Образцы договоров на поставку и монтаж кондиционеров

В договоре на поставку и монтаж кондиционеров дается четкое обозначение модели кондиционера, период поставки и цена. Заранее обговоренные условия снижают риски для обеих сторон, а также обеспечивают выгоду сделки для продавца и покупателя.

• Предмет договора;
• Сроки и условия поставки и монтажа;
• Сумма и порядок расчетов;
• Упаковка, сертификаты и гарантия;
• Ответственность сторон;
• Форс-мажорные обстоятельства;
• Споры и арбитраж;
• Прочие условия;
• Реквизиты сторон.

В этой статье договора поставки и монтажа кондиционеров оговариваются обязательства поставщика перед покупателем. Первая сторона поставляет кондиционеры, вторая получает и производит оплату.

Вторая статья конкретизирует сроки поставки с момента получения предоплаты (или полной оплаты). Оговаривается возможность частичной поставки кондиционеров, а также кто именно организует доставку, погрузку и кто их оплачивает.

Утверждается процедура приемки-сдачи установленного оборудования, дата поставки.

Оговариваются обязанности принимающей стороны по проверке соответствия внешнего вида, количества и спецификации оборудования. А также действия при несоответствии.

Указывается стоимость оборудования, валюта, содержание НДС и иных налоговых сборов. Отдельно прописывается сумма налога на добавленную стоимость (НДС).
Если предполагается поэтапная оплата, расписываются суммы, соответствующие каждому из этапов, а также сроки оплаты.
Согласно договору поставки и монтажа кондиционеров поставщик передает покупателю все счета (оригиналы) в оговоренной письменно форме.

В образце договора на поставку кондиционеров упоминается наличие сертификатов Российской Федерации, копии которых, заверенные у нотариуса, будут переданы покупателю вместе с кондиционерами в момент приемки.

Оговаривается качество кондиционеров, которое должно подпадать под технические нормы РФ.

Договор упоминает о необходимости передачи всей технической документации на оборудование (на предпочтительном языке).

Качество упаковки должно соответствовать принятым нормам для климатического оборудования.

Указывается гарантийный срок, с какого дня он начинает действовать. Перечисляются обязательства поставщика по гарантийному обслуживанию, а также порядок их выполнения.

Перечисляются дополнительные услуги, например, консультативные, оказываемые поставщиком, а также срок их действия.

Оговаривается продление гарантийного срока в случае ремонта.

В образце договора поставки кондиционеров должны быть перечислены меры, предпринимаемые одной из сторон, при несоблюдении другой стороной условий договора.

В том числе указывается сумма пени за каждый день просрочки платежей или поставки оборудования.

Оговариваются условия расторжения договора и его порядок. А также порядок получения неустойки одной из сторон, ее размер.

Перечисляются форс-мажорные обстоятельства и действия одной из сторон при их наступлении.

При появлении спорных вопросов обе стороны попытаются договориться самостоятельно. Если это невозможно, привлекается арбитражный суд.

В этом разделе определяются сроки действия договора и дата его окончания. Количество образцов договора поставки кондиционеров, наличие приложений и спецификаций.

Образцы договоров на монтаж кондиционеров - заявления для любых целей

В образце контракта на поставку кондюков упоминается наличие сертификатов русской федерации, будут переданы покупателю вкупе с кондюками в момент приемки, копии которых, заверенные у нотариуса. Указывается гарантийный срок, с какого дня он начинает действовать. А также деяния при несоответствии. Статьи контракта на поставку кондюков. Оговариваются обязанности принимающей стороны по проверке соответствия наружного вида, количества и спецификации оборудования. Сроки и условия поставки и монтажа. Пожалуйста, проверьте корректность введенного вами адреса URL. В договоре на поставку и установка кондюков дается точное обозначение модели кондюка, период поставки и стоимость. Контракт упоминает о необходимости передачи всей технической документации на оборудование на предпочтительном языке. 1-ая сторона поставляет кондюки, 2-ая получает и производит оплату. Сумма и порядок расчетов. Раздельно прописывается сумма налога на добавленную стоимость ндс. В данной нам статье контракта поставки и монтажа кондюков оговариваются обязательства поставщика перед покупателем. Форс - мажорные происшествия. Также проверьте, чтоб в ссылке не содержалось излишних пробелов и двоеточий. Указывается стоимость оборудования, валюта, содержание ндс и других налоговых сборов. Предмет договора; сроки и условия поставки и монтажа; сумма и порядок расчетов; упаковка, сертификаты и гарантия; ответственность сторон; форс - мажорные обстоятельства; споры и арбитраж; остальные условия; реквизиты сторон. Согласно договору поставки и монтажа кондюков поставщик передает покупателю все счета оригиналы в оговоренной письменно форме. Перечисляются обязательства поставщика по гарантийному обслуживанию, а также порядок их выполнения. Оговаривается возможность частичной поставки кондюков, а также кто конкретно организует доставку, погрузку и кто их оплачивает. Заблаговременно обговоренные условия понижают опасности для обеих сторон, а также обеспечивают выгоду сделки для торговца и покупателя.

