Руководства, Инструкции, Бланки

образец договора на оказание услуг по переработке гравия от примесей img-1

образец договора на оказание услуг по переработке гравия от примесей

Рейтинг: 4.9/5.0 (1853 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Договор на оказание услуг по переработке - образец РБ 2016

Договор на оказание услуг по переработке ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ

"___" __________ ____ г.

________________________ в лице _________________, действующего на основании _______________, именуем___ в дальнейшем "Подрядчик", и ______________________ в лице ___________, действующего на основании ______________, именуем в дальнейшем "Заказчик", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик перерабатывает на принадлежащем ему оборудовании сырье (материалы): ______________________, переданное Заказчиком по согласованному графику в количестве ______________ в 20_____ году, и отгружает выработанную из него продукцию по разнарядкам Заказчика.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. передать Подрядчику сырье (материалы) по дополнительно согласованному графику.

Приемка сырья по количеству и качеству производится _______________________________________

с последующим составлением акта приема-передачи.

Количество, указанное в приемо-сдаточном акте, следует считать окончательным и обязательным для обеих сторон.

Качество сырья (материалов) должно соответствовать __________________________________________________

Приемка производится в соответствии с Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденному постановлением Совмина РБ от 03.09.2008 N 1290;

2.1.2. оплатить Подрядчику переработку сырья (материалов), возместить расходы по отгрузке готовой продукции и ее транспортировке;

2.1.3. предоставить Подрядчику разнарядки на отгрузку готовой продукции с указанием вида продукции, отгрузочных и почтовых реквизитов, а также номера актов приема-передачи выполненных работ по переработке сырья (материалов);

2.1.4. в случае непредоставления Заказчиком разнарядки на отгрузку в течение ____ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по переработке сырья (материалов) - оплатить услуги Подрядчика по хранению выработанной продукции.

2.2. Подрядчик обязуется:

2.2.1. принять и переработать сырье (материалы) в течение __ дней от даты акта приема-передачи сырья (материалов) с выработкой готовой продукции согласно утвержденной и действующей у Подрядчика на данный момент стандартной спецификации выхода готовой продукции. Спецификация оформляется на каждую партию передаваемого сырья (материалов).

Качество готовой продукции должно соответствовать требованиям

2.2.2. в случае несвоевременной переработки сырья (материалов) - уплатить пеню в размере ___% от стоимости переработки непереработанной партии сырья (материалов) за каждый день просрочки;

2.2.3. отгрузить готовую продукцию в адреса, указанные Заказчиком, в течение ____ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ;

2.2.4. при нарушении по вине Подрядчика сроков отгрузки готовой продукции - уплатить пеню в размере _____% от стоимости не отгруженной согласно разнарядке партии готовой продукции по ценам реализации Заказчика за каждый день просрочки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цена переработки каждой партии сырья (материалов) согласовывается в отдельном приложении к договору.

3.2. Заказчик оплачивает переработку сырья (материалов) в течение ___ банковских дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ на данную партию сырья (материалов).

3.3. В случае несвоевременной оплаты переработки Заказчик уплачивает пеню в размере ____% от стоимости переработки каждой партии сырья (материалов) за каждый день просрочки.

3.4. В случае несвоевременной оплаты расходов по отгрузке, транспортных расходов, услуг по хранению Заказчик уплачивает пеню в размере ____% от причитающейся суммы за каждый день просрочки платежа.

3.5. При отсутствии разнарядок на отгрузку готовой продукции Заказчик оплачивает хранение готовой продукции Подрядчиком из расчета _____________________________.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. Договор вступает в силу с момента согласования графика передачи сырья (материалов).

4.2. Срок действия договора установлен до __________, а в части взаиморасчетов и платежей - до полного их завершения.

4.3. При просрочке передачи сырья (материалов) более __________ дней договор может быть расторгнут Подрядчиком в одностороннем порядке.

4.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

4.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме.

