Рейтинг: 4.2/5.0 (1890 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
Калькулятор процентов задолженности по ст. 395 ГК РФ
по новым правилам от 1 августа 2016 года (ставки ЦБ от 19 сентября 2016 года) от команды Договор-Юрист.Ру
Калькулятор расчёта пени по оплате коммунальных услуг
по новым правилам от 1 января 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)
Калькулятор расчёта пени за капитальный ремонт
по новым правилам от 4 июля 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)
Вам задержали зарплату — Вы можете получить проценты
Калькулятор процентов задолженности по зарплате (ст. 236 ТК РФ) от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)
Договор-Юрист.Ру Сообщество юристов России
кодексы и образцы договоров
Бесплатные юридические консультации:
Договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства ДОГОВОР ПОДРЯДА НА ВЫПОЛНЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ в отношении здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительстваг. _____________ «__» ________________ 200__ г.
(ФИО гражданина, либо полное наименование организации)
именуемый в дальнейшем именуемый в дальнейшем “Заказчик”, в лице_____ ____________________________________________________________________,
действующего на основании ___________________________________________,
с одной стороны и
(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя идентификационный номер его квалификационного
аттестата или наименование юридического лица)
именуемого в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________,
действующего на основании ___________________________________________,
(свидетельства о регистрации в качестве ИП, Положения, Устава)
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора1.1. Подрядчик обязуется выполнить кадастровые работы в соответствии с заданием заказчика, изготовить по установленной форме и передать заказчику Технический план здания (сооружения, помещения, объекта незавершенного строительства (части здания, строения, сооружения, помещения, объекта незавершенного строительства) (далее объект), а заказчик обязуется принять технический план объекта и оплатить выполненные кадастровые работы.
Объект расположен по адресу: _______________________________________;
кадастровый номер ___________________________________________________;
инвентарный номер __________________________________________________;
условный номер ______________________________________________________;
1.2. Объем кадастровых работ определяются Заказчиком в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Работа выполняется из материалов, силами и средствами Подрядчика.
1.4. Результатом кадастровых работ является изготовленный Подрядчиком Технический план объекта.
2. Цена кадастровых работ и порядок расчетов2.1. Цена подлежащих выполнению кадастровых работ в соответствии с твердой сметой составляет____________________________________ тыс. руб.
(цифрами и прописью)
Налог на добавленную стоимость (НДС) составляет 18% стоимости работ, или __________________________________________________________ тыс. руб.
(цифрами и прописью)
2.2. Заказчик обязуется перечислить Подрядчику в порядке предварительной оплаты аванс в размере _____________________________________________ % от
(цифрами и прописью)
общей стоимости кадастровых работ по договору, что составляет _____________________________________________________________ тыс. руб.,
(цифрами и прописью)
2.3. Заказчик в течение 5 банковских дней по подписании настоящего договора перечисляет Подрядчику в порядке предварительной оплаты сумму, определенную п. 2.2 настоящего договора.
2.4. Заказчик обязуется оплатить принятый от Подрядчика по актам сдачи-приемки результат кадастровых работ в виде Технического плана в течение 5 банковских дней с момента их подписания.
3. Сроки выполнения работ3.1. Подрядчик должен приступить к выполнению кадастровых работ: "___"_________ _____ года, завершить работы: "___"___________ _____ года.
3.2. Сроки выполнения кадастровых работ могут быть изменены по соглашению сторон.
3.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
3.4. Заказчик имеет право уменьшить стоимость работ, если Подрядчиком будет фактически меньше затрачено на выполнение работ по настоящему договору.
4. Права и обязанности сторон4.1. Обязанности подрядчика:
4.1.1. Выполнять кадастровые работы в соответствии с техническим заданием и иными исходными данными;
4.1.2. Подготовить Технический план объекта;
4.1.3. Согласовать с Заказчиком результаты выполненных кадастровых работ;
4.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы;
4.1.5. Уведомить Заказчика об обстоятельствах, выявленных в ходе выполнения работ, которые могут стать препятствием для постановки на государственный кадастровый учет объекта, учет их изменений или учет их части.
4.1.6. Передать Заказчику все исполненное по договору.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика в соответствии с требованиями, установленными органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений.
4.2.2. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в пункте 4 настоящего договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ.
4.3. Обязанности Заказчика:
4.3.1. Заказчик обязан передать Подрядчику необходимые исходные документы для подготовки Технического плана объекта недвижимости:
1. разрешение на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию,
2. проектную документацию объекта недвижимости (или технический паспорт),
3. иные документы, необходимые для выполнения кадастровых работ.