Образцы договоров на монтаж кондиционеров

Группа: Пользователь
Сообщений: 5
Регистрация: 05.04.2012
Пользователь №: 14208
Спасибо сказали: 2 раз(а)

образцы договоров на монтаж кондиционеров

Образец договора на монтаж кондиционеров - предложим вам мануал

Свободных мастеров, фото мастеров 99048, среднее время дозвона, занято операторов, вольных операторов, отчетов от мастеров 30221. Сроком на 1 год, а также% скидку при предстоящем обращении. Количество образцов контракта поставки кондюков, наличие приложений и спецификаций. Наша компания осуществляет установку кондюков в москве и подмосковье по выгодным ценам. В нашем штате работают лишь спецы, которые владеют богатым опытом работы и знают все аспекты установки кондюков. Пожалуйста, проверьте корректность введенного вами адреса URL. Форс - мажорные происшествия. Заблаговременно обговоренные условия понижают опасности для обеих сторон, а также обеспечивают. Также проверьте, чтоб в ссылке не содержалось излишних пробелов и двоеточий. В договоре на поставку и установка кондюков дается точное обозначение модели кондюка, период поставки и стоимость. 2-ая статья конкретизирует сроки поставки с момента получения предоплаты либо полной оплаты. Мы гарантируем высококачественное и скорое выполнение всех работ в согласовании с установленными правилами и требованиями. В данной нам статье контракта поставки и монтажа кондюков оговариваются обязательства поставщика перед покупателем. Согласно договору поставки и монтажа кондюков поставщик передает покупателю все счета оригиналы в оговоренной письменно форме. А также деяния при несоответствии. Контракт на установку кондюка, контракт на установка сплит - системы скачать безвозмездно, каталог, акт выполненных работ на установку кондюка, гарантийный талон на работы по установке кондюка. На все работы по установке кондюков мы выдаем гарантию. Принято всего звонков 358191, принято сейчас звонков, принято заказов 36594. Перечисляются обязательства поставщика по гарантийному обслуживанию, а также порядок их выполнения. Водоснабжение в нежилых помещениях. Статьи контракта на поставку кондюков. По электронной почте: info. Обратились повторно к нам 1946, выполняется сейчас заявок. В санкт - петербурге: 812241-14-42. Контракт упоминает о необходимости передачи всей технической документации на оборудование на предпочтительном языке. Обратите внимание, что строчные и строчные буковкы в написании файлов и каталогов различаются. Раздельно прописывается сумма налога на добавленную стоимость ндс. Мастер приедет к для вас на дом в оговоренное время и произведет все работы. Позвонить нам по телефону 8495648-63-85. Также у нас работают проф промышленные альпинисты, которые посодействуют выполнить установка кондюков в труднодоступных местах. Вы сможете связаться с нами позвонив по телефону, в москве: 495648-63-85. Сумма и порядок расчетов. Установка кофе - машин. Сроки и условия поставки и монтажа. А также порядок получения неустойки одной из сторон, ее размер. Указывается стоимость оборудования, содержание ндс и других налоговых сборов, валюта.

Образец договора на монтаж кондиционеров

Группа: Пользователь
Сообщений: 10
Регистрация: 24.09.2013
Пользователь №: 19266
Спасибо сказали: 5 раз(а)

образец договора на монтаж кондиционеров

Кандидату на эту должность необходимо соответствовать массе критериев, составляя резюме сторожа, конкретно их необходимо указать. Также отлично иметь хотя - бы средне - особое образование, что свидетельствует о грамотности и аналитических возможностях, рассмотреть вероятные последствия того либо другого происшествия, а и суметь проанализировать ситуацию, ведь в работе необходимо не лишь стоять и следить.

