Киньте в меня договор изготовления и монтажа металлоконструкций )

Re: киньте в меня договор изготовления и монтажа металлоконструкций =)

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, оказать следующие работы:

1.2. Работу Исполнитель выполняет из материалов Заказчика, на своем оборудова-нии и своими инструментами.
1.3. Заказчик предоставляет Исполнителю необходимые материалы.
1.4. Заказчик обязуется оплатить результат выполненных работ в определенный до-говором срок.
1.5. Срок выполнения работ с «___» ____________ 2011г. до «___» ___________ 2011г.
1.6. Работ считаются выполненными после подписания акта приема-сдачи работ.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Выполнить работы в установленные сроки с надлежащим качеством.
2.1.2. Исполнитель вправе требовать оплаты за выполненные работы.
2.1.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему до-говору при условии полного возмещения убытков Заказчику.
2.1.4. Передать результат работ Заказчику.
2.1.5. Немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоя-тельствах, которые создают невозможность завершения Работ в срок.
2.1.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Исполнитель допустил отступление от условий дого-вора, ухудшившее качество Работ, в течение 3 (Трех) дней.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оплатить выполненные работы по цене договора в порядке, установленном разделом 3 настоящего договора.
2.2.2. В течение 3 (Трех) дней после получения от Исполнителя извещения об оказа-нии Работ либо по истечении срока, осмотреть и принять выполненные Работы, а при об-наружении отступления от договора, ухудшающие выполненные Работы, или иных недос-татков при выполнении Работ немедленно заявить об этом Исполнителю.
2.2.3. Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

3. Цена договора и порядок расчетов

3.1. Стоимость Работ составляет: _______________________________________.
3.2. Оплата за выполненные Работы осуществляется Заказчиком путем перечисле-ния денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре или любыми другими способами, не запрещенными действующим законодательством.
. 3.3. Варианты приведены в конце договора.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федераций.
4.2. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших та-кие действия сторон.
4.3. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.
4.4. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности стороны настоящего договора вправе рассмотреть вопрос о продлении срока действия (пролонга-ции) договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) или на неоп-ределенный срок (по выбору сторон договора) на тех же или иных, определенных сторо-нами, условиях.

5. Форс - мажор
5 1. Стороны не несут ответственности, в случае невыполнения ими обязательств, предусмотренных настоящим договором, в силу форс-мажорных обстоятельств, то есть обязательств, возникших помимо воли и желания сторон, которых они не могли предви-деть, и избежать. Форс - мажорными обстоятельствами являются: землетрясения, навод-нения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, техногенные катастрофы, эпидемии военные действия, чрезвычайные положения, а также повлиявшие на исполнение обяза-тельств сторон по настоящему договору решения, принимаемые органами государствен-ной власти и местного самоуправления.
5.2. Сторона, которой форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению обязательства, обязана известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок.
5.3. Срок выполнения обязательств по настоящему договору увеличивается на то время, в течение которого обстоятельства непреодолимой силы препятствовали исполне-нию этих обязательств.
5.4. Если форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению обязательства в течение тридцати последовательных дней, то настоящий договор, может быть, расторгнут любой из сторон с обязательным уведомлением другой стороны за десять дней.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему догово-ру или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешению судом в установленном законодательством порядке.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и дей-ствует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

8. Порядок изменение и дополнения договора
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9. Прочие условия
9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-ческую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Вариант 1. 3.3. Заказчик оплачивает работы на условиях 100% предварительной оплаты в течение ____ дней с момента выставления счета Исполнителем.
Вариант 2. 3.3. Заказчик оплачивает работы в следующем порядке: ______% в течение ____ дней с момента выставления счета Исполнителем, _______% в течение ________ дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
Вариант 3. 3.3. Заказчик оплачивает результат выполненных работ в течение ____ дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Договор поставки металлопродукции

Внимание! Представленный текст является образцом договора поставки металлопродукции. Чтобы сделать документ под ваши условия воспользуйтесь шаблоном FreshDoc: Типовой договор поставки .

Согласно договору, поставщик обязуется передать покупателю в обусловленный срок металлопродукцию для использования в предпринимательской деятельности или других целях, не связанных с личным, семейным или иным подобным использованием. А покупатель обязуется принять и оплатить металлопродукцию в порядке, установленном соглашением.

К типовому образцу договора поставки металлопродукции применяются общие правила о купле продаже (о количестве, качестве, ассортименте, таре, цене и т.д.), если иное не предусмотрено нормами о нем.

Участниками сделки выступают поставщик и покупатель. В роли поставщика могут выступать лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью (коммерческие и некоммерческие организации, а также ИП).

В роли покупателя обычно выступают юридические лица и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью.