4.6. Возникающие во время заключения, изменения, исполнения и расторжения договора споры рассматриваются в соответствующем хозяйственном суде Республики Беларусь.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН Приложения к документу: Какие документы есть еще: Что еще скачать по теме:
  • Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
    Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных.
  • Как грамотно составить договор займа
    Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа.
  • Правила составления и заключения договора аренды
    Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение.
  • Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
    В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.

Новое за 30 сентября 2016

  • Внесены корректировки в
  • Видео

    Другие статьи

    Образцы документов, договоров, типовых должностных инструкций, исковых заявлений, контрактов и т

    Наш каталог образцов документов, формы контрактов и должностных инструкций собран в этом разделе
    В данном разделе собрана интересная информация (Образцы документов, договоров, должностных инструкций, исковых заявлений и т.д.). которая доступна для скачивания абсолютно бесплатно.
    ДОГОВОР - образцы договоров
    ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ - типовые должностные инструкции
    ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ - образцы исковых заявлений
    КОНТРАКТ - образцы контрактов
    ОБРАЗЕЦ - образцы и формы разные
    ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - требования к квалификации сотрудника

    Блог о бодибилдинге Бодибилдинг, производители спортивное питание, фитнес и стероиды с отзывами и рекомендации, правильная нагрузка, питание и тренировки,

    Каталог стоматологий в Челябинске и области Стоматологии в Челябинске с отзывами и рейтингом, сделай правильный выбор,

    Большой каталог с уникальными готовыми Сочинениями Сочинения и изложения, краткие содержания и характеристики героев скачать бесплатно школьные работы, для 5,6,7,8,9,10,11 классов, сочинения на Украинском и Английском

    Выбор районов города, отзывы о работе застройщиков, сравнения, где купить квартиру в Краснодаре Переезд в Краснодар, покупка квартиры и выбор места и района города помощь советы для желающих переехать, форум о Краснодаре и Краснодарском крае, снять арендовать жилье

    Отдых в Сочи, п.Лоо, снять комнату, номер в июне, в июле, августе на море Гостевой дом Вишневый в Сочи цены на проживание, достопримечательности, бронирование гостиницы, подробности о Сочи и Лоо

    Документы, бланки, образцы на сайте, скачать, бесплатно, формы, шаблоны Бланки договоров, должностных инструкций, образцы судебных исков Договора купли-продажи акций, недвижимости между физическими лицами и инструкции на разничные должности от бухгалтера и кладовщика до директора оптовой фирмы

    Комплекты постельного белья, красивое с рисунком, из поплина и бязи с доставкой по городу Краснодару Интернет магазин постельного белья с доставкой по Краснодару и Сочи КПБ, купить, заказать, стоимость и цену смотрите на сайте по постельному белью, выбор размеров и цветов

    Заказать доставку женской менструационной чаши в России по городам Менструальная чаша купить, привезти доставить, капа для месячных доставка, купить, заказать, дешево с гарантией, новое в женской гигиене, выбор и отзывы женщин

    Банк требует застраховать ипотеку, оформи страховку на ипотечную квартиру, дом Страхование ипотеки в Челябинске и Копейске минимальные тарифы по страхованию, мы предложим дешевле, чем в Сбербанке, у нас минимальная комиссия

    Разделы

    ДОГОВОР - образцы договоров
    ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ - типовые должностные инструкции
    ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ - образцы исковых заявлений
    КОНТРАКТ - образцы контрактов
    ОБРАЗЕЦ - образцы и формы разные
    ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ - требования к квалификации сотрудника

    Реклама на сайте:

    Договор на оказание услуг по переработке давальческого сырья

    Договор на оказание услуг по переработке давальческого сырья

    (город, населенный пункт) (дата) 200__ г.

    (Указать организационно-правовую форму и полное наименование организации), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора (ф. и.о. руководителя), действующего на основании устава, с одной стороны, и (полное наименование организации), именуемая в дальнейшем “Исполнитель”, в лице (должность, ф. и.о. руководителя), действующего на основании устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.

    1. Предмет договора.