15.11.2015, 19:07
автор: BlackDahlia

04.01.2016, 21:41
автор: arshavka

Информация о провозе багажа. Пассажирам, вылетающим стыковочными рейсами из остальных аэропортов, кроме гонконга, не разрешается распечатывать посадочный талон без помощи других.

29.11.2015, 11:31
автор: kingofgames

Ежели время в пути до места работы выходит огромным, то это понижает надежность соискателя в перспективе. Предлагаем для вас скачать варианты анкеты, чтоб на основании их уже составить свою. Любая организация имеет свои специальные индивидуальности, любая должность в рамках одной организации также имеет свои отличия, не считая того. Правила составления и советы по составлению документов.

01.02.2016, 09:24
автор: cjhr1

Подробное описание вязания, схемы и узоры на веб-сайте «вязание для женщин»! Конкретно в это время как никогда актуальны вязаные шапки различных фасонов. Прекрасный и практичный дамский набор. Вязания женской шапки спицами.

Договор поставки и монтажа оборудования

поставки и монтажа оборудования

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1.1. Предметом Договора является поставка Оборудования согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу Оборудования в соответствии со спецификацией. Поставляемое Оборудование имеет соответствующие Сертификаты. Покупатель принимает на себя обязательства по принятию и оплате оборудования и работ по монтажу в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1. Поставщик обязуется передать Оборудование Покупателю в срок не более календарных дней с момента получения авансового платежа, согласно п. 3.2. настоящего Договора.

2.2. Поставка Оборудования осуществляется по следующему адресу Покупателя.

2.3. Оборудование считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной и акта выполненных работ.

2.4. Право собственности и риск случайной гибели на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной и акта выполненных работ.

2.5. Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование, соответствующее государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования, и предоставить эксплуатационную документацию на данное оборудование.

2.6. Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю.

2.7. Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее часов до предполагаемой даты поставки (доставки) Оборудования.

2.8. Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ.

3.1. Стоимость Оборудования и монтажа составляет рублей и включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, прилагающейся технической документации, в том числе НДС 18 % рублей.

3.2. Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Цены на оборудование, указанные в Спецификации являются твердыми и изменению не подлежат.

3.3. Порядок и сроки расчетов по настоящему договору:

3.3.1. Авансовый платеж в размере % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после подписания настоящего договора на поставку Оборудования.

3.3.2. % в течение рабочих дней после выставления счета Поставщиком после подписания Сторонами товарной накладной.

3.3.3. Окончательная оплата % от стоимости договора осуществляется Покупателем в течение рабочих дней после монтажа оборудования и подписания акта выполненных работ.

3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

4.1. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование соответствует требованиям, установленным в Российской Федерации по данному виду оборудования и имеет соответствующие сертификаты соответствия.

4.2. При поставке оборудования по Договору Поставщик оформляет товарную накладную и вместе с Оборудованием передает для подписания Покупателю.

4.3. Покупатель в момент передачи Оборудования в присутствии представителя Поставщика проверяет Оборудование, по количеству, ассортименту и упаковке Оборудования на соответствие его сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации.

4.4. В случае соответствия Оборудования по количеству, ассортименту и упаковке сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель подписывает товарную накладную.

4.5. При обнаружении несоответствия поставляемого Оборудования или упаковки такого Оборудования, сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель оформляет Акт о претензиях в отношении Оборудования по результатам внешнего осмотра, который должен быть рассмотрен и исполнен Поставщиком в течение рабочих дней. При этом Поставщик несет ответственность в соответствии с п.5.4 настоящего Договора до момента исполнения Поставщиком своих обязательств по поставке и монтажу Оборудования.

4.6. Покупатель проверяет поставляемое Оборудование по качеству в течение дней с момента подписания акта выполненных работ.

4.7. Покупатель обязан в течение дней с момента подписания акта выполненных работ в письменной форме, путем подписания Покупателем и направления Поставщику соответствующего Акта, уведомить Поставщика о любых претензиях относительно качества (функциональности) оборудования, а также о случаях повреждения или дефектов оборудования.

4.8. Со стороны Покупателя Акт о претензиях относительно качества Оборудования должен подписать уполномоченный технический специалист.