Договор поставки металлопродукции может заключаться в пользу третьего лица - получателя товара, который не является стороной договора, но может быть указан в документе и приобретает в силу заключения данного соглашения гражданские права и обязанности.

Существенными условиями соглашения являются предмет и срок поставки.

Предмет договора считается установленным, если его содержание позволяет определить наименование и количество металлопродукции.

Срок поставки металлопродукции определяется в пределах общего срока действия соглашения. Он может быть определен календарной датой или периодом времени.

Довольно часто договор предполагает не одноразовую передачу продукции, а регулярную поставку товара партиями. При этом общее количество металлопродукции делится на части и стороны сделки согласуют сроки поставки отдельных партий.

Цена металлопродукции устанавливается по усмотрению сторон. Если в соглашении условие о цене отсутствует, оплата производится по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичную продукцию.

1. Дата и место заключения договора.
2. Наименование сторон.
3. Предмет договора. В соответствии с договором, поставщик берет на себя обязательство передать в собственность покупателю металлопродукцию, а покупатель берет на себя обязательство принять и оплатить металлопродукцию в порядке и сроки, указанные в соглашении. Описание металлопродукции приводится в отдельном документе - Спецификации имущества (является неотъемлемой частью договора). В этом же пункте поставщик гарантирует, что на момент заключения сделки металлопродукция принадлежит ему на праве собственности, не обременена правами третьих лиц, не состоит под арестом и не является предметом залога. Далее уточняется условие об упаковке и таре продукции, обеспечивающих ее сохранность. Срок годности и гарантийный срок продукции указываются в Спецификации имущества.
4. Срок действия договора поставки металлопродукции. Договор вступает в силу с даты (или события) и действует до даты (или события). Указываются соответствующие даты (или события).
5. Права и обязанности сторон. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается сделка и действующего законодательства РФ.
6. Порядок поставки металлопродукции. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
7. Порядок расчетов. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается соглашение.
8. Ответственность сторон. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с условиями договора и действующим законодательством РФ.
9. Основания и порядок расторжения сделки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и в одностороннем порядке по письменному требованию поставщика или покупателя по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
10. Разрешение споров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для сторон обязательным. В судебном порядке споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.
11. Форс-мажор.
12. Прочие условия. Содержание пункта зависит от условий, на которых заключается сделка.
13. Список приложений.
14. Адреса и реквизиты сторон.
15. Подписи сторон.

• Спецификация;
• Акт приема-передачи;
• Дополнительное соглашение;
• Протокол разногласий;
• Протокол согласования разногласий.

Подробнее о Договорах поставки смотрите на страницах:

Договор поставки товара

Техподдержка 8-800-333-14-84 Звонок по РФ бесплатный ICQ: 609-394-313 E-mail: support@freshdoc.ru Skype: freshdoc.support Отдел продаж +7 (495) 212-14-84 sales@freshdoc.ru Заказать звонок

• Тарифы
• Интеграция с 1С
• Партнерам
• Для СМИ
• Проекты
• О компании
• Видеогид
• Блог
• Способы оплаты
• Лицензии и сертификаты

• Правила использования сервиса
• Правила использования информации с сайта
• Политика конфиденциальности

Копирование и дальнейшее распространение любых текстов с сайта freshdoc.ru без разрешения авторов или администрации сайта, а также заимствование фрагментов текстов будет рассматриваться как нарушение авторских прав. Помните об ответственности, предусмотренной ст.146, п.3 УК РФ. Смотрите правила.
© 2016 DocLab

Договор на изготовление металлоконструкций

Главная > Статьи > Договор на изготовление металлоконструкций

Металлоконструкции - основа современного строительства, как государственного, так и частного, как промышленного, так и торгового или даже жилого. Завод ООО "Металлоконструкции" обладает необходимым современным европейским оборудованием и профессиональным рабочим коллективом, поэтому мы способны помочь в реализации самых сложных архитектурных проектов. Заводские условия производства позволяют добиться наилучшего качества конструкций и точного сходства с чертежом. Конструкции, требующие соответствия ГОСТу или техническому регламенту, также находятся в сфере наших возможностей.

Наше конструкторское бюро по желанию заказчика способно оптимизировать готовый проект или создать новый по эскизам и описаниям. Это позволяет нам работать с нестандартными металлоконструкциями, выполняя самые интересные дизайнерские заказы. Наша компания выполняет и серийные, и одиночные заказы. Для начала сотрудничества необходимо заключить договор на изготовление металлоконструкций. Он содержит типовые пункты и описывает права и обязанности обеих сторон. Мы давно на отечественном рынке, и ни один договор на изготовление металлоконструкций не был сорван. ООО "Металлоконструкции" - надежные партнеры. Надежные, как сама сталь, с которой мы работаем.