    Исполнитель обязуется своими силами и средствами оказать услуги по переработке давальческого сырья и изготовлению готовой продукции, а Заказчик обязуется принять результаты переработки и произвести оплату за выполненные работы в соответствии с условиями настоящего договора. Сырье, указанное в приложениях, далее по тексту именуется «Сырье», продукция указанная в приложениях, далее по тексту именуется «Продукция». Приложения, в которых указаны Сырье и Продукция, являются неотъемлемыми частями настоящего договора.
    1.2. Сырье, передаваемое Заказчиком на переработку, а также Продукция, полученная в результате переработки Сырья, являются собственностью Заказчика.

    2. Условия переработки.

    2.1. Сырье передается на условиях франко-склад (указать наименование Исполнителя). Сырье принимается на складе Исполнителя по акту приемки-передачи, подписанному в 2-х стороннем порядке.
    2.2. Датой передачи сырья является дата подписания акта приема-передачи.
    2.3. Стороны по каждой партии поставляемого сырья дополнительным соглашением определяют:
    - наименование, количество, параметры по качеству давальческого сырья;
    - объем и перечень услуг по переработке, стоимость переработки, сроки переработки сырья, нормы выхода продукции;
    - порядок передачи отходов, образовавшихся в результате переработки;
    Под партией поставляемого товара понимается _________________

    3. Порядок оплаты.

    3.1. Заказчик обязуется произвести оплату услуг по переработке по цене согласованной сторонами.
    3.2. Оплата за переработку производится по каждой партии готовой продукции. Под партией сторонами понимается количество готовой продукции _____________________________________________________.
    3.3. Задолженность Заказчика за оказанные услуги может быть погашена путем проведения зачета взаимных обязательств, что оформляется двухсторонним соглашением.
    3.4. Уточненный расчет стороны будут производить на основании двухстороннего акта сверки, который стороны обязуются составлять не реже 1 раза в месяц.
    3.5. Транспортные расходы, связанные с поставкой сырья и отгрузкой готовой продукции оплачиваются дополнительно Заказчиком на основании выставленных счетов.

    4. Порядок передачи готовой продукции.

    4.1. Изготовитель обязуется в сроки, согласованные в дополнительном соглашении, передать готовую продукцию на складе Заказчику, либо отгрузить по реквизитам, указанным Заказчиком.
    4.2. Датой передачи готовой продукции будет считаться дата подписания акта приема-передачи (если продукция будет передаваться на складе Исполнителя), или дата ж/дорожной накладной при отгрузке готовой продукции по указанию Заказчика.
    4.3. Продукция отгружается в таре, упаковке, в соответствии с требованиями, предъявляемыми техническими условиями. Заказчик оплачивает стоимость тары или упаковки отдельно от стоимости услуг по переработке.
    4.4. Маркировка Продукции осуществляется в соответствии с Гостами и ТУ, указанными в Приложении к настоящему договору.

    5. Документы на сырье и продукцию.

    5.1. Заказчик обязуется в течение 5-ти рабочих дней с даты поставки Сырья предоставить Исполнителю следующие документы:
    - сертификат качества;
    - __________________;
    - __________________.
    5.2. Исполнитель обязуется в течение 3 рабочих дней после отгрузки продукции по телефону или факсу сообщить Заказчику об отправке товара, с указанием следующих данных:
    а) реквизитов Перевозчика, доставляющего товар к месту доставки;
    б) наименование и количество товара.
    5.3. Передать одновременно с товаром через перевозчика или непосредственно Заказчику следующие документы:
    - транспортную накладную;
    - сертификат качества;
    - гигиенический сертификат;
    - сертификат происхождения товара формы СТ-1 (по дополнительному требованию Заказчика).

    6. Порядок приема продукции.

    6.1. В вопросах приемки продукции по количеству (качеству, выставления претензий стороны руководствуются Инструкциями приема продукции по качеству и количеству П 6 от 15.06.65 г. и П-7 от 25.04. 66 г. с изменениями от 14.11 74 г. № 98 г.).

    7. Ответственность сторон.