4.9. Претензии относительно скрытых дефектов Оборудования, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Покупателем Поставщику в письменной форме, путем подписания, уполномоченным техническим специалистом Покупателя и направления Поставщику соответствующего Акта.

4.10. В случае обнаружения Покупателем дефектов или недостатков оборудования, которые делают Оборудование неприемлемыми для Покупателя, и выполнения условий, приведенных в п.п. 4.4 - 4.8 настоящего Договора, Покупатель имеет право по своему усмотрению:

4.10.1. Или отказаться от Оборудования, поставляемого по соответствующему Заказу, и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за такое Оборудование стоимости.

4.10.2. Или потребовать от Поставщика в срок не более рабочих дней произвести замену такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества.

4.10.3. Все расходы, связанные с отказом от поставляемого Оборудования или с заменой такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества, несет Поставщик.

4.11. Все претензии Покупателя относительно обнаруженных дефектов или недостатков оборудования принимаются в течение гарантийного срока, определенного настоящим Договором.

5.1. Неисполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по Договору влечет за собой имущественную ответственность виновной стороны в порядке и на основаниях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.2. За просрочку поставки или недопоставку Оборудования в течение срока поставки оборудования с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика в соответствии с п.3.3 настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать оплаты пени в размере % от стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования за каждый календарный день просрочки, но не более % стоимости просроченного или недопоставленного Оборудования.

5.3. Покупатель обязан обеспечить приемку Оборудования и выполненных работ в течение дней с момента уведомления (по факсу или электронной почте) Поставщиком Покупателя по адресу, указанному в п.2.2 настоящего Договора.

5.4. При нарушении Покупателем сроков окончательной оплаты Поставщик вправе потребовать выплаты пени в размере % от размера требуемого платежа за каждый день просрочки, но не более % от размера окончательной оплаты.

5.5. Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения установленных Договором обязательств.

5.6. В случае просрочки поставки более чем на календарных дней Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата перечисленной Покупателем суммы аванса за поставляемое оборудование и возмещения всех возникших у Покупателя убытков.

5.7. В случае просрочки платежей от Покупателя более, чем на календарных дней Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Покупателя возмещения всех возникших у Поставщика убытков, связанных с исполнением настоящего Договора.

6.1. Поставщик должен обеспечить передачу Оборудования в упаковке, обеспечивающей его сохранность от повреждений.

6.2. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждение, поломку Оборудования, за образование коррозии на Оборудовании вследствие ненадлежащей упаковки.

7.1. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на поставленное Оборудование месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

7.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует Покупателю соответствие оборудования государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования.

7.3. В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется безвозмездно произвести ремонт или замену неисправного оборудования. При условии предварительного письменного уведомления о возникновении неисправности – срок ремонта: в течение календарных дней от даты доставки неисправного оборудования в сервисный центр Поставщика, расположенный по адресу.

7.4. Транспортировка Оборудования, а также отдельных узлов и блоков в сервисный центр Поставщика и обратно происходит за счет Поставщика.

7.5. Положения п.7.2 не действуют, если условия эксплуатации оборудования не соответствуют требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации; если имел место факт вскрытия пломб в устройствах или узлах; если имеются существенные механические повреждения, возникшие по вине Покупателя; если используются расходные материалы, качество которых не отвечает требованиям, изложенным в инструкции по эксплуатации оборудования.

7.6. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя бесплатными консультациями по использованию и поддержке оборудования в аппаратной части. Контактный телефон. Контактное лицо – .

7.7. После получения извещения Поставщик обязуется принять меры к устранению обнаруженных дефектов и восстановлению работоспособности Оборудования за свой счет, включая оплату транспортных расходов, в течение обоснованного и согласованного Сторонами, периода времени, но не более календарных дней.

7.8. В период устранения дефектов и/или неисправностей Оборудования (и/или составляющих и/или комплектующих частей), на которые установлен гарантийный срок, этот срок продлевается на время, в течение которого оборудование не использовалось Покупателем.

7.9. По окончании действия гарантии Поставщик имеет право предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту технических средств.

7.10. К Поставщику имеет право обратиться по гарантийным обязательствам любое уполномоченное лицо, действующее от имени Продавца на основании письменно оформленной доверенности.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, т.е. чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, при условии, что данные силы или обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств.