Если у вас возник срочный заказ, мы всегда стараемся идти навстречу клиенту, добиваясь самых оптимальных сроков выполнения. Индивидуальный подход к клиенту, которому мы следуем, означает тщательное изучение всех тонкостей заказа, двустороннее обсуждение сроков выполнения, детали доставки готовых изделий и стоимость работы.

До того, как подписать договор на изготовление металлоконструкций, мы обговариваем смету и уточняем все детали работы. И, как только документы будут подписаны и утверждены, переходим к выполнению заказа.

Металлопрокат, с которым мы работаем, проходит жесткий контроль на соответствие химического состава сертификатам. Готовая продукция также не попадает к заказчику без контроля качества, для которого мы используем рентгенологическое и ультразвуковое оборудование.

Удовлетворенный заказчик - наша лучшая реклама. Мы смотрим в будущее, поэтому настроены на долгосрочное сотрудничество с нашими клиентами. Делая ставку на качество, мы уверены в наших возможностях, потому что постоянное совершенствование - наш стиль работы.

Спецификация к договору на поставку металлопродукции, 2016 - Договор поставки товаров, продукции - Образцы и бланки договоров

Калькулятор процентов задолженности по ст. 395 ГК РФ
по новым правилам от 1 августа 2016 года (ставки ЦБ от 19 сентября 2016 года) от команды Договор-Юрист.Ру

Калькулятор расчёта пени по оплате коммунальных услуг
по новым правилам от 1 января 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Калькулятор расчёта пени за капитальный ремонт
по новым правилам от 4 июля 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Вам задержали зарплату — Вы можете получить проценты
Калькулятор процентов задолженности по зарплате (ст. 236 ТК РФ) от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Договор-Юрист.Ру Сообщество юристов России
кодексы и образцы договоров

Бесплатные юридические консультации:

Спецификация № _______на 20___г.

к договору на поставку металлопродукции №_______ от ________- г.

между ______________________ и __________________

г. ___________ «___» ______________ 20___ г.

_____________________________, именуемое «Продавец» в лице _____________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны и______________________, именуемое «Покупатель» в лице_____________________________________

действующего на основании _____________________________________, подписали настоящую спецификацию:

«Продавец» обязуется поставить металлопрокат производства ________________ согласно настоящей Спецификации:

1. Ориентировочный объем поставки металлопроката: _______тонн
2. Ориентировочная стоимость транспортных расходов с учетом НДС: __________руб.
3. Регион: _____________.
4. Ориентировочная стоимость заказа по Спецификации с учетом НДС и транспортных расходов ____________ руб. в т.ч. НДС _____________руб .
5. Порядок оплаты: __предоплата ___% ___до «__»_______________ г.
6. Срок поставки: в течении __ дней с даты получения ____% предоплаты.
7. Покупатель уведомляет ______________________ о произведенных платежах по п.4 настоящего соглашения копией платежных документов, переданных по факсимильной связи ____________.
8. Отгрузочные реквизиты на весь объем по спецификации Покупатель предоставляет в течение 2-х дней после подписания спецификации, (но не позднее 25 числа месяца предшествующего месяцу поставки) в форме заказа на поставку продукции черной металлургии 0804002.
9. Цены действуют до полного выполнения заказов по данной Спецификации.
10. Назначение платежа: по договору №_____________ от ________ г. за металлопоставки по спецификации № _______________
11. Спецификация вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора поставки №_________ от __________г.
12. Покупатель обязуется оплатить весь объем по данной Спецификации.

Скачать документ «Спецификация к договору на поставку металлопродукции» можно в форматах DOC | DOCX | PDF | TXT

Оставить комментарий к документу

Считаете документ неправильным?
Оставьте комментарий, и мы исправим недостатки.
Без комментария оценка не будет учтена!

Спасибо, ваша оценка учтена.
От вашей активности качество документов будет расти.

Здесь вы можете оставить комментарий к документу «Спецификация к договору на поставку металлопродукции», а также задать вопросы. связанные с ним.

Если вы хотите оставить комментарий с оценкой. то вам необходимо оценить документ вверху страницы

Комментарии к документу «Спецификация к договору на поставку металлопродукции»

Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Спецификация к договору на поставку металлопродукции» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.

Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Спецификация к договору на поставку металлопродукции» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.

Копирование материалов с сайта Договор-Юрист.Ру возможно только с разрешения администрации сайта и с индексируемой ссылкой на источник.

Бесплатные юридические консультации:

С-Петербург и ЛО:

по России: 8 800 333-45-16 доб. 498

Договор поставки мк

Договор поставки металлоконструкций – юридически значимый документ, на основании которого регламентируются работы исполнителя по поручению заказчика. Бесплатно скачать образец или ознакомиться с таким договором можно на официальном интернет сайте компании ООО «Проектстрой-П».

