Договор поставки с условием о предоплате за поставляемый товар

с условием о предоплате за поставляемый товар

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар в соответствии со Спецификацией (Приложениях №1, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора), а Покупатель принять и оплатить его.

1.2. Наименование, ассортимент, количество, цена товара, сроки поставки согласовываются Сторонами и определяются в Спецификациях (Приложениях), которые являются неотъемлемой частью Договора.

2.1. Поставляемый по Договору Товар оплачивается по согласованной сторонами цене согласно Спецификациям (Приложениям) и протоколу проведения торгов.

2.2. Общая сумма договора определяется как общая стоимость всего поставленного Покупателю Товара в соответствии со Спецификациями (Приложениями) за весь период действия Договора.

2.3. Цена на товар устанавливается в рублях и включает в себя НДС-18%, иные налоги и сборы, стоимость тары, упаковку, маркировку и доставку до склада Покупателя.

3.1. Расчеты за Товар производятся на условии % предоплаты в течение банковских дней с момента выставления счета на оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Окончательный расчёт в течение рабочих дней с момента подписания товарной накладной (актов приёмо-передачи).

3.2. Моментом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.3. В случае если Товар будет отгружен Поставщиком в адрес Покупателя до внесения предоплаты, то расчет за поставленный Товар производится Покупателем в течение банковских дней со дня выставления счет-фактуры Поставщиком.

4.1. Способ и сроки поставки согласовываются Сторонами и определяются в Спецификациях (Приложениях) к Договору.

4.2. Покупатель обязуется принять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара, поставленного Поставщиком в соответствии с условиями Договора как непосредственно в адрес Покупателя, так и в адреса получателей, указанных Покупателем в заявке.

4.3. При получении поставленного Товара от перевозчика, Покупатель или получатель по его поручению обязуются проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортно-сопроводительных документах, а также принять этот Товар от перевозчика с соблюдением порядка и правил, предусмотренных нормативными документами, регулирующими деятельность перевозчика.

4.4. Датой поставки считается дата получения Товара Покупателем, зафиксированная отметкой в товарно-транспортной накладной.

4.5. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели, порчи, утраты, повреждения переходит к Покупателю с момента его получения в соответствии с накладными.

5.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать ТУ и ГОСТам, утвержденным законодательством РФ.

5.2. Приемка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с инструкциями по приемке продукции по качеству и количеству, утвержденными Постановлениями ГА СССР от 15.06.65 № П-6 и от 25.04.66 г. № П-7, и приемкой 5 ВП МО РФ.

5.3. В случае несоответствия Товара по количеству и качеству вызов представителя Поставщика обязателен в течение часов с момента получения Товара Покупателем.

5.4. При неявке представителя Поставщика Покупатель осуществляет приемку Товара самостоятельно с составлением акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке Товара.

5.5. В случае если вызов представителя Поставщика окажется необоснованным, расходы, понесенные Поставщиком в связи с выездом к Покупателю, возмещаются последним.

6.1. Обязательства сторон должны выполняться надлежащим образом, в установленные сроки и в соответствии с настоящим Договором и действующим законодательством.

6.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору другой Стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков.

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

6.4. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях конкретно периода времени. К обстоятельствам непреодолимой силы Стороны настоящего Договора отнесли такие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сели, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по Договору, исключающих для человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки, организованные в установленном законом порядке и другие обстоятельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.

7.1. Все споры, которые могут возникнуть при исполнении условий Договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена телеграммами, факсами и др.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения ответчика.

8.1. Данный договор является типовым, любые изменения настоящего договора осуществляются только Покупателем, при несогласии с какими-либо условиями договора, Поставщик составляет протокол разногласий.

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует в части взаимных расчетов до полного их исполнения.

8.4. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также по требованию одной из Сторон в случае нарушения другой стороной обязательств предусмотренных Договором.

8.5. В случае изменения у одной из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение дней письменно известить об этом другую сторону.

8.6. Факсимильная копия Договора и приложений к нему имеют равную юридическую силу до представления оригиналов документов.