    7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору Исполнитель уплачивает пени __ % за каждый день просрочки от суммы неисполненного (ненадлежаще исполненного в срок) обязательства.
    7.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчик уплачивает пени ___ % за каждый день просрочки от суммы неоплаченной в срок услуг по переработке сырья.
    7.3. Все споры по исполнению настоящего договора будут решаться сторонами путем переговоров. В случае невозможности решить спор путем переговоров, заинтересованная сторона обращается в Арбитражный суд _____________ области.

    8. Прочие условия.

    8.1. Договор может быть изменен или дополнен соглашением сторон, подписанным в двухстороннем порядке, которые составляют его неотъемлемую часть.
    8.2. Во всех случаях, обстоятельствах и ситуациях, связанных с реализацией настоящего договора, но им прямо не предусмотренных, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
    8.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

    9. Срок действия договора.

    9.1. Договор вступает в действие с момента его подписания обеими сторонами.
    9.2. Договор действует до (дата) 200__ г.
    9.3. Действие договора может быть прекращено так же соглашением сторон.

    10. Реквизиты и подписи сторон

    10.1.Заказчик: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).
    10.2.Исполнитель: (полное наименование организации, почтовый адрес, ИНН, банковские реквизиты, статистические коды, контактный телефон, факс).

    _______________________ _______________________
    (ф. и.о.) (ф. и.о.)
    м. п. м. п.

    Юридические услуги

    ДОГОВОР ПОДРЯДА на переработку сырья

    ДОГОВОР ПОДРЯДА N _____

    на переработку сырья

    г. ______________ "___"__________ ____ г.

    _______________, именуем__ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ____________, действующ___ на основании __________, с одной стороны и ______________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице ___________, действующ__ на основании __________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнять в соответствии с заданиями Заказчика указанные в настоящем договоре работы, сдать результат работ (готовую продукцию) Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в размере, указанном в настоящем договоре.

    Форма задания Заказчика приведена в Приложении N 1 к настоящему договору.

    Задания от имени Заказчика могут подписывать _______________________.

    1.2. Виды работ, выполняемых Подрядчиком, - переработка ___________ в ____________ по технологии _______________, указанной в технических условиях. Сырье перерабатывается в соответствии с переданной Подрядчику документацией.

    1.3. Работы выполняются Подрядчиком из сырья, переданного Заказчиком, в объемах и количестве, рассчитанных в задании. Также для упаковки результата работ (готовой продукции) Заказчик передает Подрядчику ____________ в необходимом количестве. Передача Заказчиком Подрядчику сырья и _____________ для упаковки результата работ осуществляется по акту.

    1.4. Право собственности на сырье и результат работ (готовую продукцию) принадлежит Заказчику.

    1.5. Срок действия настоящего договора - с "___"__________ ____ г. по "__"__________ ____ г.

    Сроки выполнения конкретных объемов работ указываются в заданиях Заказчика.

    1.6. Нормы расходования сырья установлены Сторонами в приложении N _____.

    1.7. Отходы, образующиеся в процессе переработки, являются собственностью _________.

    Отходы, образующиеся у Подрядчика, передаются _____________ по накладной.

    1.8. Сертификаты соответствия и иную документацию на готовый результат переработки оформляет Заказчик на основании данных, предоставленных Подрядчиком.

    1.9. Для переработки сырья Подрядчик использует свое оборудование, энергию, расходные материалы.

    1.10. Сырье доставляется Подрядчику _________ по адресу: ___________.

    2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

    2.1. Цена выполнения работ по настоящему договору составляет ___________, в том числе НДС - ___%, за ______ готовой продукции. Цена работ по настоящему договору является твердой и изменению не подлежит.

    2.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость произведенных работ на основании счета-фактуры в течение ______ банковских дней после подписания акта выполненных работ и передачи готовой продукции, в соответствии с количеством готовой продукции, указанным в этом акте.

    3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    3.1. Подрядчик обязан:

    3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим договором, в установленные в нем сроки и качественно. Качество результата работ должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям к такой продукции.

    3.1.2. Экономно и расчетливо расходовать предоставленное Заказчиком сырье, после окончания работ предоставить отчет об его использовании и возвратить остаток. Бережно относиться к имуществу, переданному Заказчиком для выполнения задания, и к готовой продукции, еще не переданной Заказчику.

