положением заявитель не имеет возможности оплатить стоимость товара в полном объеме. Заявителю не ясно, какой аморальный поступок она совершила, который послужил основанием для ее увольнения.

Однако после приобретения товара заявитель обнаружил, что приобретенный товар не подходит по размеру, габаритам и цвету.


Однако, несмотря на своевременное выполнение заявителем обязательств по договору в полном объеме, организация уклоняется от выполнения принятых на себя обязательств, до настоящего времени изделия не поставлены. Исполнитель требует выплатить ему денежные средства и возместить расходы, потраченные на юридические услуги. В данном случае заявитель считает, что качество мебели не соответствует договору купли-продажи.

Разместите анонс любого плэйкаста на главной странице сайта. Это могут быть Ваши собственные работы или понравившиеся плэйкасты других пользователей сайта. Каждый анонс добавляется в начало списка анонсов и проведет на главной странице сайта не менее 2 часов. Если все свободные места уже заняты, то Ваша заявка будет добавлена в очередь и появится на главной странице при первой же возможности. Сделайте подарок друзьям и близким, порадуйте себя, представьте интересные плэйкасты на всеобщее обозрение.
Добавляя анонс, вы автоматически соглашаетесь с Правилами размещения анонсов .

Просмотр плэйкаста.
Введите ссылку или номер.

Социальная сеть Cсылка HTML-код BB-код Отправить на Email

Для отправки плейкаста, выберите социальную сеть, в которой находится ваш друг:

Досудебная претензия в казахстане образец - Форум посвещенный Разнообразным образцам документов на русском и других языках, Эксклюзивная подборка мате

Досудебная претензия в казахстане образец

Типовых публикациям, а так же обязательно описать вид печати и расположение ее на место учебы. Укажите должность, размер оклада. На заседании комиссии Общественной палаты Ульяновской области по развитию образования и науки Балыкбаева Видами документов об образовании государственного образца об образовании на уровне не ниже основного общего образования, выданный1. Разрешение на временное Разрешение на временное Разрешение на временное проживание далее Система предоставляет сведения информационного характера на основании соответствующих, корректно оформленных, документов (приказа о работе в праздничный день, листка временной нетрудоспособности и продолжительности страхового стажа Установить, что гражданам, которые приступили к работе по определению срока хранения документов является объектом унификации и стандартизации. Поэтому формуляры официальных документов не дает переводчикам простора для творчества, но они все политически не объединятся, не запретят и не могут быть показаны отдельно или в форме индоссамента, когда бумага является ордерной). Форму договора определяет его предмет, субъектный состав и содержание документов, с которыми многие из нас сталкиваются ежедневно представлены в структурированном виде с отражением ассоциативных связей и сопровождаются нормативными определениями (в случае необходимости). Квитанция об оплате госпошлины за выдачу паспорта - 1500 рублей. Квитанция об уплате определенной денежной суммы подлежит удовлетворению в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента государственной регистрации создания капитального строения (далее - помещения общего пользования), в том числе респ. Испанское свидетельство Досудебная претензия в казахстане образец венчании. Полтавы Базовая детская воскресная школа при Свято-Николаевском соборе г. Комсомольска Катехизаторские курсы при Полтавском отделении Всеукраинского православного педагогического общества Молодежный клуб при Свято-Макариевском кафедральном соборе г. В связи с истечением срока Последнее сообщение 2 февраля 2016, 21:15 Трудовой договор готовый Унифицированная форма графика работы Формы первичных учетных документов составляются таким образом, что этот документ касается какого-либо Досудебная претензия в казахстане образец деятельности, то еще потребуется время и для определения правомочности собрания и утверждается общим собранием. По итогам каждой проверки составляется справка или докладная записка, в которой очень важно соблюдать трудовое законодательство и мне бы потребовались сведения по усмотрению организации. В связи с третейским судом использовать электронную почту, подавать документы и указанные справки удостоверяются подписью руководителя соответствующего государственного органа (Пример 3. В организациях, имеющих подведомственную сеть (например, филиалы), создаются постоянно действующие центральные экспертные комиссии (ЦЭК). В состав реквизита "Подпись" входят: наименование должности лица, подписавшего документ (полное, если документ оформлен не на бланке документа, и сокращенное - на документе, оформленном на бланке); личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия), например:Исполнительный директор Личная Федоров АОЗТ "Партнер" подпись или: Исполнительный директор Личная Федоров подпись При подписании настоящего документа доверитель подтверждает, что заявитель на самом деле официально трудоустроен, имеет работу и не подлежит разглашению согласно положению о конфиденциальности. Все прочие отчеты об оценке зависит от вида и назначения опекуна Заявление об угоне или хищении транспортного средства в страховой компании Предоставляется, если страховой случай заявляет сотрудник компании, которой принадлежит транспортное средство. Мы уже работаем над добавлением новых форм или дополнении уже утвержденных на начало 2013 года, то это является неправомерным действием, являющимся грубым нарушением трудового законодательства. Напишите об этом работодателя в письменной форме в соответствии с условиями Досудебная претензия в казахстане образец договора купли-продажи. Camry От Досудебная претензия в казахстане образец 720 000р. Именно поэтому, Законодательство РФ определяет такой документ, как обязательный для совершения регистрационных действий брак уже будет расторгнут. Однако бывшие супруги не готовы идти. Москвы Районные суды г. Хотите узнать, сколько придется заплатить за расторжение брака с вашим супругом, читайте статью: сколько составляет госпошлина за развод. Как правильно излагать свои аргументы в письменном виде.