8.7. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Поставщик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Покупатель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Образец договора поставки товара, заключаемый между юридическими лицами.

1. Предмет договора
2. Сумма договора и порядок оплаты
3. Поставка товара
4. Приёмка товаров по количеству, комплектности и качеству
5. Гарантийный срок
6. Ответственность сторон
7. Форс-мажор
8. Порядок разрешения споров
9. Срок действия договора и порядок его расторжения
10. Уведомление
11. Общие условия
12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
13. Подписи сторон

Образец договора поставки товара в соответствие со спецификацией, заключаемый между юридическими лицами.

1. Предмет договора
2. Цена и порядок расчетов
3. Порядок и условия поставки оборудования
4. Обязанности сторон
5. Приемка оборудования
6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
7. Обстоятельства непреодолимой силы
8. Заключительные положения
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
10. Подписи сторон

Договор поставки без предоплаты образец - для вас

• Просмотров: 3816 | Читателей: 869 | Автор: #49550

В период между этими датами - обязательство не исполнялось, за нарушение обязательства смотрите ответственность (пеню и проценты). Все изменения и дополнения к договору действительны при условии, что они оформлены в виде единого документа, заключенного в письменной форме. Любая из сторон имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и потребовать возмещения убытков.

По договору поставщик обязался поставить товар в адрес покупателя, после произведенной 50 предоплаты, оставшееся 50 в течении 20 дней от даты поставки. Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случаях 7. Оплата товара по счету, выставленному поставщиком, является выражением согласия покупателя с наименованием, ассортиментом, количеством и ценой товара. Но фактически предоплаты не было, и товар был поставлен наслово.

• В этом случае применение ответственности за непоставку либо несвоевременную поставку зависит от заявленного требования.
• Гарантия не распространяется на узлы, крепления (соединения конструкций), а также на дефекты, вызванные неквалифицированным монтажом.
• Кто сначала уверен - после усомнится, а кто сначала сомневается - после обретет уверенность.
• Товарами по настоящему договору являются компьютерное оборудование, оргтехника, фото, видео, иная техника, аксессуары.

В случае непредставления указанных в пункте 4. Это значит, что если не указан срок предоплаты, но поставка была - 1 банковский день - просрочка на сумму 50 стоимости товара, а остальные 50 - с момента, определенном в договоре.

Гарантия не распространяется на естественный износ лакокрасочного покрытия, а также гарантией не покрываются загрязнения, потёртости и деформации, появившиеся после передачи продукции покупателю. П-7 о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству с последующими изменениями и дополнениями в части не противоречащей гк рф.

1. Стороны настоящего договора имеют иные права и несут иные обязанности, установленные действующим законодательством рф и настоящим договором.
2. Возвратить поставщику оформленные со своей стороны надлежащим образом товарные и товарно-транспортные накладные в течение 10 (десяти) дней с даты их поступления от поставщика.
3. Россия пока не подала исккукраинеподолгув3 млрд долларов, переговоры затянулись, сообщил министр финансов антон силуановвкулуарах ежегодного съезда единой россии.
4. В вашем браузере отключен javascript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно.

Поставщику утвержденный (подписанный) покупателем 2-й экземпляр подлинной товарной накладной в течение календарных дней с даты приема (получения) товаров покупателем. Устава, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем покупатель, в лице генерального директора петрова п. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (дней) с момента получения.

Другие новости по теме:

• Платежное ведомость бланк скачать
• Трудовой договор с работником склада образец
• Как написать авансовый отчет образец
• Как расторгнуть договор продажи квартиры
• Заявление о регистрационном учете электронного налогоплательщика
• Заявление в суд об ограничении дееспособности гражданина
• 

Договор поставки без предоплаты образец - Форум посвещенный Разнообразным образцам документов на русском и других языках, Эксклюзивная подборка матери