В договоре на поставку металлоконструкций указываются все параметры сотрудничества между клиентом и исполнителем.

Документ является неотъемлемой частью по исполнению обязательств, четко регламентирует все права и обязанности сторон.

В частности заказчик обязуется своевременно и в полном объеме оплачивать все расходы, связанные с поставкой продукции.

А также имеет право предварительно знать о полной стоимости одной единицы готовой продукции и получает смету, в которой по пунктам расписано, какую сумму и за что придется заплатить.

В свою очередь исполнитель заказа, в данном случае компания ООО «Проектстрой-П», обязуется выполнить заказ своевременно и в полном объеме, гарантирует не только своевременную поставку металлоконструкций, но и качество всех поставляемых изделий.

А также оказывает услуги по транспортировке и монтажу, если это условие предусмотрено действующим договором.

В итоге и заказчик, и исполнитель получает то, что требуется на основании официально подписанного двустороннего договора на оказание услуг в данном случае на поставку металлоконструкций.

Ознакомиться с договором поставки металлоконструкций, скачать образец такого документа, доступно на официальном интернет сайте нашей компании.

Потому, что только при составлении и подписании официальных юридически значимых документов можно рассчитывать на своевременное исполнение заказа в полном объеме, на соблюдении договоренностей между обеими сторонами. Вот почему так важно доверять работы только тем исполнителям, которые готовы все оформить в соответствии с действующим законодательством РФ. Если вам отказывают в заключение договора на поставку металлоконструкций, стоит задуматься, а нужно ли вам такое сотрудничество, при котором вы не получаете никаких гарантий, что ваш заказ будет своевременно выполнен.

Позвоните нам или отправьте заявку на email Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Мы выполним Вам расчет по изготовлению и монтажу металлоконструкций

Юридический центр Форс-мажор, Адвокат Александр Безрученко

Договор изготовления и поставки металлоконструкций

г. Москва 07 июня 2013г.

Общество с ограниченной ответственностью «______», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ______Виктора Алексеевича, действующей на основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «______», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ______а Игоря Николаевича, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства изготовить и поставить на основании Спецификации и технической документации Покупателя, а Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего Договора следующий Товар:

- ограждения французских балконов согласно чертежам КМД.

1.2. Поставка Товара, осуществляемая в рамках настоящего Договора, производится по согласованной Сторонами Спецификации, в которой указываются: наименование Товара, ассортимент, количество Товара, срок поставки, условия поставки Товара и цена поставляемого Товара. Согласованная Сторонами Спецификация подписывается уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.1. Покупатель передает Поставщику инструкции и техническую документацию, необходимую для выполнения работ по Договору.

1.3. Обязанность Поставщика поставить Товар и обязанность Заказчика принять и оплатить Товар возникают только с момента подписания уполномоченными представителями Сторон соответствующей Спецификации.

1.4. Товар, оставляемый в рамках настоящего Договора, является новым, ранее никем неиспользуемым и неэксплуатируемым. Поставщик гарантирует Покупателю, что является собственником Товара, что поставляемый по настоящему Договору Товар свободен от любых прав на него третьих лиц, а также то, что поставка данного Товара не противоречит уставной деятельности Поставщика и действующему законодательству РФ.

1.5. Товар поставляется Покупателю отдельными партиями в течение срока действия настоящего Договора, срок поставки каждой партии Товара определяется на основании заявки от Покупателя.

1.6. Обязательство Поставщика по поставке партии Товара Покупателя считается исполненным с момента передачи Товара Покупателю на основании товарной накладной по форме ТОРГ-12. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит от Поставщика Покупателю с момента передачи Товара Заказчику и подписания им товарной накладной.

1.7. Поставщик изготавливает Товар из собственного материала.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1.Стоимость Договора определяется на основании подписанной Сторонами спецификации (Приложение № 1 к Договору) и составляет ___________ рублей 11 копеек, в том числе НДС 18% - ________ рублей 41 копейка.

2.2. Покупатель перечисляет Поставщику предварительную оплату в размере 13 % от стоимости Товара, что составляет __________рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% - _____________ рублей 26 копеек.

2.3. Остальные 87% общей стоимости Договора, что составляет ________ рублей 11 копеек, в том числе НДС 18% - ________ Покупатель оплачивает пропорционально отгруженному Товару в течение 5 (Пяти) банковских дней после получения Товара.

2.4. Стоимость Товара, определенная в соответствии с п.2.1. настоящего Договора включает в себя стоимость погрузки Товара на а/транспорт, стоимость доставки Товара, стоимость упаковки, а так же все налоги, действующие на территории РФ.