8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее дней после начала их действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.

8.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться справки, выданные уполномоченным государственным органом РФ.

8.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят расчеты по Договору. Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п.8.1 обстоятельств.

9.1. Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения любых споров путем переговоров. При этом соблюдение досудебного претензионного порядка признается Сторонами обязательным.

9.2. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае если Стороны не смогли разрешить их в течение календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии, они подлежат окончательному разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

10.1. Стороны обязаны сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе заключения и исполнения настоящего Договора и любого Контракта, заключенного в соответствии с настоящим Договором, и примут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение такой информации.

10.2. Условия о конфиденциальности, установленные в п.10.1 настоящего Договора, не распространяются на случаи предоставления информации уполномоченным государственным органам, если такое предоставление является обязательным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны, не менее чем за дней до предполагаемой даты расторжения.

12.1. Дополнения и изменения к Договору действительны и составляют неотъемлемую часть Договора лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

12.2. Все предшествующие подписанию настоящего Договора переговоры и переписка, относящиеся к нему, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.

12.3. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.

12.4. Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

12.5. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

12.6. Приложение №1 «Спецификация оборудования» являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Поставщик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Покупатель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Образец договора поставки и монтажа с подробными условиями о гарантии, заключаемый между юридическими лицами.

1. Предмет договора
2. Стоимость и порядок оплаты товара
3. Порядок поставки и качество металлоконструкций
4. Иные условия поставки товара
5. Стоимость и порядок оплаты работ
6. Порядок и сроки выполнения и передачи результата работ
7. Иные условия выполнения работ
8. Гарантийный срок
9. Ответственность сторон
10. Обстоятельства непреодолимой силы
11. Срок действия настоящего договора
12. Конфиденциальность
13. Применимое право и разрешение споров
14. Дополнительные условия и заключительные положения
15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
16. Подписи сторон

Образец договора подряда на строительство объекта, заключаемый между юридическими лицами.

1. Предмет договора
2. Стоимость работ
3. Сроки выполнения работ
4. Обязательства сторон
5. Сдача и приемка работ
6. Гарантии качества по сданным работам
7. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
8. Строительная площадка
9. Журнал производства работ
10. Охранные мероприятия
11. Контроль и надзор заказчика за исполнением договора
12. Скрытые строительные работы
13. Оплата работ и взаиморасчеты
14. Право собственности
15. Страхование объекта строительства
16. Имущественная ответственность
17. Изменение условий реализации договора
18. Форс-мажорные условия
19. Прочие изменения
20. Внесение изменений в договор
21. Разрешение споров между сторонами
22. Прекращение договорных отношений
23. Особые условия
24. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
25. Подписи сторон

Образцы договоров: Образец договора поставки оборудования и проведения пуско-наладочных работ (кондиционеры)

Договор поставки оборудования и проведения пуско-наладочных работ

г. Москва "01" мая 2015 г.
ООО "Иванов". в лице директора Иванова И.И. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны, и ООО "Петров". в лице директора Петрова П.П. действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется осуществить:

- поставку и передать в собственность Заказчика оборудование, указанное в Спецификации (Приложении № 2) к настоящему Договору, далее по тексту – «Оборудование»;

- монтажные и пуско-наладочные работы поставленного оборудования в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1) и Протоколом согласования стоимости работ (Приложению № 3).

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставленное Оборудование, а также выполненные Поставщиком монтажные и пуско-наладочные работы в порядке, установленном настоящим Договором.

1.3. Поставщик гарантирует, что Оборудование является новым, его качество соответствует всем применяемым стандартам и требованиям.

2. СРОКИ, ПОРЯДОК, УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

2.1. Оборудование поставляется Заказчику в пределах объема, согласованного Сторонами согласно Приложению № 2 к настоящему Договору, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика согласно п. 6.4.1 настоящего Договора.

2.2. Доставка Оборудования осуществляется на объект Заказчика, расположенный по адресу: 111111, г. Москва, ул. Энгельса, д. 111, в день, предварительно согласованный с Заказчиком собственным транспортом Поставщика, его силами и за его счет.

2.3. Погрузка Оборудования на складе Поставщика осуществляется силами и за счет Поставщика, разгрузка Оборудования на складе Заказчика осуществляется силами и за счет Заказчика.