При отсутствии документов, указных в п.п. 1, 2 п. 5.1. настоящего договора, Заказчиком должна быть представлена декларация, составленная и заверенная правообладателем объекта недвижимости.
4.3.2. Принять и оплатить Подрядчику выполненные работы в соответствии с установленной ценой в порядке и на условиях, предусмотренных договором;
4.3.3. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении Заказчиком этой обязанности Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в договоре цены работы;
4.3.4. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, уплатить Подрядчику часть указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы
4.4. Права Заказчика:
4.4.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
4.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
4.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.4.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
5. Порядок сдачи и приемки результата кадастровых работ5.1. В результате выполнения кадастровых работ Подрядчик изготавливает Технической план объекта. Подрядчик передает Заказчику Технический план объекта в бумажном виде.
5.2. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему Технического плана объекта.
5.3. Заказчик обязуется принять результат кадастровых работ в течение 3 дней со дня получения акта сдачи-приемки результата кадастровых работ, и направить Подрядчику подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ в приемке результата кадастровых работ.
5.4. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки результата кадастровых работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
5.5. Заказчик обязан принять результаты выполненной кадастровой работы, за исключением случаев, когда он вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или отказаться от исполнения договора.
5.6. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.
Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.
5.6. Если в процессе выполнения кадастровых работ выявится нецелесообразность их дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить друг друга об их приостановлении и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности или направлениях продолжения кадастровых работ. В случае прекращения кадастровых работ для сторон наступают последствия и ответственность, предусмотренные ст. 716 и 717 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6. Гарантии качества работы6.1. Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.
6.2. В случае выявления в акте обследования органом кадастрового учета недостатков, предусмотренных Федеральным законом от 24.07.2007 года № 221 «О государственном кадастре недвижимости», правовым актом органа нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, но не более чем за два месяца.
6.3. При отказе или приостановке кадастрового учета по вине Подрядчика он обязан за свой счет осуществить доработку результата кадастровых работ, позволяющую устранить причины отказа или приостановки кадастрового учета.
6.4. Срок обнаружения ненадлежащего качества результата работы Заказчиком составляет три года.
7. Ответственность сторон7.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком предварительной оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.
7.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате работ Подрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств, при этом Заказчик возмещает убытки в размере фактически понесенных им затрат.
7.3. В случае неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 4.3 настоящего договора, он уплачивает Подрядчику за дни просрочки неустойку, определяемую в процентах от уплаченной суммы. Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день исполнения денежного обязательства.
7.4. За невыполнение работ в установленный договором срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, определенную в процентах от стоимости работ (с учетом НДС). Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день срока сдачи работ.
8. Дополнительные условия8.1. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.
8.2. В необходимых случаях стороны в развитие и уточнение договора заключают дополнительные соглашения.
8.3. Подрядчик не имеет право привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим договором.
8.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются по правилам и в порядке действующего законодательства Российской Федерации.
9. Адреса и реквизиты сторонРасчетный счет: ____________________________________________________
Для физических лиц – паспорт ________________________________________
Расчетный счет: ____________________________________________________
К настоящему договору прилагаются: техническое задание, календарный план выполнения работ, смета.
Подрядчик __________________ Заказчик _____________________
№ ___ от “__” _______ 200 __ г.
“___” ________________ 200 __ г. “___” ________________ 200 __ г.
ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЛАНАУстановление местоположения помещения посредством графического отображения границы геометрической фигуры, образованной внутренними сторонами наружных стен такого помещения, на плане этажа или части этажа здания либо сооружения, а при отсутствии этажности у здания или сооружения на плане здания или сооружения либо на плане соответствующей части здания или сооружения.
Документы О разделе «Образцы договоров»Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.
Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Договор подряда на выполнение кадастровых работ в отношении здания, сооружения, помещения или объекта незавершенного строительства» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.
Копирование материалов с сайта Договор-Юрист.Ру возможно только с разрешения администрации сайта и с индексируемой ссылкой на источник.
Бесплатные юридические консультации:
С-Петербург и ЛО:
по России: 8 800 333-45-16 доб. 498
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _________на выполнение кадастровых работ
г. Москва «__» _______ 2015 г.