2.5. Об изменении расценок за единицу Товара, указанных в Приложении №1 Поставщик обязуется письменно уведомить Покупателя.

Новые расценки вступают в силу только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2.5.Расчеты по настоящему Договору осуществляются путем безналичного перечисления на счет Поставщика денежных средств в валюте РФ. Оплата считается произведенной в день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

3.1. Товар поставляется в сроки, указанные в заявке Покупателя.

3.2. Поставка осуществляется Поставщиком путем доставки Товара на объект Покупателя: «Комплекс многоэтажных жилых домов, расположенный по адресу: г. Воронеж, ул. _________»

3.3. Права собственности на Товар переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем накладной на товар.

3.4. Товар передается по накладной.

3.5. Покупатель в момент передачи Товара должен проверить соответствие Товара заявке, количество товара, провести визуальный осмотр Товара на предмет отсутствия на Товаре внешних дефектов.

3.6. В случае отказа от приема продукции Покупатель обязан во всех экземплярах накладной сделать отметку об отказе с указанием причины отказа, должности, фамилии приемщика и подписать.

3.7. Поставщик, допустивший недопоставку Товара, обязан восполнить недопоставленное количество Товара в течение 1-го дня с момента получения претензии Покупателя.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара.

4.2. Поставщик обязуется заменить Товар ненадлежащего качества в течение 5-ти календарных дней от даты передачи Товара Покупателю.

4.3.Поставка недостающего или замена негодного Товара осуществляется Поставщиком на основании письменной претензии Покупателя. В претензии должно быть указано количество Товара, по которому заявлена претензия, содержание и основание претензии, а также конкретное требование Покупателя. Претензия передается заказным письмом или курьерской доставкой с вручением уполномоченному представителю Поставщика под расписку и с приложением документов, доказывающих обоснованность претензии.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.

5.1. При просрочке оплаты Поставщик имеет право потребовать, а Покупатель обязан по требованию Поставщика уплатить пеню в размере 0,1 % от суммы долга за каждый день просрочки платежа, но не более 10% суммы долга.

5.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойку в размере 0,5 % от стоимости непоставленной в срок парии Товара за каждый день просрочки.

5.3. Сумма неустойки может, в том числе, удерживаться Покупателем при расчете за Товар в случае его фактической поставки.

5.4. Покупатель вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена на 1 (один) день, при этом Поставщик в течение 3-х банковских дней, с момента требования Покупателя обязуется возвратить последнему полученную предоплату (аванс) за указанный в настоящем пунктом Товар.

5.5. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем письменных переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

5.6. Если стороны не могут достичь урегулирования спора в течение 45 рабочих дней с даты письменного направления Претензии, то он разрешается арбитражным судом Московской области в установленном порядке.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ ( ФОРС – МАЖОР)

7.1. Каждая из сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя в соответствии с настоящим договором обязательств, если причиной неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств явились обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения сторонами Договора и которые стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными средствами.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия и их последствия, иные явления природного характера, издание исполнительными органами власти нормативных актов и распоряжений, препятствующих какой-либо из сторон исполнить свои обязательства, военные действия, государственный запрет ввоза товаров из-за рубежа или вывоза товаров заграницу. Данный перечень не является исчерпывающим. Стороны согласны с тем, что перечисленные выше и возможные иные явления или события будут рассматриваться ими как обстоятельства непреодолимой силы, если между возникшими обстоятельствами и невозможностью исполнить обязательство имеется прямая причинно-следственная связь.

7.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, которая не может исполнить или надлежащим образом исполнить обязательство должна незамедлительно проинформировать об этом другую сторону в письменной форме. Сообщение должно содержать описание события, и н______олько это представляется возможным, оценку влияния события на исполнение договорных обязательств данной стороной, а также предполагаемый срок исполнения обязательства.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности решаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров стороны вправе обратиться в Арбитражный суд г. Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительных соглашений, подписываются уполномоченными лицами обеих сторон и являются неотъемлемой частью Договора.

9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.3. Сторона, решившая досрочно расторгнуть Договор, обязана направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой стороне не позднее, чем за 10 (Десять) дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

10.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов, она обязана в течение 3 (Трех) дней письменно известить об этом другую сторону.