    3.1.3. При определении способа выполнения задания Заказчика следовать указаниям Заказчика, требованиям ГОСТов и техническим условиям.

    3.1.4. Сообщать по требованию Заказчика все сведения о ходе выполнения работ и его указаний.

    3.1.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

    а) непригодности или недоброкачественности предоставленного Заказчиком сырья;

    б) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок.

    Подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший работы, не дожидаясь ответа или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.

    Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об указанных обстоятельствах, в разумный срок их не устранит, Подрядчик вправе отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

    3.2. Заказчик обязан:

    3.2.1. Предоставлять сырье в полном объеме, необходимом для выполнения Подрядчиком заданий.

    3.2.2. Оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

    3.3. Подрядчик вправе:

    3.3.1. Заключать по согласованию с Заказчиком договоры субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед Заказчиком.

    3.3.2. Не приступать к работам, приостановить начатые работы, а также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.

    3.4. Заказчик вправе:

    3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Подрядчиком задания, давать Подрядчику указания по выполнению задания и требовать отчет о его выполнении.

    3.4.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению задания или выполняет его настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать возмещения убытков.

    3.4.3. Если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнено надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и, при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от задания или договора либо поручить выполнение задания другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

    4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ И УСЛУГ

    4.1. Заказчик обязан по мере выполнения задания осматривать и принимать с участием Подрядчика фактически выполненный объем задания, а при обнаружении недостатков работ - немедленно заявить об этом Подрядчику. Передача готовой продукции от Подрядчика Заказчику осуществляется по акту.

    4.2. При обнаружении недостатков в работе при ее приемке стороны составляют соответствующий акт.

    4.3. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Подрядчика в течение _____ дней со дня их обнаружения.

    4.4. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

    5. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

    5.1. В случае невозможности исполнения задания, возникшей по вине Заказчика либо по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Заказчик возмещает Подрядчику фактически понесенные им расходы.

    6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

    6.2. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленного Заказчиком сырья. В случае его утраты Подрядчик самостоятельно приобретает аналогичное сырье для выполнения работ или же компенсирует его стоимость Заказчику по ценам, по которым это сырье учитывается у Заказчика.

    6.3. Подрядчик возмещает Заказчику убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика или его работников.

    6.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от условий договора и задания, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

    а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

    б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

    в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

    Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

    Если недостатки работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

    6.5. Взыскание убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре.

    6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

    7. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ

    7.1. Риск случайной гибели или случайной порчи сырья несет Заказчик.

    7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до момента их передачи Заказчику несет Подрядчик. Моментом передачи результата работ Заказчику считается дата подписания сторонами накладных.

    8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

    8.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора, указанного в п. 1.5.

    8.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.

    8.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть цены за фактический объем работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания.

    8.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Заказчику убытков.

    8.5. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ или настоящим договором.

    8.6. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Заказчиком работ Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных работ.

    8.7. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

    8.8. Обстоятельства непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более _______, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.

    9.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.

    Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.

    10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства РФ.

    10.2. При неурегулировании в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

    11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями сторон.

    11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

    11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

    12. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Договор на переработку давальческого сырья (картофеля и крахмала) (образец заполнения)

    Панель ручного поиска договоров

    кол-во скачиваний: 380

    Договор
    на переработку давальческого сырья N 12

    дата и место подписания

    Общество с ограниченной ответственностью "А", именуемое в дальнейшем "Переработчик", в лице директора Дмитриева О.С, действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Иванов Сергей Сергеевич, именуемый в дальнейшем "Давалец", действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серии 55 N 54332589 от 1 июня 2006 г. с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. По настоящему договору Переработчик обязуется выполнить в соответствии с заданием Давальца, указанным в настоящем договоре, работу и передать готовую продукцию Давальцу, а Давалец обязуется принять ее и оплатить услуги переработки в размере, указанном в настоящем договоре.
    Форма задания Давальца приведена в приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    1.2. Виды работ, выполняемых Переработчиком, - переработка картофеля в крахмал по технологии, указанной в технических условиях.