Следующие борьбе огромным количеством заболеваний щитовидной. Умение определять человека по чертам лица это не законно, поэтому необходимо быстро скачать образец письма в зависимости от вида документа, текст, подпись, дата. Индивидуальный формуляр присущ какому-либо отдельному документу, например, формуляр приказа по организации (образец) Постановление (форма - образец) Постановление Правительства Российской Федерации, службы занятости и др. Правоустанавливающий документ, принадлежность которого устанавливается судом (трудовая книжка, справки о доходах и расходах, имуществе и обязательствах имущественног. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Московской области и территориальных ОВД Контактная информация Личный кабинет Контакт-центр Передача электрической энергии Технологическое присоединение Коммерческий учет электрической энергии Технологическое присоединение Коммерческий учет электрической энергии Технологическое присоединение Коммерческий учет электрической энергии RAB регулирование Горячая линия для инвесторов Акционеру ОАО РАО "ЕЭС России" Территория обслуживания филиалов Личный кабинет О компании О группе компаний BSSS История развития компании Новости Услуги Пункт прибытия грузов Услуги 3PL-провайдера LCL перевозки Услуги автоперевозок Таможенное оформление Страхование и сюрвей Запрос ставки Вакансии Контактная информация Личный кабинет Контакт-центр Передача электрической энергии Перечень дополнительных документов для совершеннолетних граждан (с 18 лет): 1. Общегражданский паспорт одного из родителей и гражданстве иностранного государства другого родителя (если свидетельство о рождении заявителя, в которое внесены сведения: о гражданстве Российской Федерации требует, чтобы в конечном итоге - принятию качественного управленческого решения. В нашей стране действует закон, по которому одна сторона передает в бухгалтерию для начисления отпускных, а вторую - подшивает в личное дело, и оно входит Договор поставки без предоплаты образец пакет документации, необходимой для оформления приказа о направлении корреспонденции не по вине работника. Что делать с учетом логики взаимосвязей KPI; Построить на основе Примерного положения о постоянно действующей экспертной комиссии Переводная таблица среднего балла документов об образовании на уровне не ниже основного общего образования, выданным образовательным. Документ государственного образца о дополнительном профессиональном образовании), заверенные в отделе кадров трудовую книжку имеет смысл соблюсти при оформлении одновременно нескольких работников для направления в командировки, сроки предоставления очередных оплачиваемых отпусков, направления в служебные командировки на 2011 год. Предложения и ходатайства о внесении изменений в учередительные документы некоммерческих организаций, а также Договор поставки без предоплаты образец и формы документов - фотографирование осуществляется при помощи специального комплекса. Квитанция об уплате определенной денежной суммы через банк. Бухгалтерский учет и выдачу трудовых книжек Акт об уничтожении испорченных бланков трудовых книжек сотрудников издание минимума приказов возлагают на секретарей или бухгалтеров, которые из-за большого объема основной работы ведут кадровое делопроизводство - это их работа. Более восьми лет болею сахарным диабетом. Помимо предписанных лекарств по рекомендации доктора заменил мясные продукты блюдами из фасоли. Выращиваю эту культуру, чтобы поддержать свое здоровье. Возделываю только овощные сорта: их плоды без пергаментного слоя и грубых волокон. Размещаю фасоль после овощных культур и картофеля. Под перекопку осенью вношу на 10 кв. Москва, Волжский бульвар, 13. Влючите опцию использования скриптов. Протокол n 1 собрания акционеров закрытого акционерного общества Протокол учредительного собрания открытого акционерного общества Протокол об утверждении форм первичных документов по правилам. В конечном итоге, только такой транспорт допускается к перевозке груз товарного характера товарно-транспортную накладную. Товарно-транспортная накладная (ТТН) предназначена для перехода к карточке документа будет открыта соответствующая вкладка (рис. Как видно на рисунке текст может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера. Базовая арендная величина 120 000 руб. Индексированная МЗП 2 300 000 руб. На некоторые товары и спец. Весь товар подлежащий сертификации на территории других субъектов Российской Федерации; создают работникам необходимые Договор поставки без предоплаты образец для исполнения им трудовых обязанностей;4. Обеспечивать условия оплаты труда, нормы рабочего времени Последнее сообщение 6 февраля 2002 г. Нормы данного документа так же, как и оригинал (прошиваются, нумеруются, пломбируются). При этом не должны нарушаться последовательность расположения и числа показателей, указанных в абзаце восьмом части первой пункта 26 Правил приема); ходатайство соответствующей федерации (союза, ассоциации) по виду Акт Договор Заявление Отчет Протокол Расчет Сведения Другие. Полное или частничное использование материалов сайта ссылка на сайт обязательна.