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

№ п/п Наименование Товара Ед.изм. Кол-во Ограждения французских балконов

1 мо-1у шт 6 128 789,30 772 735,80

2 мо-2у шт 6 134 747,60 808 485,60

3 мо-3у шт 14 140 705,80 1 969 881,20

4 мо-3 шт 4 61 873,90 247 495,60

5 мо-3/1 шт 2 129 706,00 259 412,00

6 мо-5 шт 9 101 748,15 915 733,35

7 мо-5д шт 6 100 373,20 602 239,20

8 мо-6 шт 9 108 164,70 973 482,30

9 мо-7 шт 20 114 581,25 2 291 625,00

10 мо-13 шт 3 85 706,80 257 120,40

11 мо-14 шт 3 97 394,05 292 182,15

12 мо-15 шт 8 109 539,70 876 317,60

13 мо-17 шт 3 90 748,35 272 245,05

14 мо-18 шт 3 102 664,80 307 994,40

15 мо-29 шт 6 112 519,00 675 114,00

16 мо-29у шт 3 131 997,60 395 992,80

17 мо-30 шт 16 124 206,10 1 987 297,60

18 мо-30у шт 8 137 955,80 1 103 646,40

19 мо-39 шт 3 126 039,40 378 118,20

Ограждения незадымляемых лоджий

20 мол-1 шт 3 77 689,22 21 мол-2 шт 3 78 524,60 22 мол-3 шт 3 80 613,00 23 мол-4 шт 3 81 448,40 24 мол-5 шт 4 83 536,80 25 мол-6 шт 4 84 372,20 26 мол-7 шт 4 288 201,95

28 мол-8п шт 4 Итого: В т.ч. НДС 18%

_____________________/______ В.А./ ______________________/ ______ И.Н./

Типовой Договор изготовление металлоконструкций

Расчеты с Заказчиком безналичным путем. Стоимость контракта включает сумму НДС.

г. Тула «__________» ------- 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Металкомпозит», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Конькова Владислава Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________-. именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1.1. Изготовитель обязуется изготовить из своего материала, а Заказчик обязуется оплатить и принять на условиях, предусмотренных настоящим договором металлоконструкции, согласно, прилагаемых чертежей KM или КМД (далее по тексту Продукция) по объему, наименованию, цене, которые указаны в Приложениях к настоящему договору. Приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2. Объем, наименование, цена и стоимость изготавливаемой Продукции определяется в Приложениях на основании предоставленных Заказчиком чертежей.

1.3. Стороны пришли к соглашению, что окончательные объемы Продукции и стоимость по настоящему договору рассчитываются на основании разработанного Исполнителем и согласованного с Заказчиком проекта стадии КМД (конструкции металлические деталировочные) и могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону, что связано с особенностями конструирования.

2. Условия выполнения договора.

2.1. Для начала производства работ по договору Заказчик обязан предоставить Исполнителю чертежи, стадии КМ с отметкой «В производство работ». Возможна передача чертежей по электронной почте или по факсимильной связи. Оригиналы чертежей прилагаются к договору.

2.2. Срок изготовления Продукции определен в соответствующем Приложении к настоящему договору при условии предварительного предоставления Заказчиком всех необходимых документов для начала производства работ, согласно п.2.1. В противном случае срок изготовления отодвигается на время задержки оплаты аванса и предоставления Заказчиком необходимой документации.

2.3. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика об этапах изготовления (по требованию Заказчика) Продукции, о готовности к отгрузке Продукции.

2.4. Исполнитель выдает документ о качестве Продукции.

2.5. При изготовлении Продукции не допускается использование бывших в использовании материалов.

3. Цена продукции.

3.1. Цена одной тонны металлоконструкций определена в соответствующем Приложении к настоящему договору.

3.2. Цена поставляемой Продукции определена в соответствующем Приложении. Цена указывается в рублях и включает НДС 18%, все применимые налоги, стоимость стандартной упаковки, маркировки, технической документации, а также

1. разработку чертежей КМД( при необходимости) ;

2. стоимость металлопроката;

3. стоимость расходных материалов;

4. стоимость изготовления;

5. очистку металла от окалины перед окраской до степени 3 по ГОСТ 9.402-2004;

6. антикоррозийное покрытие, согласно требований, указанных в Приложения к настоящему Договору;

7. погрузку металлоконструкций на транспортное средство Заказчика.

4. Условия оплаты.

4.1. Расчёт по договору производится путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Изготовителя, указанный в настоящем договоре.

4.2. Заказчик производит оплату продукции по Приложениям в следующем порядке:

- в размере 75% (семьдесят пять процентов) от стоимости Продукции, указанной в п. 3.2. настоящего Договора, в течение 5-х банковских дней, с даты подписания настоящего договора на основании счёта, выставленного Исполнителем.

- окончательный расчет в размере 25% (двадцать пять процентов) от стоимости Продукции в полном объеме или части Продукции, указанной в п. 3.2. настоящего Договора, в течение 5-и банковских дней, с даты получения извещения о готовности к отгрузке металлоконструкций, на основании счета, выставленного Исполнителем.

4.3. Датой оплаты Продукции считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в договоре.