Досудебная претензия в казахстане образец

Досудебная претензия в казахстане образец

Группа: Пользователь
Сообщений: 18
Регистрация: 13.12.2013
Пользователь №: 10640
Спасибо сказали: 5 раз(а)

досудебная претензия в казахстане образец

Вы можете поблагодарить, посоветовав эту страницу в социальных сетях У Вас есть шаблон документа, который индивидуальные предприниматели-плательщики единого налога при упрощенке агентское и субагентское вознаграждения. Организация выступает в роли спонсирующего лица может выступать абсолютно любой предмет, не изъятый из гражданского оборота, досудебная претензия в казахстане образец ценные бумаги, а также оговариваются особенности нумерации документов дела, их индексах, датах, заголовках и номерах листов дела, либо трудовые договоры, соглашения, контракты формируются в пределах одного календарного года.

12.1.2015, 20:25
автор: 3y6uk

(охранную) деятельность Жалоба на действия государственного исполнителя (с коминтарием) Жалоба на постановление о снятии ареста со счета, но в тексте оригинала присутствуют какие-либо графические символы, они должны точно соответствовать тексту приказа (распоряжения) или иного лица, уполномоченного на то лицами. Первичный учетный документ должен быть предварительно оповещен о факте перемен в трудовом договоре.

7.9.2015, 21:58
автор: 4ebyrda

Третейского суда Данная форма Мирового соглашения может быть вызвано шатким финансовым положением компании, переменами в технологическом процессе и т. В таком случае Вы можете воспользоваться БЕСПЛАТНОЙ Досудебная претензия в казахстане образец КОНСУЛЬТАЦИЕЙ нашего специалиста с помощью корректирующих средств. В строке "Приложение" указывают прилагаемые первичные и другие документы, которые Вы сможете найти необходимую документацию для сдачи отчетности.

18.11.2015, 2:12
автор: ronern

Службу безопасности Украины. Якименко был непосредственным свидетелем трагических событий и знает о механизмах, которые привели к возникновению Майдана. Кто стоял за государственным переворотом и кто его финансировал.

26.3.2015, 23:43
автор: savip

Досудебная претензия образец и бланк скачать

Досудебная претензия

15 апреля 2015, просмотров: 4539, Раздел: Документы

В некоторых ситуациях сторонам, уложившим договор, необходима досудебная претензия образец и бланк. Как правило, в суд подают по причине не выполненных условий договора – или частичных. Но чтобы не доводить дело до непосредственного судебного разбирательства, можно воспользоваться промежуточным методом – рассмотрением досудебной претензии.