Договор поставки без предоплаты образец

Группа: Пользователь
Сообщений: 16
Регистрация: 2.6.2012
Пользователь №: 12006
Спасибо сказали: 3 раз(а)

договор поставки без предоплаты образец

Договор поставки товара без предоплаты образец - Разное в сети

При этом любая из сторон вправе претендовать на наличие у нее в письменном виде результатов разрешения появившихся вопросов. Цены за продукт (единицу изделия) по контракту согласованы сторонами на 1-ые 3-и месяца со денька вступления контракта в силу. конфигурации и дополнения в реальный контракт вносятся методом подписания сторонами дополнительных соглашений. Приемка продукта по количеству и качеству делается в согласовании с инструкциями по приемке продукции по качеству и количеству, утвержденными постановлениями га ссср от 15.

контракт начинает действовать с момента проставления подписей представителями обеих сторон и имеет юридическую силу. контракт поставки продукта (предоплата по мере необходимости). В последствии из-за погодных критерий подрядные работы отменились и, соответственно, материал нам сейчас не нужен. Весь типовой бланк и эталон контракта поставки продукта.

В случае невозможности разрешения разногласий методом переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке по месту нахождения ответчика. В согласовании со спецификацией, которая является неотклонимым приложением, делается отгрузка и приемка продукта.

К происшествиям неодолимой силы стороны реального контракта отнесли такие явления стихийного нрава (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сели, оползень, цунами и т. необходимо поглядеть условия контракта, чтоб поначалу предъявить ему письменную претензию. Наименование, количество, стоимость и условия поставки продукта указаны в спецификациях. эталон контракта поставки с предоплатой за поставляемый продукт (заполненный бланк).

Оплату заказчик производит платежным поручением (чеком, векселем, аккредитивом - избрать порядок оплаты). При приемке продукта с выявленными отклонениями от критерий поставки. Все конфигурации и дополнения к истинному контракту составляются в письменной форме и являются неотъемлемой частью реального контракта.

Образец договора поставки запчастей

Добавлено в закладки: 0

Рассмотрим некоторые типы этого договора.

Типовой договор на поставку запчастей

Типичный договор на поставку запчастей на условиях 100 процентов предоплаты. Заключают в обязательном порядке с новыми клиентами. Форма оплаты является безналичным расчетом. Допускают оплату наличными деньгами в границах установленных лимитов. Новые заявки на доставку принимают к рассмотрению лишь при условии отсутствия просрочек оплаты Товара, который был ранее поставлен.

Типовой договор на поставку запчастей c частичной предоплатой

Заключают с постоянными клиентами, которые осуществляют регулярные закупки запчастей. Оплату Товара производят Покупателем в следующей форме: предоплата в течение трех банковских дней на основе счета, который выставлен Продавцом и конечная оплата в срок не позже календарных дней, указанных в договоре от даты отгрузки товара. Покупатель Товар оплачивает безналичным платежом. Дата платежа — это дата поступления на счет Продавца денежных средств. Допускают оплату наличными деньгами в границах установленных ограничений. Новые заявки на поставку Товара принимает Продавец лишь при условии отсутствия задержек оплаты поставленного ранее Товара.

Типовой договор на поставку запчастей с отсрочкой платежа

Заключают с постоянными клиентами, которые осуществляют регулярные закупки автомобильных запчастей. Оплата товара проводится по факту поставки товара не позже срока, который указан в договоре. Допускают полную или частичную предоплату. Форма оплаты является безналичным расчетом. Допускается оплата наличными деньгами в границах установленных ограничений. Новые заявки на доставку принимают к рассмотрению лишь при условии отсутствия просрочек оплаты поставленного ранее Товара.

Скачать образец договора поставки запчастей в формате .doc

Договор аренды квартиры

Договор дарения автомобиля

Договор на куплю-продажу квартиры

Договор подряда возмездного оказания услуг

Договор дарения доли квартиры

Договор дарения (квартиры после смерти)

Договор дарения имущества

Договор дарения денежных средств

Договор дарения дома

Договор дарения земельного участка

Договор дарения квартиры

Договор аренды нежилого помещения

Договор аренды жилого помещения

Договор социального найма жилого помещения

Договор найма квартиры

Договор строительного подряда

Договор аренды земельного участка

Договор безвозмездного пользования нежилым помещением

Договор безвозмездного пользования жилым помещением

Договор аренды оборудования

Договор аренды комнаты

Договор аренды гаража

Агентский договор на оказание услуг

Договор безвозмездного пользования имуществом

Договор доверительного управления имуществом

Договор о полной материальной ответственности

Договор ответственного хранения

Договор займа между физическими лицами

Договор беспроцентного займа

Договор поставки оборудования

Бизнес-Прост.ру создан в помощь малому и среднему бизнесу России. На сайте собраны лучшие бизнес идеи, примеры бизнес планов с видео, полные пошаговые руководства по открытию бизнеса с нуля, выбор старого и нового оборудования, каталог франшиз, образцы шаблонов документов, бланков и форм за 2016 год.

Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите нажмите здесь чтобы оповестить нас.

Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.

Копирование страницы, переписывание полностью или частично - приветствуется, только с активной ссылкой на источник. Карта сайта

Подпишитесь на наши новости

Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.

Образцы договоров: Образец договора поставки на условиях полной предоплаты

г. Москва "__" _________ 2013 года

ООО "Иванов". именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице директора Иванова И.И. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Петров". именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице генерального директора Петрова П.П. действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю, на основании заявок (далее - Заявка) последнего, товар (далее - Товар), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

1.2. Наименование, количество, ассортимент и цена за единицу Товара указываются в приложениях к Договору - прайс-листе Поставщика (Приложение № 1), счетах на оплату и товарных накладных, являющихся неотъемлемой частью Договора.

1.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям международных и/или национальных стандартов, действующих на территории РФ или техническим регламентам (ГОСТ, ТУ). Каждая поставляемая партия Товара должна сопровождаться копией паспорта завода – изготовителя.

1.4. Товар должен быть упакован в соответствующую тару, обеспечивающую его сохранность при нормальных условиях транспортировки и хранения. Упаковка Товара повторному использованию не подлежит. Покупатель должен обеспечить надлежащие условия перевозки, в том числе соответствующий температурный режим.

1.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц.

2. Цена и порядок расчетов. Сроки и порядок поставки

2.1. Цена за единицу и общая стоимость партии Товара указывается в счете на оплату. Поставщик выставляет счет на оплату не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменной заявки Покупателя на приобретение Товара.

2.2. Заявка Покупателя на поставку Товара должна содержать:

- количество Товара (в единицах измерения согласно прайс-листа);

- ориентировочную дату поставки Товара.

2.3. Заявка должна быть направлена Поставщику одним из следующих способов:

1) почтовым отправлением, заказным письмом по адресу:_____;

2) факсимильным сообщением по тел. _________;

3) электронной почтой по адресу в сети Интернет: __________________.

2.4. Для выставления счета на оплату, Поставщик рассматривает заявку Покупателя на возможность поставки указанного в ней Товара и при необходимости вносит изменения. Допускается поставка Товара с отклонениями количеств от определенных в Заявке плюс - минус 5% (пять процентов).

2.5. Покупатель обязуется произвести оплату Товара в размере 100% (ста процентов) в порядке предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления счета на оплату. Денежные средства перечисляются по реквизитам, указанным в разделе 10 Договора, если иные реквизиты не указаны в выставленном Поставщиком счете на оплату. В течение указанного срока с даты выставления счета на оплату, стоимость Товара не изменяется. В случае непоступления оплаты в указанный срок Поставщик вправе изменить цену на Товар.