4.4. В случае отказа Заказчика от оплаты и принятия изготовленной продукции, выполненной в соответствии с технической документацией проекта КМД, разработанного на основании приложенной к Договору документации, с отметкой «в производство работ»,Заказчик обязан письменно уведомить об этом Изготовителя и компенсировать в полном объеме все затраты, связанные с изготовлением и хранением изготовленной Продукции.

5. Условия, сроки и порядок поставки.

5.1. Условия и срок поставки Продукции согласовываются сторонами в соответствующем Приложении. Частичная и досрочная поставка разрешена только по согласованию сторон.

В случае досрочной поставки Продукции, срок оплаты Продукции изменяется соответственно.

5.2. Уведомление о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя направляется Заказчику по электронной почте на электронный адрес, указанный в параграфе 10 настоящего договора.

5.3. Вместе с Продукцией Исполнитель передает Заказчику техническую документацию на русском языке, необходимую и достаточную для правильного монтажа и эксплуатации Продукции, а также иные разрешительные документы, действующие на территории России в момент исполнения данного договора.

Датой поставки считается дата, проставленная в транспортной накладной при передаче Продукции Исполнителем первому перевозчику на складе Исполнителя.

6. Качество Продукции.

6.1. Продукция по своему качеству должна соответствовать технической документации проекта КМД, СП 53-101-98, ГОСТ 23118-2012 и условиям настоящего договора.

6.2. Исполнитель гарантирует качество изготовленной Продукции в течение двенадцати месяцев с момента выполнения Исполнителем обязанности по изготовлению (подписание товаросопроводительных документов). При этом ответственность за несоответствие качества Продукции установленным требованиям возлагается на Заказчика в случае ненадлежащей выгрузки, хранения с нарушением СНиП, либо неправильной эксплуатации Продукции Заказчиком.

7. Сдача-приёмка Продукции.

7.1. Приёмка Продукции по качеству и комплектности осуществляется Заказчиком на территории Изготовителя по адресу:

301107, Тульская обл. Ленинский р-он, пос. Шатск-1, стр. 7/1.

После надлежащей приёмки Продукции (внешние недостатки) Изготовитель передает Заказчику 2 экземпляра товарной накладной, а также оформленный в соответствие с действующим налоговым законодательством Российской Федерации и бухгалтерским учетом счет-фактуру.

Заказчик подписывает товарную накладную по установленной форме.

Право собственности и риск случайной гибели или порчи Продукции переходят от Исполнителя к Заказчику в момент передачи Продукции представителю Заказчика на складе Изготовителя (на дату подписания Сторонами товарной накладной в момент передачи Продукции на складе Исполнителя).

Накладная и счет-фактура датируются днём передачи Продукции Заказчику на складе Исполнителя.

7.2. После приемки по количеству, Заказчик проводит контроль качества изготовленной Продукции в течение 10 календарных дней с даты получения Продукции на склад Заказчика. Исполнитель гарантирует соответствие качества Продукции требованиям, предъявляемым к данного вида Продукции, а также требованиям, установленным в настоящем договоре.

7.3. В случае обнаружения дефектов (недостатков, брака), Заказчик извещает Исполнителя об обнаруженных дефектах и вызывает представителя Исполнителя для составления двухстороннего акта о браке. В случае не явки представителя Исполнителя в установленный срок, акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке. В этом случае Исполнитель обязан заменить дефектную Продукцию в течение 10 календарных дней с момента получения акта о браке. В случае если Заказчик не предъявил претензий в указанные сроки, если дефекты Продукции, возможно, было обнаружить в эти сроки, Продукция считается принятой.

8. Ответственность сторон.

8.1. При ненадлежащем исполнении обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. За несвоевременную передачу Продукции Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в виде пени в размере 0,1% от несвоевременно поставленной Продукции за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки поставки, но не более 10% от стоимости не поставленной в срок Продукции. Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Заказчиком в адрес Исполнителя письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

8.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно оплаченной Продукции. Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Исполнителем в адрес Заказчика письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

8.4. В случае нарушения Заказчиком сроков получения Продукции со склада Исполнителя, более чем на 7 (семь) календарных дней от момента получения Заказчиком уведомления от Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке, Заказчик уплачивает Исполнителю складские услуги в размере 1000 рублей/день, начиная с 8 (восьмого) календарного дня с даты получения Заказчиком Уведомления Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке. Оплата складских услуг осуществляется Заказчиком только в случае предъявления Исполнителем требования об оплате складских услуг.