ООО «Ромашка». именуемый в дальнейшем «Заказчик». в генерального директора Иванова И.И. действующего на основании Устава, и ООО «Петрушка». в лице генерального директора Петрова П.П. действующий на основании Устава именуемый в дальнейшем «Подрядчик». с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению комплекса кадастровых работ (далее – Работы) в отношении земельного участка, в результате которого обеспечивается подготовка документов, необходимых для предварительного согласования предоставления земельного участка (схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории) Заказчику.
Земельный участок расположен в г. Москве вблизи офисного здания Заказчика, под автостоянкой (далее – Земельный участок). Местоположение границ Земельного участка предварительно утверждается Заказчиком. Работы выполняются согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости", Приказа Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка".
Состав, сроки и этапы выполнения Работ определяются в Техническом задании (Приложение №1 к Договору) и Графике оплаты работ (Приложение №2 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.2. Работы Подрядчика по настоящему Договору оплачиваются Заказчиком.
1.3. Объем, содержание работ, указанных п. 1.1. Договора, и другие предъявляемые к ним требования определяются Техническим заданием, а также нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность в сфере выполнения кадастровых работ.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Подрядчик имеет право:
2.1.1. Запрашивать у Заказчика информацию и документацию, необходимую для выполнения Работ.
2.1.2. Привлекать Заказчика путем уведомления к участию в процедуре утверждения схемы расположения Земельного участка.
Подрядчик не несет ответственности в случае отказа уполномоченным органом в утверждении Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, за исключением случаев некорректного выполнения документации. Риск неблагоприятных последствий, в том числе возникающий в случае наличия неснятых возражений относительно местоположения границ земельного участка, выражающийся в невозможности утверждения схемы расположения Земельного участка на кадастровом плане территории, несет Заказчик.
2.2. Подрядчик обязан:
2.2.1. Выполнять Работы в соответствии с Техническим заданием.
2.2.3. Устранить недостатки в документации, допущенные по вине Подрядчика, в случае их обнаружения уполномоченным органом.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Запрашивать у Подрядчика в письменной форме информацию о ходе проведения Работ.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.2. По запросу Подрядчика предоставить нотариальную доверенность на имя Подрядчика, иные сведения, необходимые для проведения Работ.
3. Порядок выполнения работ
3.1. Выполнение работ производится Подрядчиком на основании Технического задания (Приложение №1 к Договору), утвержденного Заказчиком.
3.2. По окончании Работ Подрядчик направляет Заказчику Акт приемки выполненных работ для подписания в 2 (двух) экземплярах. Если Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта выполненных работ не подписывает Акт и не направляет мотивированное возражение, то выполненные Работы считаются принятыми.
3.3. Возражения Заказчика по объему и качеству выполненных Работ должны быть обоснованными. При этом Стороны обязаны немедленно согласовать условия устранения данной претензии.
3.4. Работы по настоящему Договору, не предусмотренные Техническим заданием, оформляются дополнительным соглашением, которое стороны настоящего Договора составляют в письменной форме.
3.5. Подрядчик вправе досрочно выполнить и сдать Работы Заказчику.
4. Стоимость работ по договору и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по Договору составляет 100 000,00 (сто тысяч) рублей (далее – «Цена Договора»), НДС не облагается на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ.
4.2. Оплата работ осуществляется поэтапно в соответствии с Графиком оплаты работ (Приложение № 2 к Договору) по предоставленным Заказчику счетам.
4.3. Все суммы, подлежащие выплате Заказчиком Подрядчику по настоящему Договору, выплачиваются полностью без каких-либо взаимозачётов или встречных требований и не могут подвергаться каким-либо вычетам или удержаниям, а также действующих или будущих налогов и сборов.
4.4. В случае нарушения Заказчиком графика перечисления денежных средств, срок проведения Работ увеличивается на общее количество дней задержи выплат, если Стороны не договорятся об ином.
5.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.
5.2. Обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.
5.3. Сторона настоящего Договора, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна немедленно, но в любом случае не позднее, чем через 30 (тридцать) дней после наступления этих обстоятельств, известить об этом другую сторону в письменной форме. Такое сообщение должно содержать информацию о характере обстоятельств непреодолимой силы.
5.4. При этом срок исполнения обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств и их последствий. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств немедленно, в письменной форме, известит другую Сторону. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать свыше 3 месяцев, Подрядчик вправе расторгнуть Договор полностью или частично.
6. Досрочное расторжение договора
6.1. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае:
а) при существенном нарушении договора Подрядчиком;
б) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.2. Договор может быть расторгнут по инициативе Подрядчика в случае:
а) невыполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных Работ;
б) непредставления Подрядчику Заказчиком информации и документации, требуемых для исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору;
в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.3. Сторона, выступившая инициатором расторжения Договора, обязана уведомить другую сторону о расторжении не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
6.4. С момента получения Стороной извещения о расторжении Договора, Подрядчик не имеет права продолжать работу по Договору, а Заказчик не вправе требовать продолжения Работ.
В такой ситуации Подрядчик готовит отчет о проделанной работе, результатах проведенных мероприятий, с приложением обосновывающих документов, а также делает расчет причитающегося ему вознаграждения за фактически выполненные работы.
На основании предоставляемого Заказчику отчета Стороны производят окончательный расчет в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания соответствующего документа о расторжении Договора, содержащего стоимость работ Подрядчика.
7. Дополнительные условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. Настоящий Договор отменяет и делает недействительными все другие обязательства или заявления, связанные с этим, которые могли быть сделаны Сторонами в устной или письменной форме до подписания настоящего Договора.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме в виде дополнительного соглашения, подписаны уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
7.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации
7.5. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, подлежат разрешению путем переговоров. Если Стороны не достигнут соглашения в ходе переговоров в течение 1 (одного) месяца с даты начала переписки в отношении спора или разногласий, то любая из Сторон с целью окончательного разрешения такого спора или разногласия вправе обратиться в Арбитражный суд Московской области.
7.6. Все споры и разногласия по Договору, не урегулированные Сторонами путем переговоров, подлежат рассмотрению в установленном законом порядке.
7.7. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Адреса и реквизиты сторон
Техническое задание на выполнение работ (приложение к договору подряда на выполнение работ). Как правило, для реализации целей инженерной геодезии принято совершать крупномасштабные топосъемки. Регистрация (согласование) технологического (их) регламента (ов) по воззванию со отходами от сноса в департаменте строительства г. Мы желали бы показать тут описание, но веб-сайт, который вы просматриваете, этого не позволяет. употребляется также такая техника и аппаратура, как трассоискатели, приемники gps, массивные дальномеры и электрические тахеометры. В итоге проводимых съемок и измерений мы можем предложить вам хорошо и точно составленные планы и карты.
Разрешение на снос (демонтаж) (москомнаследие) эталон 1. Москвы на вывоз отходов от сноса на полигоны - копия, заверенная, заказчиком (либо подрядчиком) -1 экз. Для удобства юзеров в нп федерация судебных профессионалов разработана методика как можно более оперативного обмера и исследования других характеристик всех земляных участков. 
Техническое задание на выполнение кадастровых работ эталон - файлы для все семьи. 
Еще советы по рубрикам конфигурации в законодательстве общие правила договорной работы. Вплоть до получения убежденности в точности тех результатов, которые выдаются заказчику. В любом случае, после сотворения топокарты либо топопланов для вас будет составлен подробный отчет обо всех топографических работах, которые были проведены по вашему объекту. Если гласить о разработке геоподосновы в целях ландшафтного проектирования то это сверхкрупная исполнительная топосъемка, которая делается в масштабах 150, 1100. Торговая площадка b2b-energo для электроэнергетических компаний. Технические условия (ту) организаций поставщиков услуг инженерного обеспечения сносимых построек на отключение сносимых построек от инженерных сетей.
Договор подряда с уборщицей - образецЕщё 24 образцов должностных обязательств (должностных.). Раздел проектной документации технологический регламент по воззванию с отходами. 
Оформление межевого плана (на примере земляного участка, находящегося по адресу белгородская область, волоконовский район, п. Производительность работ таким образом приметно увеличивается в итоге резвой камеральной обработки данных топосъемок и минимизации временных издержек на создание самих съемок. Состав, сроки и этапы выполнения работ определяются в техническом задании и календарном плане. Проводим четкое исследование земляных угодий с отражением растительного покрова по контурам и в отношении каждого отдельного его элемента.
к извещению на проведение муниципального закупа
способом запроса котировок
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение кадастровых работ и постановку на государственный кадастровый учет
17 земельных участков занимаемых объектами муниципальной собственности.2 этап. Составление межевых планов земельных участков для проведения государственного кадастрового учета земельных участков;
3 этап. Подача заявлений на постановку на Государственный кадастровый учет земельных участков и получение кадастровых паспортов.
1 этап. Изготовление схем расположения земельных участков.