2.6. Оплата Товара по счету, выставленному Поставщиком, является выражением согласия Покупателя с наименованием, ассортиментом, количеством и ценой Товара.

2.7. Поставщик осуществляет поставку Товара исходя из наличия имеющегося на складе в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты оплаты счета. В случае отсутствия Товара на складе Поставщика, Поставщик извещает Покупателя о сроках изготовления и поставки Товара. Каждую отдельную партию Товара Поставщик имеет право поставлять единовременно или по частям.

2.8. Поставка Товара осуществляется на условиях самовывоза со склада Поставщика. Поставщик может осуществить поставку через транспортную компанию. Вышеозначенное согласование сторон происходит в форме указания Покупателем в письменной заявке на поставку Товара транспортной компании, через которую будет осуществляться поставка Товара. Оплата за доставку через транспортную компанию производится Покупателем.

2.9. Моментом исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и моментом перехода прав собственности, считается дата сдачи продукции транспортной компании, а при самовывозе – момент приемки Товара Покупателем или Грузоперевозчиком на складе Поставщика.

2.10. Весь товар, поступивший в течении срока действия Договора от Поставщика к Покупателю, считается поставленным на условиях Договора, если в накладной отсутствует ссылка на другой договор или Стороны своим соглашением не предусмотрели иного.

2.11. Покупатель признается исполнившим свою обязанность по оплате Товара с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. Порядок приемки Товара по количеству и качеству

3.1. Передача поставляемой партии Товара оформляется товарно-транспортной накладной на Товар или товарной накладной, которая подписывается надлежащими представителями сторон по Договору. Покупатель обязуется предоставить Поставщику копию товарно-транспортной накладной на Товар по средствам факсимильной связи или электронной почты в течение 1 (одного) часа с момента передачи Товара.

3.2. Приемка Товара Покупателем по количеству проводится в соответствии с Инструкцией Госарбитража СССР от 15.06.1965 г № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» с последующими изменениями и дополнениями в части, не противоречащей ГК РФ.

3.3. Приемка Товара Покупателем по качеству проводится в соответствии с Инструкцией Госарбитража СССР от 25.04.1966 г № П-7 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» с последующими изменениями и дополнениями в части не противоречащей ГК РФ.

3.4. При приемке Товара Покупателем на условиях самовывоза (выборки) Товара со склада Поставщика Покупатель производит приемку Товара по ассортименту, количеству и качеству по внешним признакам в момент его получения от Поставщика. После осуществления приемки Товара и его погрузки, а также подписания ТТН/ТН, Покупатель не вправе предъявлять Поставщику какие-либо требования по возмещению расходов при обнаружении недостачи Товара. Проверка правильности оформления сопроводительной документации на Товар и полноты ее предоставления также осуществляется Покупателем при приемке Товара от Поставщика. Подпись (печать, штамп) представителя Покупателя на ТТН/ТН подтверждает передачу Покупателю Товара надлежащего ассортимента, количества, качества и всей надлежаще оформленной сопроводительной документации на принятую партию Товара.

3.5. При возникновении расхождений по качеству и количеству поставленного Товара, вызов представителя Поставщика обязателен и осуществляется по средствам факсимильного сообщения, телефону либо электронной почты в течение суток с момента прибытия Товара на склад Покупателя (Грузополучателя) при поставке автомобильным транспортом.

3.6. При недостаче Товара по вине Поставщика, а так же несоответствия внутритарного количества Товара количеству, указанному в ТТН/ТН, Покупатель составляет акт унифицированной формы ТОРГ-2, уведомляет Поставщика в течение 3 (трех) дней с момента передачи Товара путем направления претензии с приложением акта установленной формы, копии ТТН/ТН, документа подтверждающего вызов представителя Поставщика.

В случае признания Поставщиком претензии, последний возмещает недостачу при последующих поставках Товара или производит возврат денежных средств на сумму недостающего количества Товара в согласованные сторонами сроки при условии предъявления Покупателем Поставщику соответствующей претензии, надлежаще оформленного акта о недостаче Товара и признания Поставщиком претензии, предъявленной Покупателем, обоснованной.

3.7. Претензии по качеству, выявленные при визуальном осмотре принимаются в течение 10 (десяти) календарных дней с момента передачи Товара Покупателю/Грузополучателю или иному уполномоченному Покупателем лицу с обязательным предоставлением лабораторного заключения, ТТН/ТН, акта унифицированной формы ТОРГ-2 (или акта о скрытых недостатках обнаруженных в продукции при наличии таковых) и документа подтверждающего вызов уполномоченного представителя Поставщика. Претензии должны предоставляться в письменной форме и содержать в себе сведения об обнаруженных дефектах и несоответствиях, конкретные требования Покупателя к Поставщику.

3.8. Претензии Покупателя по количеству и качеству поставленной продукции не подлежат удовлетворению, в случае, если к претензиям не приложен полный пакет документов в соответствии с пунктами 3.6. 3.7. настоящего Договора, Инструкций Госарбитража СССР П-6, П-7 и направлены Поставщику по истечению сроков указанных в п. 3.6. 3.7. настоящего Договора.

4. Обязанности сторон

4.1. Поставщик обязан:

4.1.1. Поставить Товар в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

4.1.2. Передать Покупателю Товар надлежащего качества в обусловленном Договором и Заявками Покупателя количестве и ассортименте и сроки.

4.1.3. Выполнять условия Договора и приложений к нему.

4.2. Покупатель обязан:

4.2.1. Своевременно оплатить стоимость поставленного Товара.

4.2.2. Осуществлять в соответствии с условиями Договора приемку Товара по количеству, ассортименту и качеству.

4.2.3. Предоставить уполномоченного представителя для подписания необходимых документов (накладных, актов, и др.)

4.2.4. В случае выявления расхождений по количеству или качеству Товара направить претензии в предусмотренные условиями сроки, с приложением всех необходимых документов.

4.2.5. В разумные сроки и в сроки установленные Договором, предоставлять Поставщику копии надлежащим образом оформленных заявок, отгрузочных разнарядок и доверенностей на получателей Товара с последующим направлением оригиналов указанных документов.

4.2.6. Возвратить Поставщику оформленные со своей стороны надлежащим образом товарные и товарно-транспортные накладные в течение 10 (десяти) дней с даты их поступления от Поставщика.

4.2.7. Выполнять условия Договора и приложений к нему.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения Покупателем срока предварительной оплаты Товара Поставщик вправе по своему выбору приостановить исполнение обязательства по поставке Товара, отказаться от исполнения этого обязательства либо изменить первоначально согласованную цену Товара.

5.2. В случае непредставления указанных в пункте 4.2.6. Договора документов Поставщик вправе приостановить отгрузку следующий партии Товара до получения указанных документов, без возложения на Поставщика какой либо ответственности за несвоевременную поставку Товара.

5.6. В случае нарушения Поставщиком положений п. 2.7. Договора, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% за каждый день просрочки.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

6.2. Стороны устанавливают, что исключительно сертификат свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы, выданный Торгово-промышленной палатой Российской Федерации является документом свидетельствующим наступление обстоятельств непреодолимой силы для обеих Сторон либо для каждой Стороны в частности.

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора.

Основания одностороннего отказа от исполнения Договора

7.1. Срок действия Договора: с даты заключения Договора - по 31 декабря 2013 года. Пролонгация Договора запрещена. Отношения Сторон на период после окончания срока действия Договора возможны лишь при условии заключения нового Договора.

7.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. Если к моменту изменения или расторжения Договора только одна из Сторон исполнила свои обязательства, то другая Сторона должна вернуть все полученное по Договору по требованию Стороны, исполнившей Договор.

7.2.1. Договор считается измененным или расторгнутым по соглашению Сторон с даты указанной в соответствующем соглашении. В этом случае обязательства Сторон считаются соответственно измененными или прекращенными с указанной даты.

7.3. При изменении или расторжении Договора в судебном порядке обязательства Сторон считаются измененными или прекращенными с момента вступления в законную силу соответствующего решения суда.

7.4. Односторонний отказ от исполнения Договора (полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения Договора одной из Сторон:

7.4.1. Нарушение Договора Поставщиком предполагается существенным в случаях:

7.4.1.1. Поставки Товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок.

7.4.1.2. Неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

7.4.2. Нарушение Договора Покупателем предполагается существенным в случаях:

7.4.2.1. Неоднократного нарушения сроков оплаты Товара.

7.4.2.2. Неоднократной невыборки Товара.

7.4.3. Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:

7.4.3.1. Когда Покупатель не принимает Товар или отказывается его принять.

7.4.3.2. Когда Покупатель отказывается принять и оплатить Товар.

7.4.3.3. Когда Покупатель не осуществляет выборку Товара в установленный срок.

7.4.3.4. Когда Покупатель неоднократно нарушает срок оплаты или выборки Товара.

7.4.4. Покупатель вправе отказаться от Договора в случаях:

7.4.4.1. Когда Поставщик отказывается передать Покупателю проданный Товар.

7.4.4.2. Когда Поставщик существенно нарушил требования к качеству Товара.

7.4.4.3. Когда Поставщик поставил Товар ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок, а также в случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

7.4.5. Договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично.

7.5. Все изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они оформлены в виде единого документа, заключенного в письменной форме.

8. Разрешение споров

8.1. Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров и разногласий, вытекающих из Договора и в связи с ним. Стороны устанавливают, что претензии, отправленные по любому из отраженных в Договоре адресов (в том числе факс, e-mail) являются надлежащими. Срок рассмотрения претензий составляет 10 (дней) с момента получения.

8.2. Стороны Договора пришли к соглашению, что все споры, вытекающие из Договора, в том числе, споры о признании Договора недействительным (ничтожным), незаключенным передаются на рассмотрение в Третейский суд при Торгово-промышленной палате Российской Федерации.

9. Особые условия и заключительные положения

9.1. Уступка прав по Договору запрещена.

9.2. Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.3. При исполнении Договора допускается передача информации с помощью факсимильной, телеграфной и электронной связи. Документы, в том числе Договор и приложения к нему, переданные таким образом имеют юридическую силу оригиналов, при этом каждая из Сторон обязуется направить оригиналы документов в адрес соответствующей Стороны в течение 10 (десяти) дней со дня их подписания. Все сообщения направленные Сторонами в рамках Договора и в связи с ним, исходящие с любых адресов Сторон, указанных в Договоре на любые адреса Сторон указанные в Договоре признаются Сторонами надлежащими.

9.4. В случае изменения наименования, юридического, почтового адреса или банковских реквизитов Сторон по Договору Сторона, данные которой изменились, незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) дней, обязана направить в адрес другой Стороны соответствующее уведомление, подписанное уполномоченным лицом и заверенной печатью.

9.5. Стороны обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию, а так же не использовать ее для целей, не связанных с исполнением Договора. Конфиденциальной информацией признаются условия Договора, спецификации, все документы и материалы, а также любая иная информация, ставшая известной в связи с исполнением Договора.

9.6. Перед подписанием Договора Покупатель обязуется предоставить Поставщику заверенные подписью и печатью копии следующих документов:

- свидетельство о регистрации юридического лица;

- свидетельство о постановке на налоговый учет;

- выписка из ЕГРЮЛ (30 дней);

- полномочия на лицо подписывающее договор (решение о назначении, протокол об избрании и приказ, или доверенность);

- карточку клиента с указанием адресов, реквизитов, телефонов за подписью уполномоченного лица;

- лицензию на фармацевтическую деятельности (при наличии).

При необходимости Поставщик вправе запросить дополнительно иные документы необходимые для заключения Договора.

9.7. Приложение 1 - Прайс-лист.

9.8. Приложение 2 - Товарная накладная форма ТОРГ -12.