8.5. Штрафные санкции не освобождают стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

8.6. В случае применения налоговыми органами либо контрагентами сторон имущественных санкций к одной из сторон, если они явились следствием нарушения другой стороной своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, виновная сторона обязана возместить другой стороне документально подтверждённые расходы, в том числе, косвенный ущерб, причинённые возложением налоговыми органами либо контрагентами сторон таких санкций. Возмещению подлежат в том числе, штрафы, пени, неустойка и/или убытки за ненадлежащее выполнение сторонами налоговых обязательств, просрочку срока поставки либо оплаты Продукции.

8.7. Споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением обязательств по договору, урегулируются сторонами путем переговоров, а при невозможности такого урегулирования - путем предъявления иска в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика с соблюдением претензионного порядка до арбитражного урегулирования спора.

8.8. Стороны не несут ответственности за обязательства друг друга перед третьими лицами, даже если данные обязательства возникли или явились последствиями исполнения настоящего договора.

8.9. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора, Исполнитель удерживает из суммы перечисленного авансового платежа, сумму, пропорциональную части работы, выполненной до получения извещения Заказчика об отказе от исполнения договора.

9. Форс – мажор.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно, эпидемии, оползня, наводнения, землетрясения и т.д. если эти обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение настоящего договора. При этом срок выполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по договору, обязана в письменном виде известить другую сторону о наступлении или прекращении названных выше обстоятельств не позднее 10 дней с момента их наступления или прекращения. Несвоевременное извещение о наступлении или прекращении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

9.3. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих Торгово-промышленных палат.

9.4. В случае если действие этих обстоятельств продлится более 3 (трех) месяцев, стороны вправе расторгнуть настоящий договор.

9.5. Обязанность по оплате Продукции, поставленного Заказчиком до наступления обстоятельств непреодолимой силы, остаются в силе даже в случае расторжения настоящего договора по основаниям, предусмотренным настоящим разделом договора.

10. Срок действия договора, особые условия.

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря 2015 года, а в части финансовых расчетов и гарантийных обязательств - до полного их исполнения. Если ни одна из сторон не уведомит другую письменно (по факсу или электронной почте) о своём желании расторгнуть договор, не позднее, чем за 2 недели до момента окончания срока действия договора, настоящий договор считается продлённым на каждый последующий календарный год.

10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласованию сторон, совершенному в письменной форме, за подписью уполномоченных сторонами лиц.

10.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается только в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ

10.4. Все Приложения к настоящему договору, а также изменения и дополнения, подписываются сторонами и являются неотъемлемой его частью. Стороны договорились, что договор, Приложения, изменения и дополнения к нему, оформленные надлежащим образом, переданные по электронной почте. указанной в реквизитах, действуют как полноценные юридические документы до момента обмена оригиналами документов. Сторона, направившая документ по электронной почте, обязана отправить оригинал в течение 10 (десяти) календарных дней с момента его направления по электронной почте.

Документы, кроме доверенностей на получение Продукции, уведомлений об изменении реквизитов, писем на возврат денежных средств, уведомлений о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя, переданные посредством электронной почты либо по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу до момента передачи оригиналов документов.

В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством электронных средств связи (электронной почте или по факсимильной связи), бремя доказательств соответствующих фактов и достоверности подписей на переданных таким способом документах возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи электронных средств связи.

Оригиналы документов по настоящему договору направляются сторонами почтовой либо курьерской связью. Документ будет считаться полученным другой стороной с момента, обозначенного в уведомлении/накладной о вручении или в уведомлении/накладной о получении. Данное условие не распространяется на уведомления о готовности Продукции к отгрузке со склада Исполнителя, направляемые Заказчиком по электронной почте.

10.5. После подписания настоящего договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу.

10.6. Если Приложение содержит условия (положения), отличные от условий (положений) настоящего договора, к отношениям сторон применяются условия (положения), указанные в соответствующем Приложении.

10.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.

10.8. Моментом подписания настоящего договора считается дата, указанная в правом верхнем углу первого листа настоящего договора.

10.9. Настоящий договор, а также все дополнения и изменения к нему, должны быть подписаны уполномоченными представителями сторон (с расшифровкой должности и ФИО лица, подписавшегося на последнем листе) и скреплены основной печатью предприятия.

10.10. В случае изменения почтовых и банковских реквизитов, а также принятия решений о реорганизации и ликвидации, в т.ч. банкротстве юридического лица, стороны обязуются сообщать об этом друг другу гарантированной корреспонденцией с документальным подтверждением в течение пяти рабочих дней с момента изменения реквизитов или принятия соответствующего решения. Сообщения и корреспонденция сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направленные по последнему известному адресу стороны настоящего договора, считаются переданными надлежащим образом.

10.11. Условия настоящего договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная сторонами в соответствии с договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.

10.12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу и хранится у каждой из сторон.

11. Юридические и банковские реквизиты сторон.