- сбор сведений на дежурной карте г.Улан-Удэ о смежных землепользователях, границах отвода земельных участков;
- сбор документов и материалов, нормативных актов, устанавливающих порядок использования и ограничения в использовании земель, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Генеральным планом г. Улан-Удэ, утвержденными правилами землепользования и застройки г. Улан-Удэ, санитарными правилами и нормативами;
- подготовка и направление запросов, получение информации, материалов, необходимых для проведения работ по формированию земельных участков и их государственного кадастрового учета.
Определение кадастровых кварталов земельных участков, заказ кадастрового плана территории соответствующего кадастрового квартала.
Кадастровый план территории в бумажном и электроном варианте на CD дисках.
Изготовление схемы расположения земельного участка с учетом градостроительных, экологических требований.
Схема расположения земельного участка, согласованная с Управлением архитектуры и градостроительства г.Улан-Удэ.
С момента поступления от Исполнителя согласованной схемы расположения земельного участка (далее - схема) в Комитет по управлению имуществом и землепользованию г.Улан-Удэ до момента получения решения об утверждении схемы срок выполнения контракта не приостанавливается.
2 этап. Выполнение полевых и камеральных работ по межеванию земельных участков с соблюдением правил и требований выполнения топографических работ на застроенных территориях, составление межевых планов земельных участков для проведения государственного кадастрового учета земельных участков, в соответствии с Федеральным законом «О землеустройстве» № 78-ФЗ от 18.06.2001г. Федеральным законом от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 ноября 2008г. № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».
Приложение № 3 к муниципальному
контракту № от «__» 2013 г.
ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ
на выполнение кадастровых работ и постановку на государственный кадастровый учет земельных участков занимаемых объектами муниципальной собственности
г. Улан-Удэ «___»______2013 г.
Представитель Заказчика в лице ___________действующего на основании доверенности №___ от____, поручает выполнить _________ работы по формированию земельных участков, занимаемых объектами муниципальной собственности, по адресу:____________________, количество земельных участков____шт, площадью ___.
Представитель Заказчика Исполнитель
______________/ ____________/
МУ «Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ»
Юридический адрес: 670031, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина д.25
Почтовый адрес: 670031, г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина д.25
тел. 8(3012) 23-18-50
Приложение № 4 к муниципальному
контракту № от «__» ________ 2013 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение кадастровых работ и постановку на государственный кадастровый учет земельных участков, занимаемых объектами муниципальной собственности
Требования к исполнению работ:1 этап. Изготовление схемы расположения земельных участков.
2 этап. Составление межевых планов земельных участков для проведения государственного кадастрового учета земельных участков;
3 этап. Подача заявлений на постановку на Государственный кадастровый учет земельных участков и получение кадастровых паспортов.
Состав работ:
1 этап. Изготовление схем расположения земельных участков.
- сбор сведений на дежурной карте г.Улан-Удэ о смежных землепользователях, границах отвода земельных участков;
- сбор документов и материалов, нормативных актов, устанавливающих порядок использования и ограничения в использовании земель, в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Генеральным планом г. Улан-Удэ, утвержденными правилами землепользования и застройки г. Улан-Удэ, санитарными правилами и нормативами;
- подготовка и направление запросов, получение информации, материалов, необходимых для проведения работ по формированию земельных участков и их государственного кадастрового учета.
Определение кадастровых кварталов земельных участков, заказ кадастрового плана территории соответствующего кадастрового квартала.
Кадастровый план территории в бумажном и электроном варианте на CD дисках.
Изготовление схемы расположения земельного участка с учетом градостроительных, экологических требований.
Схема расположения земельного участка, согласованная с Управлением архитектуры и градостроительства г.Улан-Удэ.
С момента поступления от Исполнителя согласованной схемы расположения земельного участка (далее - схема) в Комитет по управлению имуществом и землепользованию г.Улан-Удэ до момента получения решения об утверждении схемы срок выполнения контракта не приостанавливается.
2 этап. Выполнение полевых и камеральных работ по межеванию земельных участков с соблюдением правил и требований выполнения топографических работ на застроенных территориях, составление межевых планов земельных участков для проведения государственного кадастрового учета земельных участков, в соответствии с Федеральным законом «О землеустройстве» № 78-ФЗ от 18.06.2001г. Федеральным законом от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 24 ноября 2008г. № 412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».
Предлагаем книгу-пособие «Предоставление земельных участков для строительства объектов нефтегазового комплекса, промышленности, транспорта, линий связи и электропередачи. (Практическое пособие для разработки землеустроительной и кадастровой документации)». М. Юни-пресс, 2015 г. 5-е изд. в 2-х томах (всего 1280 стр. формата А4).
При подготовке 5-го издания использовали опыт выполнения работ для ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть, ОАО «Транснефть», ОАО «Связьтранснефть», ОАО «ФСК ЕЭС», Росавтодор, Росжелдор и нормативные документы Рослесхоза, Минстрой России, Минобороны России, Минэкономразвития России, Росреестра, ФГБУ ФКП Росреестра, Ростехнадзор, Роснедра, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и др.
Заказы направлять по электронной почте в произвольной форме:
В книге подробно изложены требования к составу и содержанию землеустроительных и кадастровых работ и порядку их выполнения. Чтобы не было споров между заказчиком и подрядчиком работ все требования записываются в техническом задании. В книге подробно рассмотрено содержание разделов технического задания от выбора земельного участка, проведения геодезических, землеустроительных и кадастровых работ, получения разрешения на строительство до ввода объекта в эксплуатацию. Техническое задание подготавливается заказчиком или по его поручению подрядчиком и должно содержать следующие основные разделы:
1) Основание для выполнения работ;
2) Наименование объекта;
5) Требования к технологии выполнения работ;
6) Исходные данные, материалы и документы, предоставляемые заказчиком;
8) Состав и содержание работ по этапам;
9) Сроки выполнения работ;
10) Перечень материалов окончательной продукции;
11) Перечень основных нормативных правовых актов и нормативных документов, используемых при производстве работ;
12) Особые условия.
Техническое задание является приложением к договору подряда, поэтому в разделе «Основание для выполнения работ» необходимо указать ссылку на соответствующий договор.
Раздел технического задания «Состав и содержание работ по этапам» включает все виды работ с учетом последовательности их выполнения. При заполнении раздела допускается для краткости указание основных видов работ, но при этом остается требование по выполнению всего состава работ. Разделение по этапам не пустая трата времени, а производится в интересах кадастрового инженера, так как это позволит организовать работу и ее оплату по этапам выполнения. Особенно это касается выполнения работ, различающихся по времени, например, кадастровые работы в целях предоставления земельного участка для строительства объекта и кадастровые работы, включая исполнительную съемку для постановки построенных объектов на кадастровый учет.
В книге-пособии: «Предоставление земельных участков для строительства объектов нефтегазового комплекса, промышленности, транспорта, линий связи и электропередачи. (Практическое пособие для разработки землеустроительной и кадастровой документации)». М. Юни-пресс, 2015 г. 5-е изд. в 2-х томах (всего 1280 стр. формата А4). подробно рассмотрено содержание ниже перечисленных раздело в технического задания от выбора земельного участка до ввода объекта в эксплуатацию :
1. Подготовительные работы. Оформление запроса, обращение, получение, сбор, анализ и систематизация исходных данных, материалов и документов:
2. Образование земельных участков. Схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории. Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3. Внесение изменений в схему территориального планирования муниципального района, разработка (или внесение изменений) проекта планировки территории, проекта межевания территории, градостроительного плана земельного участка
4. Выполнение расчетов стоимости возмещения убытков, включая упущенную выгоду, затрат на рекультивацию нарушенных земель, арендной платы или выкупной цены
5. Выбор места размещения объекта на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в долевой собственности граждан
6. Выбор места размещения объекта на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, государственной и (или) муниципальной собственности
7. Предоставление лесного участка в аренду для строительства и эксплуатации объекта без перевода из состава земель лесного фонда в другую категорию
8. Исполнительная геодезическая съемка построенного объекта и (или) объекта незавершенного строительства
9. Изготовление межевого плана и сопровождение процедуры постановки земельного участка на государственный кадастр недвижимости
10. Состав работ по переводу лесного участка из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности и иного специального назначения для строительства и эксплуатации объекта
11. Выбор места размещения объекта на землях особо охраняемых природных территорий
12. Состав работ по заключению договоров аренды земельных участков на период строительства и эксплуатации объекта
13. Получение разрешения на строительство объекта
14. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
15. Изготовление технического плана и сопровождение процедуры постановки объекта недвижимости на государственный кадастровый учет
16. Государственная регистрация объекта недвижимости и сделок с ним
17. Передача земельного участка арендодателю или иному правообладателю после завершения строительства объекта
Заказы направлять по электронной почте в произвольной форме:
Неотъемлемой (обязательной) частью договора подряда является Смета - Смотреть