2.4. Тара и упаковка поставленного по настоящему Договору Оборудования должна соответствовать обычно принятой таре и упаковке при поставке подобного рода оборудования, а также обеспечить сохранность Оборудования при его транспортировке и хранении.

2.5. Поставщик одновременно с Оборудованием передаёт Заказчику комплект документов на него на русском языке, в том числе технический паспорт, эксплуатационную документацию, сертификат соответствия и гарантийный талон; надлежащим образом оформленные документы: накладные либо иные первичные учетные документы, форма которых утверждена учетной политикой Поставщика, содержащие все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», отражающие продажу (отпуск) товарно-материальных ценностей сторонним организациям; транспортные накладные (утверждены Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом») либо иные первичные учетные документы, форма которых утверждена учетной политикой Поставщика, содержащие все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», отражающие перевозку (доставку) товарно-материальных ценностей сторонним организациям.

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ,

КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ

3.1. Приемка поставленного Оборудования осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика (далее также - Уполномоченные представители) в ходе передачи Оборудования в месте доставки и включает в себя следующие этапы:

а) проверку соответствия количества, комплектности, технических характеристик, установленных в соответствии Приложением № 1 к настоящему Договору;

б) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки;

в) контроль наличия/отсутствия внешних повреждений Оборудования.

3.2. Качество и комплектность поставляемого Оборудования должно соответствовать паспортным данным изготовителя.

3.3. Если в процессе приема-передачи Оборудования будут обнаружены брак, недокомплект или несоответствие поставленного Оборудования условиям, установленным Приложением № 2 к настоящему Договору, Заказчик делает отметку об этом в накладной либо ином первичном учетном документе, форма которого утверждена учетной политикой Поставщика, содержащим все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», отражающим продажу (отпуск) товарно-материальных ценностей сторонним организациям; транспортной накладной (утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом») либо ином первичном учетном документе, форма которого утверждена учетной политикой Поставщика, содержащим все обязательные реквизиты, предусмотренные федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», отражающим перевозку (доставку) товарно-материальных ценностей сторонним организациям, а также составляет в 2 (двух) экземплярах соответствующий Акт, подписываемый Уполномоченными представителями обеих Сторон. В течение 3 (трех) календарных дней Поставщик обязан произвести замену или допоставку Оборудования.

3.4. Право собственности на Оборудование переходит от Поставщика к Заказчику с даты подписания Сторонами первичного учетного документа, отражающего продажу (отпуск) товарно-материальных ценностей.

4. СРОКИ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРИЕМКИ

МОНТАЖНЫХ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

4.1. Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты подписания первичного учетного документа, отражающего продажу (отпуск) товарно-материальных ценностей, обязуется передать Поставщику Оборудование в монтаж по Акту о приеме-передаче Оборудования в монтаж (форма ОС-15).

4.2. Поставщик обязуется выполнить монтажные и пуско-наладочные работы в срок не позднее двух недель, с момента передачи Оборудования Заказчиком по Акту приема-передачи оборудования в монтаж. В случае необеспечения Поставщику к началу или в процессе выполнения работ соответствия мест для установки Оборудования требованиям эксплуатационной документации изготовителя, правилам техники безопасности и пожарной безопасности, Поставщик имеет право соразмерно перенести сроки выполнения работ.

4.3. По выполнении монтажных и пуско-наладочных работ Заказчик принимает от Поставщика Оборудование по Акту ввода оборудования в эксплуатацию в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты окончания выполнения монтажных и пуско-наладочных работ. Также Поставщик передает Заказчику Акт выполненных работ.

4.4. Заказчик подписывает и передает Поставщику указанные в п. 4.3 Договора документы в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты их представления в случае отсутствия претензий по выполненным работам.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Срок предоставляемой Поставщиком гарантии на Оборудование 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания Акта ввода оборудования в эксплуатацию.

5.2. В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует исправную и полнофункциональную работу Оборудования в соответствии с техническим описанием производителя Оборудования. В случае выхода Оборудования из строя в течение гарантийного срока Поставщик обязуется самостоятельно за свой счет произвести ремонт или замену неисправного оборудования в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения письменного уведомления Заказчика.

5.3. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Заказчика консультациями по использованию и поддержке Оборудования. Стоимость данной услуги Поставщика включена в стоимость Оборудования.

5.4. После произведенного ремонта или замены Оборудования в гарантийный период Оборудование должно работать в полном соответствии с заявленными в техническом описании производителя Оборудования характеристиками. В отношении отремонтированного/замененного Оборудования устанавливается новый гарантийный срок, составляющий 12 (двенадцать) месяцев с даты приемки Заказчиком отремонтированного/замененного Оборудования от Поставщика.

5.5. Устранение неисправностей Оборудования, возникших вследствие несоблюдения Заказчиком правил его эксплуатации в гарантийный период, производится за счёт Заказчика.

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

6.1. Цена настоящего Договора составляет _______ (___________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается (ОСНОВАНИЕ).

Стоимость Оборудования составляет ____________ (____________) рублей 00 копеек (Приложение № 2).

Общая стоимость монтажных и пусконаладочных работ составляет ___________ (_____________) рублей 00 копеек без учета НДС (Приложение № 3).

6.2. В цену Оборудования и работ включены стоимость расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, транспортных расходов, расходов по уборке и вывозу упаковочного материала, других обязательных платежей.

6.3. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения его расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Поставщика, несет Поставщик.

6.4. Оплата цены Договора осуществляется следующим образом:

6.4.1. Заказчик перечисляет авансовый платёж Поставщику в размере _________ (_________________) рублей 00 копеек в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

6.4.2. Заказчик оплачивает Поставщику остаточную сумму в размере _____________ (_________________) рублей 00 копеек по факту всех выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Заказчиком надлежащим образом оформленного акта выполненных работ.

6.5. Изменение условий Договора в любых случаях, возможно только на условиях, достигнутых по согласованию Сторон с обязательным оформлением дополнительного соглашения к действующему Договору.

6.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

7.1. Заказчик обязуется:

7.1.1. Своевременно произвести оплату стоимости Оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.1.2. Проинформировать сотрудников Поставщика о месте нахождения и технических характеристиках электросетей и установок.

7.1.3. Выполнить своими силами и средствами необходимые мероприятия для выполнения работ, а именно:

А) отключение (включение) сетей, щитов, сборок и т.д.;

Б) отключение (включение) соответствующих агрегатов.

7.1.4. До начала работ проинформировать сотрудников Поставщика о специфике помещения с целью обеспечения безопасности при проведении монтажных и пуско-наладочных работ.

7.1.5. Обеспечить соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении работ по монтажу Оборудования.

7.2. Поставщик обязуется:

7.2.1. Предоставить Заказчику установленные законодательством РФ документы, подтверждающие качество и количество Оборудования: сертификаты качества материалов, используемых при проведении работ, а также надлежащим образом заверенные копии товарных накладных, счетов-фактур на оборудование и материалы, используемые Поставщиком.

7.2.2. Обеспечить своевременную поставку Оборудования Заказчику, выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

7.2.3. Нести ответственность за сохранность находящегося в монтаже Оборудования.

7.2.4. Нести ответственность за соблюдение пропускного режима предприятия.

7.2.5. Предоставить выписку из учетной политики Поставщика, утверждающую применяемые формы первичных учетных документов, отражающих продажу (отпуск) и перевозку (доставку) товарно-материальных ценностей сторонним организациям.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае несвоевременного выполнения условий настоящего Договора Поставщик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. При несвоевременной оплате Оборудования или работ по настоящему Договору Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в т.ч. объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, пожары, землетрясения, наводнения.

9.2. Сторона, не исполняющая обязательств по настоящему Договору вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору любыми способами и средствами связи.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между Сторонами с обязательным составлением протокола переговоров, подписываемого обеими Сторонами. Если соглашение не достигнуто, то разрешение противоречий производится в претензионном порядке.

10.2. Все претензии должны предъявляться письменно. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения претензии.

10.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до _________________________.

11.2. Договор, может быть, расторгнут в соответствии с действующим законодательством РФ.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме и заверяются уполномоченными представителями Сторон.

12.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Ни одна из Сторон не вправе передать третьим лицам полное или частичное исполнение своих прав и обязанностей без предварительного согласия на это другой Стороны, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора.

12.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

Приложение № 1. Техническое задание на монтажные и пуско-наладочные работы оборудования;

Приложение № 2. Спецификация;

Приложение № 3. Протокол согласования стоимости работ.