    1.3. Работы выполняются Переработчиком из сырья, переданного Давальцем в объемах и количестве, рассчитанных в задании. Для упаковки готовой продукции Давалец передает Переработчику упаковочный материал в необходимом количестве. Передача Давальцем Переработчику сырья и упаковочного материала для упаковки готовой продукции осуществляется по акту.

    1.4. Право собственности на сырье и результат работ (готовая продукция) принадлежат Давальцу.

    1.5. Срок действия настоящего договора - с 4 октября 2010 г. по 20 октября 2010 г.
    Сроки выполнения конкретных объемов работ приведены в задании Давальца.

    1.6. Нормы расходования сырья установлены сторонами в приложении N 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    1.7. Отходы, образующиеся в процессе переработки, являются собственностью Давальца. Отходы, образующиеся у Переработчика, передаются по накладной.

    1.8. Сертификаты соответствия и иную документацию на готовый результат переработки оформляет Давалец на основании данных, представленных Переработчиком.

    1.9. Для переработки сырья Переработчик использует свое оборудование, энергию, расходные материалы.

    1.10. Сырье доставляется Переработчику транспортом Давальца по адресу: Омская область, Саргатский район, с. Саргатка, ул. Северная, д. 6.

    2. ЦЕНА РАБОТ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

    2.1. Цена выполнения работ по настоящему договору составляет 826 000 руб. в том числе НДС - 126 000 руб. за 16 т готовой продукции - крахмала. Цена работ по настоящему договору является твердой и изменению не подлежит.

    2.2. Давалец оплачивает Переработчику стоимость услуг переработки на основании выставленного счета-фактуры в течение 3 (трех) банковских дней после подписания акта выполненных работ и передачи готовой продукции в соответствии с количеством готовой продукции, указанным в этом акте.

    3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

    3.1. Переработчик обязан:

    3.1.1. Выполнять работы, предусмотренные настоящим договором, в установленные в нем сроки и качественно. Качество результата работ должно соответствовать обычно предъявляемым требованиям к такой продукции.

    3.1.2. Экономно и расчетливо расходовать предоставленное Давальцем сырье, после окончания работ представить отчет о его использовании и возвратить остаток. Бережно относиться к имуществу, переданному Давальцем для выполнения задания, и к готовой продукции, не переданной Давальцу.

    3.1.3. При определении способа выполнения задания Давальца следовать его указаниям, требованиям ГОСТов и техническим условиям.

    3.1.4. Сообщать по требованию Давальца все сведения о ходе выполнения работ и его указаний.

    3.1.5. Переработчик обязан немедленно предупредить Давальца и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
    а) непригодности или недоброкачественности предоставленного Давальцем сырья;
    б) иных не зависящих от Переработчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения задания либо создают невозможность его завершения в срок.

    Переработчик, не предупредивший Давальца об указанных обстоятельствах либо продолживший работы, не дожидаясь ответа или несмотря на своевременное указание Давальца о прекращении работ, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства.

    Если Давалец, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Переработчика об указанных обстоятельствах, в разумный срок их не устранит, то Переработчик вправе отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

    3.2. Давалец обязан:

    3.2.1. Предоставить сырье в полном объеме, необходимом для выполнения Переработчиком задания.

    3.2.2. Оплачивать выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

    3.3. Переработчик вправе:

    3.3.1. Заключать по согласованию с Давальцем договоры субподряда, оставаясь ответственным за действия субподрядчика перед Давальцем.

    3.3.2. Не приступать к работам, приостановить начатые работы, а также отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Давальцем своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Переработчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей не будет произведено в установленный срок.

    3.4. Давалец вправе:

    3.4.1. Проверять ход и качество выполнения Переработчиком задания, давать ему указания по выполнению задания и требовать отчет о его выполнении.

    3.4.2. Если Переработчик не приступает своевременно к исполнению задания или выполняет его настолько медленно, что завершение его к сроку становится явно невозможным, отказаться от задания или договора и потребовать возмещения убытков.