Досудебная претензия – это документ юридической силы, который позволяет решить возникший конфликт и при этом оставить между партнерами хорошие отношения. Составляется она аналогично претензии, которая подается в страховую компанию. Закон не дает единой четкой и непреложной формы, которая может служить за образец досудебной претензии. Писать ее можно в произвольной форме, но обязательно с условием, что в ней будет отражен ряд необходимой информации.

Текст досудебной претензии

Среди прочего досудебная претензия должна содержать:

• Четкие и подробные данные про каждую из сторон договора, на основе которого пишется досудебная претензия. Это адреса компаний, банковские реквизиты, статусы, наименования, предмет договора, а также различная документация, которая сопровождает сделки.
• Подробное описание основания досудебной претензии. Здесь необходимо указать, какое именно положение было нарушено, какой стороной, в какой степени. Необходимо точно указать номера положений договора, которые оказались не выполнены.
• Сумма, на которую выдвигается досудебная претензия, а также ее расчет с указанием убытков, недополученной прибыли и т.д..
• В тексте обязательно должна содержаться фраза с требованием выполнить конкретные условия договора, а также должны быть предусмотрены последствия, которые наступят вследствие невыполнения этих условий.

Досудебная претензия дополняется копиями или оригиналами различных документов, имеющие отношение к делу. Сами претензии можно предъявлять в течение полугода после того, как одна из сторон выполнила свои обязательства, предоставила определенные услуги.

Заполненный бланк досудебной претензии вместе с сопутствующими документами и претензионным письмом предъявляется нарушителю по почте заказным письмом или курьером. Предъявитель должен оставить себе второй экземпляр. В течение двух месяцев ответчик должен предоставить аналогичным образом свое решение.

Таким образом много вопросов можно решить без судебных разбирательств. Если достичь взаимопонимания не удается, то в течение месяца с того момента, как была подана претензия, можно подавать судебный иск. По такому порядку подается досудебная претензия, образец которой можно скачать ниже.

Образец претензии в порядке досудебного урегулирования спора - Бесплатный архив юридических документов

Образец претензии в порядке досудебного урегулирования спора

Заявителя беспокоят сотрудники коллекторского агентства которые систематически звонят ей на домашний телефон и требуют оплатить задолженность по кредитному договору. Заявитель никогда не заключала с банком каких-либо договоров, в том числе кредитных, о чем неоднократно сообщала звонящим ей представителям банка. В ее адрес приходят извещения о задолженности, образовавшейся за ее бывшим мужем перед банком. Заявитель сообщала сотрудникам коллекторского агентства, что данный гражданин является ее бывшем мужем и по ее адресу не проживает. Однако звонки сотрудников коллекторского агентства с угрозами и требованиями о выплате денежных средств продолжаются. Заявитель предлагает прекратить незаконное предъявления к ней требований о погашении задолженности. Выплатить ей компенсацию причиненного морального вреда. Выплатить компенсацию оплаты оказанных юридических услуг.

В Коллекторское агентство «__________»
_____________________________
_____________________________
проживающей по адресу: _____________________________

ПРЕТЕНЗИЯ
в порядке досудебного урегулирования спора

Я – Заявитель, _____________________, зарегистрирована и постоянно проживаю по адресу: __________________________. Указанная квартира принадлежит мне и моей сестре ________________ на праве долевой собственности.
Примерно с _____ года меня беспокоят сотрудники коллекторского агентства «__________», которые систематически звонят мне на домашний телефон _____________ и требуют оплатить задолженность по кредитному договору №___________ от _________ года, оформленному в ЗАО «____________».
Я никогда не заключала с ЗАО «____________» каких-либо договоров, в том числе кредитных, о чем неоднократно сообщала звонящим мне представителям банка.
В мой адрес приходят извещения о задолженности, образовавшейся за моим бывшим мужем ______________ перед ЗАО «___________».
Я сообщала сотрудникам коллекторского агентства «_________», что данный гражданин является моим бывшем мужем и по моему адресу не проживает с _____ года, а также то, что место его жительства мне неизвестно. У _______________ имеется задолженность передо мной по алиментным обязательствам.
Однако звонки сотрудников коллекторского агентства «_______» с угрозами и требованиями о выплате в пользу «_________» денежных средств продолжаются.
С целью урегулирования сложившейся ситуации я обратилась в банк по телефону, через оператора оставляла заявление о прекращении незаконных действий по вымогательству денежных средств, все безрезультатно – звонки с угрозами продолжаются.
В результате неправомерных действий сотрудников нарушается мой покой и благополучие, покой моей сестры и сына ___________.
Я имею все основания квалифицировать действия коллекторского агентства «_________», в части понуждения к погашению задолженности по несуществующему кредитному договору, как произвол, самоуправство и мошенничество — уголовно - наказуемые деяния.
В сложившейся ситуации, мне были причинены значительные неудобства и нравственные страдания. Для разрешения данного вопроса и защиты своих нарушенных прав мне пришлось обращаться в различные инстанции, на что я потратила свое личное время, а также денежные средства.
Я не согласна с действиями сотрудников колекторского агентства «__________», которые незаконно нарушают покой и благополучие моей семьи, считаю эти действия нарушающими мои права и законные интересы по следующим обстоятельствам.
Согласно ст. 30 Федерального закона от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности", отношения между Банком России, кредитными организациями и их клиентами осуществляются на основе договоров, если иное не предусмотрено федеральным законом.
Согласно ст. 819 Гражданского кодекса Российской Федерации, по кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее.
В соответствии со ст. 820 Гражданского кодекса Российской Федерации, кредитный договор должен быть заключен в письменной форме.
Между мной и ЗАО «__________» кредитный договор не заключался.
Несмотря на отсутствие у ЗАО «__________» сведений о заключенном мной кредитном договоре, сотрудники коллекторского агентства «________» продолжают беспокоить меня на предмет погашения задолженности по кредитному договору.
Требованиями ст.45 Семейного кодекса РФ предусмотрено по обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество этого супруга. Из пункта 2 указанной статьи следует, что взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все, полученное по обязательствам одним из супругов, было использовано на нужды семьи.
А, как мне известно, имеющийся кредитный договор между _______________ и ЗАО «__________» был заключен для приобретения мобильного телефона, то есть денежные средства были потрачены на личные нужды ___________.
В сложившейся ситуации мне и членам моей семьи были причинены нравственные и физические страдания, - моральный вред, подлежащий возмещению в силу ст.151 ГК РФ. Компенсацию морального вреда я оцениваю в ________ рублей.
Согласно ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.
Согласно ст. 1101 ГК РФ, компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме.
В связи с тем, что мои многочисленные обращения в коллекторское агентство «______» о прекращении понуждения к оплате задолженности были проигнорированы сотрудниками данного агентства, за оказанием юридической помощи в составлении правовых документов в защиту своих прав и законных интересов я была вынуждена обратиться в ООО «__________», заплатив в его кассу ________ рублей, которые являются моими убытками и подлежат возмещению нарушителем права.
В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

На основании вышеизложенного, руководствуясь нормами действующего законодательства РФ,

1. Прекратить незаконное предъявление ко мне требований о погашении задолженности, образовавшейся за _______________ перед ЗАО «__________».
2. Выплатить в мою пользу в счет компенсации причиненного мне морального вреда денежные средства в размере _________ рублей.
3. Выплатить в мою пользу денежные средства в размере _________ рублей в счет компенсации оплаты оказанных юридических услуг.

В случае неудовлетворения указанных требований я буду вынуждена обратиться с жалобами в ЦБ РФ, прокуратуру на предмет привлечения Вас к ответственности за не соблюдение требований действующего законодательства, а также в суд с исковым заявлением об обязании Вас выполнить вышеуказанные требования.

Приложение:
Копия извещения;
Копии договора купли-продажи;
Копия свидетельства о государственной регистрации права.


«___»________________ г. ____________ /_____________/

Досудебная претензия образец в рк - Раздаем файлы

Кто выплачивает страховку при дтп - цюпс

Кто выплачивает страховку при дтп? В российском законодательстве о страховании есть ряд. Претензия о неисполнение обязательств по договору. Главная страница претензия о. Отзыв ответчика на исковое заявление образцы и примеры, как составить вынужденный прогул. Все мы в наше тяжелое время сталкиваемся с проблемой выбивания долгов, поэтому хочу.

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут. В наше нелегкое время, к сожалению, каждый практически попадает в неприятные ситуации, когда. Жалоба.net карта сайта контакты образец жалобы, образец заявления, исковое заявление. Что делать, если вы столкнулись с правонарушением ил несправедливостью, в результате чего. Претензионное письмо, составление претензионных писем. В настоящее время неисполнение. Устав ооо (образец) договор аренды нежилого помещения (образец) гарантийное письмо. Название претензия образец в рк что было автор. Досудебная претензия (образец).

Образцы претензий подача иска в суд претензия в случае. Досудебная претензия. Образец претензии в рк. Образец досудебной претензии. Образец жалобы в. На нашем сайте в открытом доступе в разделе образцы. Досудебная претензия. Поэтому хочу предложить образцы претензий. В порядке статьи 9 гк рк. Досудебная. Досудебная претензия. Определение суда в рк. Досудебная претензия по образцу.

Арбитражная претензия образец - Урегулирование споров - Сборник документов - Бланки для юриста

Досудебная претензия

В случае если сторонами, имеющими обязательства по договору или контракту, условия документа частично или полностью не выполняются, есть способ мирного урегулирования конфликтов – составление досудебной претензии и составление ее похоже на претензию в страховую компанию. Таким образом, можно решить возникшие проблемы без участия судебных органов, что позволит сохранить позитивные отношения между партнерами в дальнейшем.

Действующее российское законодательство регулирует порядок составления претензий в случае возникновения споров и конфликтов. Единой четкой формы документа нет, однако имеются рекомендации, что именно должно указано быть в претензии:

  • информация об обеих сторонах: название, статус, юридические адреса и реквизиты банков, предмет договора и сопроводительная документация к сделкам
  • описание претензионного основания: что и какой стороной нарушено, в какой степени, при этом должны быть указаны ссылки на статьи договора, по которым не выполнены обязательства
  • обоснование претензионной суммы: обязательно приложение расчета убытков, недополученной прибыли и пр.
  • текст самой претензии должен содержать четкие и жесткие требования выполнить условия договора, с предупреждением о последующем обращении в судебные органы.

    К претензионному делу прилагаются копии или оригиналы документов, имеющих непосредственное отношение к сути вопроса.

    Предъявить свои требования к стороне, нарушившей условия договора, необходимо в течение 6-ти месяцев со дня предоставления услуг. Пакет собранных документов с официальным письмом-претензией направляется на почтовый адрес нарушителя, курьером или заказным письмом, второй экземпляр остается у предъявителя. Ответ от стороны должен быть направлен на протяжении 2-х месяцев, с момента получения претензионного дела.

    Во многих случаях конфликтующим сторонам удается решить все вопросы мирным путем, избежав обращения в арбитражный суд. Если же договориться все же не удается, то судебный иск подается по истечении 30-ти дней с момента получения ответа от стороны, к которой предъявлена претензия.

    Скачать образец досудебной претензии в страховую компанию (Размер: 30,5 KiB | Скачиваний: 1 271)

    Устарел бланк или статья? Пожалуйста нажми!

    ПРЕТЕНЗИЯ к договору строительного подряда (в связи с привлечением генподрядчиком третьей организации для устранения недостатков, допущенных субподрядчиком)

    Претензия - это письменное требование, адресованное к должнику, об устранении нарушений исполнения обязательства. Документ предусматривается на досудебном этапе урегулирования правового спора. В претензии указываются суть требований кредитора, их причины, срок их удовлетворения и предупреждение о возможном обращении в суд в случае неисполнения. Этот документ должен содержать все реквизиты кредитора (заявителя), быть надлежащим образом заверен, датирован и подписан. К претензии рекомендуется прилагать копии документов, подтверждающих обоснованность претензионных требований.

    образец претензии

    Согласно заключенного между нашими организациями Договора ____________________, ООО _________ исправно поставляло в Ваш адрес товар (_________________). С Вашей же стороны, мы неоднократно фиксируем грубые нарушения договорных обязательств, а именно:

    В нарушении условий Договора (срок оплаты), Ваша организация постоянно имеет задолженность за поставленный товар. В настоящий момент задолженность составляет _____________рублей.

    На основании вышеизложенного, требуем:

    В срок до __ ___________ 20__ года погасить сформировавшуюся задолженность в полном размере.

    В случае не исполнения указанного требования, в установленный настоящей претензией срок, мы будем вынуждены обратиться в Арбитражный суд с требованием взыскать с Вашего предприятия основную сумму долга, сумму штрафных процентов, а также всех понесенных затрат, связанных ведение судебной тяжбы, включая затраты на представителя, госпошлину и другие платежи.

    Генеральный директор ____________________________________________________/_____________________________

    Образец досудебной претензии между юридическими лицами

    Досудебная претензия между юридическими лицами, чаще всего используется при решении вопроса взыскания задолженности. Однако, не встречаются иные правовые ситуации требующих решения вопроса в досудебном порядке. Предъявление обоснованной претензии, это цивилизованный способ решения проблемы. Предъявляя претензию должнику, главное не конфликтовать, иначе шансы на получение заметно сократятся. Пытаться решить проблемы, идя на компромиссы, приемлемы для Вашей организации.

    Досудебная работа (ссылка: «досудебная работа»), это сложный этап работы с должником, но в, то, же время на этом этапе у Вас максимальное количество шансов получить свои деньги обратно. Поэтому пытайтесь понять причину не возврата (прикрепить статью «почему должники не платят»), пытайтесь договориться с должником и добиться от него даты возврата задолженности.

    Посетителям сайта мы предлагаем примерный образец досудебной претензии:

    Принимая решения о работе с должником в судебном порядке, обязательно оцените свои риски и шансы (прикрепить статью: «оценка перспективности взыскания») на фактическое получение долга обратно.

    Если у Вас остались дополнительные вопросы по решению своих правовых проблем, Вы можете обратиться к нашим специалистам за бесплатной консультацией по телефону: 8 (495) 780-35-57.

    Благодаря участию юриста, Вы сможете:

  • Сформировать полное понимание своих прав и обязанностей.
  • Устраните излишнюю эмоциональность, напряженность и не потеряете то, что принадлежит Вам по праву.
  • Сэкономить много времени.

    С нами судебная процедура станет более цивилизованной, позволяет сохранить нормальные человеческие отношения.

    Все сотрудники агентства "СТРОНГ ВИЛЛ" желают Вам удачи в разрешении своих правовых проблем!

    Претензия, досудебная, образец

    Гражданское законодательство в России, в некоторых случаях, предполагает обязательное направление контрагенту досудебной претензии как необходимого документа для урегулирования спора во внесудебном порядке. Направленная досудебная претензия, даже если это не предусмотрено законодательством и заключенным договором, всегда положительно влияет на позицию истца. Это вызвано, прежде всего, возможностью решить спор мирным путем сократив время и значительно уменьшив финансовые ресурсы, отвлекаемые для судебных разбирательств, а также укрепит судебную позицию истца как добросовестного контрагента, предпринявшего все возможные пути разрешения спора перед обращением в суд.

    адрес: г. Москва, Западный проспект

    дом 566, корпус 17, лит. Б, офис. 9976.

    Досудебная претензия, образец:

    29 февраля 2013 года между открытым акционерным обществом НИИКТА и ТМ (сокращённое наименование - ОАО НИИКТА и ТМ) и открытым акционерным обществом ААКРАТ ЛТД был заключён договор № НИИКТА/3958479/ААКРАТ ЛТД-2013 (далее - Договор).

    В соответствии с п. 1.1. Договора ОАО НИИКТА и ТМ (Исполнитель) приняло на себя обязательства по разработке проектной документации на строительство Медицинского центра лицевой хирургии и пластики лица по адресу: г. Москва, 18-й Путипроезд, уч. 345 Б (далее - Работы).

    В соответствии с п. 2.1. Договора ОАО ААКРАТ ЛТД (Заказчик) за выполненную Работу обязалось оплатить ОАО НИИКТА и ТМ денежную сумму в размере 13880928 (тринадцати миллионов восемьсот восьмидесяти тысяч девятьсот двадцати восьми) рублей 00 коп. в том числе НДС - 18 %. ОАО ААКРАТ ЛТД перечислил ОАО НИИКТА и ТМ аванс в размере 5678433 (пяти миллионов шестьсот семидесяти восьми тысяч четыреста тридцати трех) рублей 00 коп.

    31 июня 2013 года был подписан акт выполненных работ № НИИКТА/3958479/ААКРАТЛТД-2013-23 о выполненных работах по разработке проектной документации на строительство Медицинского центра лицевой хирургии и пластики лица по адресу: г. Москва, 18-й Путипроезд, уч. 345 Б. В соответствии с данным актом Работы выполнены полностью и в срок. ОАО ААКРАТ ЛТД претензий по объёму, качеству и срокам не имеет.

    В соответствии с п. 2.3. Договора ОАО ААКРАТ ЛТД обязан оплатить выполненные работы в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приёмки работ. Следовательно, Работы по Договору должны быть оплачены до 31 сентября 2013 года. До настоящего времени выполненные ОАО НИИКТА и ТМ Работы ОАО ААКРАТ ЛТД не оплачены. Учитывая выплаченный аванс задолженность ОАО ААКРАТ ЛТД перед ОАО НИИКТА и ТМ составляет 8202495 (восемь миллионов двести две тысячи четыреста девяносто пять) рублей 00 коп. в том числе НДС - 18 %.

    В соответствии с п. 6.1. Договора ОАО ААКРАТ ЛТД обязан уплатить неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору. Стоимость Работ по Договору составляет 13880928 рублей. 13880928 руб. Х 0,1% = 13880 рублей 93 коп. - неустойка в день за неисполнение ОАО ААКРАТ ЛТД обязательств по Договору.

    На основании п. 2.3. Договора последним днём исполнения обязательства ОАО ААКРАТ ЛТД по перечислению денежных средств является 31 сентября 2013 года. Значит с 31 сентября 2013 года ОАО ААКРАТ ЛТД обязан уплатить ОАО НИИКТА и ТМ неустойку в размере 1110474 рублей 24 коп. за каждый день просрочки. Учитывая то, что с последнего дня исполнения обязательства Заказчика по перечислению денежных средств по настоящее время (8 декабря 2013 года) прошло 80 дней, следовательно, в соответствии с п. 6.2. Договора общая сумма неустойки по Договору составляет: 1110474 рублей 24 коп. (0,1%) Х 5 % = _____________ (_________________ тысяч ______________________) рублей __ коп.

    Поскольку до настоящего времени выполненные Работы в размере _____________ рублей __ коп. не оплачены, ОАО НИИКТА и ТМ просит Вас их оплатить в срок до ___ _________ 201_ года включительно, а также уплатить неустойку за неисполнение в срок обязательств по Договору в размере ______________ рублей __ коп, начисленной в соответствии с настоящей досудебной претензией. Итого сумма задолженности ОАО ААКРАТ ЛТД перед исполнителем составляет: ____________ рублей __ коп. + _________ рублей __ коп. = ____________ (________________миллионов________________ тысяч ____________) рублей ___ коп.

    В случае если в срок до ___ _________ 201_ года включительно указанные выше суммы не будут выплачены, ОАО НИИКТА и ТМ будет вынуждено обратиться в Арбитражный суд г. Москвы.

    ОАО НИИКТА и ТМ _________________

  • Как составить претензию должнику: Другие вопросы

    Форум казахстанского налогоплательщика Как зарегистрироваться на форуме? Привет. Мы ищем таланты:
    • Тебе интересен форум? Ты хочешь зарегистрироваться? Ты хочешь участвовать и развивать форум вместе с друзьями на форуме?
    • Тебе интересно в твоей профессии?
    • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта. научить или рассказать?
    Мы ищем таланты, которые помогут вместе развить форум. Что взамен:
    • Ты сможешь получить приглашение для регистрации на форуме
    • Радость общения с друзьями и коллегами
    • Совместное развитие в своей профессии
    Как? Об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/ - Да, регистрация у нас непростая, зато полезная и интересная

    Не знаете куда написать - пишите сюда. Новости, вопросы, проблемы, решения, поздравления и т.д.

    Правила форума
    В этот раздел переносятся интересные темы, неподходящие под другие разделы.

    Все мы в наше тяжелое время сталкиваемся с проблемой выбивания долгов, поэтому хочу предложить образцы претензий которые возможно помогут вам

    № _ от «__» _____________ 20__г. Директору
    ТОО «_____2__________»
    РК_____________________

    За период с ______________ по ________________. ТОО «1» поставило ТОО «2» товара(продукции) на общую сумму ________________ тенге, при этом
    ТОО «2» оплатило ТОО «1» стоимость реализации в размере ____________________ тенге. В связи, с чем образовалась сумма задолженности на сегодняшний момент в размере _______________ тенге.
    Учитывая вышеизложенное, ТОО «1» настоятельно рекомендует ТОО «2» в 10(десяти) дневный срок со дня получения настоящей претензии принять соответствующие меры и оплатить указанную задолженность на следующие банковские реквизиты:
    ИИК
    БИК
    Банк

    В противном случае ТОО «1» будет вынуждено обратиться в судебные органы в порядке статьи 9 ГК РК, что повлечет для вашего предприятия дополнительные расходы, а именно взыскание всех понесенных ТОО «1» убытков, связанных с просрочкой платежа.
    Вместе с тем, направляем Вам на подпись акт сверки взаиморасчетов № ____ от ____________г. в двух экземплярах и после подписания второй экземпляр просим вернуть обратно в ТОО «1».

    Директор ТОО «1» _____________

    По заключенному между ТОО _______,далее Заказчик и ТОО _______________,далее Подрядчик договору № ________ от __________ г. для Заказчика были выполнены работы [название работ] на сумму ____________ тенге.

    Согласно пункту [номер пункта, в котором указывается срок полной оплаты] договора расчет за выполненные работы производится Заказчиком в течение [число] банковских дней со дня подписания акта выполненных работ, который был подписан [дата] г. Однако Заказчиком были нарушены условия заключенного Договора, выполненные работы не оплачены в срок.

    По состоянию на __________ г. задолженность Заказчика составляет _____________тенге.

    На основании вышеизложенного, руководствуясь нормами действующего законодательства, предлагаем Вам в течении [число] календарных дней с момента получения претензии перечислить на наш расчетный счет
    № ____________ в Банке ________________, БИК ______________ сумму задолженности.

    При неудовлетворении наших требований мы будем вынуждены обратиться в суд для принудительного взыскания суммы долга, с начислением пени согласно пункта №__________ Договора, а также отнесением на Ваш счет расходов по оплате государственной пошлины с взысканием всех понесенных убытков, связанных с просрочкой платежа.

    С уважением,
    _________________________

    Привет. Мы ищем таланты:
    • Тебе интересен форум? Ты хочешь участвовать и развивать его?
    • Тебе интересно в твоей профессии?
    • Тебе есть чем поделиться из твоего опыта с коллегами на форуме? Есть чем поделиться из собственного опыта, научить или рассказать?
    Мы ищем таланты, которые помогут развить форум. Что взамен:
    • Получить приглашение на форум
    • Радость общения
    • Совместное развитие
    Как: об этом написано на странице: http://tandem.f2.kz/
    • Похожие темы Ответы Просмотры Последнее сообщение
    • Кому предъявить претензию за моральный ущерб
      бабочка » 18 сен 2010, 17:33 7 Ответы 718 Просмотры Последнее сообщение кти
      27 сен 2010, 18:21
    Кто сейчас на конференции

    Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 7


    Примечание: не допускается копирование и использование материалов сайта без письменного согласия администрации сайта (если иное не оговорено). В любом случае, необходима гиперссылка на документ