    3.4.3. Если во время выполнения задания станет очевидным, что оно не будет выполнено надлежащим образом, назначить Переработчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Переработчиком в назначенный срок этого требования отказаться от задания или договора либо поручить выполнение задания другому лицу за счет Переработчика, а также потребовать возмещения убытков.

    4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТ И УСЛУГ

    4.1. Давалец обязан по мере выполнения задания осматривать и принимать с участием Переработчика фактически выполненный объем задания, а при обнаружении недостатков работ - немедленно заявить об этом Переработчику. Передача готовой продукции от Переработчика Давальцу осуществляется по акту.

    4.2. При обнаружении недостатков в работе при ее приемке стороны составляют соответствующий акт.

    4.3. Давалец, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Переработчика в течение 3 (трех) дней со дня их обнаружения.

    4.4. При возникновении между сторонами спора по поводу недостатков выполненного задания или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Переработчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Переработчиком договора или причинной связи между действиями Переработчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами - обе стороны поровну.

    5. НЕВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЯ

    5.1. В случае невозможности исполнения задания, возникшей по вине Давальца либо по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, Давалец возмещает Переработчику фактически понесенные им расходы.

    6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.

    6.2. Переработчик несет ответственность за несохранность предоставленного Давальцем сырья. В случае его утраты Переработчик самостоятельно приобретает аналогичное сырье для выполнения работ или же компенсирует его стоимость Давальцу по ценам, по которым это сырье учитывается у Давальца.

    6.3. Переработчик возмещает Давальцу убытки, если они возникли вследствие виновных действий или бездействия Переработчика или его работников.

    6.4. В случаях, когда работа выполнена Переработчиком с отступлениями от условий договора и задания, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают результат работ непригодным для обычного использования, Давалец вправе по своему выбору потребовать от Переработчика:
    а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
    б) соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
    в) возмещения своих расходов на устранение недостатков.

    Переработчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить задание заново с возмещением Давальцу причиненных просрочкой исполнения убытков.

    Если недостатки работ в установленный Давальцем разумный срок не были устранены либо являются неустранимыми, Давалец вправе отказаться от исполнения задания или от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

    6.5. Взыскание убытков не освобождает сторону, нарушившую договор, от исполнения обязательств в натуре.

    6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    7. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ

    7.1. Риск случайной гибели или случайной порчи сырья несет Давалец.

    7.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ до момента их передачи Давальцу несет Переработчик. Моментом передачи результата работ Давальцу считается дата подписания сторонами накладных.

    8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

    8.1. Обязательства по договору прекращаются по истечении срока действия договора, указанного в п. 1.5 настоящего договора.

    8.2. Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по письменному соглашению сторон.

    8.3. Давалец может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения договора, уплатив Переработчику часть цены за фактический объем работ, выполненных до получения извещения об отказе Давальца от исполнения договора. Давалец также обязан возместить Переработчику убытки, причиненные прекращением договора, в пределах разницы между выплаченной суммой и суммой, определенной за выполнение всего задания.

    8.4. Переработчик вправе отказаться от исполнения договора при условии полного возмещения Давальцу убытков.

    8.5. Договор может быть изменен или его действие прекращено в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или настоящим договором.

    8.6. В случае прекращения действия настоящего договора до приемки Давальцем работ Давалец вправе требовать передачи ему результата незавершенных работ.

    8.7. Прекращение действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.

    8.8. Обстоятельства непреодолимой силы, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить (стихийные бедствия, забастовки, войны, принятие государственными органами законов и подзаконных актов, препятствующих исполнению договора и другое), освобождают сторону, не выполнившую своих обязательств в связи с наступлением указанных обстоятельств, от ответственности за такое невыполнение на срок действия этих обстоятельств. Если эти обстоятельства будут длиться более 5 (пяти) дней, каждая из сторон будет иметь право отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору.

    9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

    9.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.
    Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.

    10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

    10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства Российской Федерации.

    10.2. Неурегулированные в процессе переговоров споры разрешаются в суде в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

    11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и надлежаще подписаны уполномоченными представителями сторон.

    11.2. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.

    11.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

    12. АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН