Примерная форма договора толлинга (на изготовление готовой продукции из давальческого сырья) - бланк 2016, скачать в doc

г. __________________ "__" ________ ____г.

___________________________________________________________, именуемое в

(полное наименование юридического лица)

дальнейшем "Давалец", в лице __________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________, с

(Устава, Положения, Доверенности)

одной стороны и _____________________________________________, именуемое

(полное наименование юридического лица)

в дальнейшем "Переработчик", в лице ____________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________, с

(Устава, Положения, Доверенности)

другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий

договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Давалец передает Переработчику сырье

для переработки и изготовления продукции, а Переработчик возвращает

Давальцу готовую продукцию.

1.2. При передаче сырья перехода права собственности на него не

происходит, Давалец остается собственником переданного сырья и

1.3. При выполнении обязательств по настоящему договору

Переработчик самостоятельно определяет способы выполнения задания

2. Распределение рисков между Сторонами

2.1. Давалец несет риск случайной гибели или случайного

повреждения сырья, переданного для переработки.

2.2. Переработчик несет риск случайной гибели или случайного

повреждения готовой продукции до ее приемки Давальцем.

2.3. При просрочке передачи или приемки готовой продукции риски,

предусмотренные в пункте 2.2 настоящего договора, несет Сторона,

3. Сроки выполнения работ

3.1. Стороны установили следующие сроки изготовления продукции:

Начальный срок выполнения работ - не позднее "__" __________ ____г.

Конечный срок выполнения работ - не позднее "__" __________ ____г.

Срок сдачи готовой продукции - "__" __________ ____г.

3.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо

по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.

4. Стоимость работ и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на

основании сметы, которая утверждается Сторонами и является неотъемлемой

частью настоящего договора.

4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек

Переработчика, которые он несет при выполнении работ, и непосредственно

4.3. Стоимость работ является твердой.

4.4. Давалец оплачивает выполненные работы по переработке сырья не

позднее ___ дней с момента подписания акта приемки-передачи готовой

4.5. Оплата производится _________________________________________.

(указать форму оплаты)

5. Экономия Переработчика

5.1. Если фактические расходы Переработчика оказались меньше тех,

которые учитывались при определении цены работы, Переработчик сохраняет

право на оплату работ по цене, предусмотренной настоящим договором,

кроме случаев, когда Давалец сможет доказать, что полученная

Переработчиком экономия повлияла на качество готовой продукции.

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Давалец вправе:

6.1.1. в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой

Переработчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

6.1.2. отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения

убытков, если Переработчик не приступит своевременно к исполнению

настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что

окончание ее к сроку станет явно невозможным;

6.1.3. назначить Переработчику разумный срок для устранения

недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не

будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Переработчиком в

назначенный срок этого требования - отказаться от настоящего договора

либо поручить исправление работ другому лицу за счет Переработчика, а

также потребовать возмещения убытков;

6.1.4. предъявлять Переработчику требования, связанные с

ненадлежащим качеством готовой продукции;

6.2. Давалец обязан:

6.2.1. передать Переработчику сырье по акту приемки-передачи сырья

6.2.2. в сроки и в порядке, которые предусмотрены настоящим

договором, с участием Переработчика осмотреть и принять готовую

продукцию, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом

6.2.3. оплатить работу Переработчика в порядке и в сроки,

установленные разделом 4 настоящего договора.

6.3. Переработчик вправе:

6.3.1. привлекать к исполнению своих обязательств других лиц

6.3.2. не приступать к работе, а начатую работу приостановить или

отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков в

случаях, когда нарушение Давальцем своих обязанностей по настоящему

договору, в частности непредоставление сырья, препятствует исполнению

договора Переработчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно

свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет

произведено в установленный срок;

6.3.3. при уклонении Давальца от принятия готовой продукции -

продать ее в порядке, предусмотренном п. 6 ст. 720 ГК РФ, а вырученную

сумму, за вычетом всех причитающихся ему платежей, внести на имя Давальца

в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

6.4. Переработчик обязан:

6.4.1. использовать предоставленный Давальцем материал экономно и

6.4.2. после окончания работы представить Давальцу отчет об

использовании давальческого сырья;

6.4.3. немедленно предупредить Давальца и до получения от него

указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленного

- иных не зависящих от Переработчика обстоятельств, которые грозят

качеству изготавливаемой продукции либо создают невозможность ее

изготовления в срок.

7. Приемка готовой продукции

7.1. Передача готовой продукции Давальцу оформляется актом

приемки-передачи готовой продукции.

7.2. В акте приемки-передачи готовой продукции отражаются

обнаруженные недостатки, на которые Давалец имеет право ссылаться при

предъявлении требований об их устранении.

7.3. Если Давалец принял готовую продукцию без проверки ее

качества, в дальнейшем он лишается права ссылаться на недостатки,

которые могли быть обнаружены при проведении приемки.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае обнаружения недостатков готовой продукции Давалец

вправе потребовать от Переработчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

8.2. Переработчик вправе вместо устранения недостатков, за которые

он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Давальцу

причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Давалец обязан

возвратить ранее переданный ему результат работы Переработчику.

8.3. Переработчик несет ответственность за несохранность

предоставленного Давальцем сырья.

8.4. Давалец возмещает Переработчику убытки, причиненные отказом от

исполнения настоящего договора, в порядке, предусмотренном ст. 717 ГК РФ.

9. Порядок расторжения договора

9.1. Давалец вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем

порядке в случае:

9.1.1. неоднократного нарушения Переработчиком сроков сдачи готовой

9.1.2. несоблюдения Переработчиком требований к качеству готовой

9.2. Переработчик вправе расторгнуть настоящий договор в случае

систематического нарушения Давальцем сроков оплаты готовой продукции.

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут в иных случаях,

предусмотренных действующим законодательством РФ.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

действует до "__" _________ 20__ г.

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны

быть оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

10.3. Настоящий договор составлен в двух аутентичных экземплярах -

по одному для каждой из Сторон.

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны

руководствуются действующим законодательством.

11. Реквизиты и подписи Сторон

Договор на переработку давальческого сырья (исполнитель - резидент Российской Федерации) - образец РБ 2016

г. ________ "__" ___________ 20__ г.

_______________________ "_____________" (Российская Федерация), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и Индивидуальный предприниматель _________________________ (Республика Беларусь), действующий на основании свидетельства о государственной регистрации N _____________, выданного ____________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик" с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Предметом настоящего договора является переработка ______________________________ (в дальнейшем - Сырье), передаваемого Заказчиком, и получение готовой продукции (в дальнейшем - Продукция).

1.2. Заказчик передает Исполнителю сырье без оплаты со стороны Исполнителя для его последующей переработки согласно спецификациям.

1.3. Наименование сырья, его стоимость, объем поставки и сроки поставки сырья, коэффициент выхода продукции из сырья Заказчика, устанавливаются в спецификациях, на каждую партию сырья, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора и предварительно согласовываются сторонами. Стоимость переработки 1 (одного) кг сырья согласовывается сторонами в протоколе согласования договорной цены (далее - протокол) на каждую партию переданного сырья.

1.4. В том случае, если условия, согласованные сторонами в спецификациях, расходятся с условиями, определенными в настоящем договоре, действуют условия Спецификации.

1.5. Стоимость сырья, указанная Заказчиком в спецификации, должна быть документально подтверждена последним. Основанием для указания стоимости сырья является товарно-транспортная накладная, свидетельствующая о приобретении сырья, надлежаще заверенную копию которой, Заказчик обязан представить Исполнителю при оформлении спецификации.

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1. Передать Исполнителю сырье для переработки. Доставка сырья производится транспортом Заказчика и за его счет.

2.1.2. Произвести оплату услуг по переработке давальческого сырья в размере 100% предоплаты в течение 3 (трех) банковских дней с момента передачи сырья Исполнителю.

2.1.3. Возместить документально подтвержденные расходы Исполнителя по хранению и транспортировке в соответствии с условиями настоящего договора.

2.1.4. За свой счет вывезти готовую продукцию в соответствии со сроками, предусмотренными в спецификациях, на каждую партию сырья, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения уведомления Исполнителя о готовности продукции к отгрузке.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Принять и переработать сырье, переданное Заказчиком.

2.2.2. Обеспечить выработку готовой продукции в соответствии с условиями спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2.3. Произвести продукцию, соответствующую условиям настоящего договора.

2.2.4. Обеспечить переработку, переданного Заказчиком сырья, и отгрузку готовой продукции в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления денежных средств, в размере 100% предоплаты на расчетный счет Исполнителя.

2.2.5. Информировать Заказчика о готовности продукции к отгрузке путем направления факсимильного уведомления.

2.2.6. При отгрузке продукции предоставлять отчет об израсходовании сырья по каждой поставленной партии готовой продукции.

2.3. Выполнение Исполнителем работ по переработке сырья оформляется Актом сдачи-приемки выполненных работ.

3.1. Ориентировочная стоимость работ по настоящему договору составляет _______________ (_______________________) ______________ в т.ч. НДС (__%) - __________ (___________________) _______________.

3.2. Оплата производится Заказчиком в размере 100% предоплаты на основании счета на предоплату. Счет на предоплату действителен в течение 5-ти банковских дней с момента его выставления.

3.3. Валютой платежа по настоящему контракту является ________.

3.4. Окончательный объем поставки продукции определяется исходя из размера предоплаты.

4.1. Качество сырья, передаваемого Заказчику, должно соответствовать ГОСТу, ТУ и сопровождаться сертификатом соответствия (качества) производителя.

4.2. Качество готовой продукции, изготовленной Исполнителем, должно подтверждается сертификатом соответствия (качества), ветеринарным свидетельством.

5.1. Доставка сырья осуществляется Заказчиком за свой счет на склад Исполнителя по адресу: ______________________________________. Приемка сырья производится Исполнителем на складе Исполнителя.

5.2. В случае расхождения данных по количеству и качеству передаваемого сырья с данными, содержащимися в товарно-транспортных накладных и иной сопроводительной документации Заказчик в течение одного календарного дня с момента получения рекламации от Исполнителя обязан принять решение и направить в адрес Исполнителя уведомление о возможности (невозможности) использования данного сырья при производстве продукции.

При выявлении расхождений по количеству и качеству переданного Исполнителю сырья в части его сохранности, целостности упаковки и других дефектов, возникших при приемки сырья Исполнителем, указание данного факта в ТТН является обязательным.

5.3. В случае отсутствия каких-либо распоряжений со стороны Заказчика в срок, предусмотренный п. 5.2 настоящего договора Исполнитель вправе вернуть сырье в адрес Заказчика. При этом все расходы, связанные с возвратом сырья ненадлежащего качества несет Заказчик.

5.5. Приемка готовой продукции по качеству и количеству производится Заказчиком на складе Исполнителя в соответствии с требованиями инструкций о порядке приемки продукции ПТН и товаров народного потребления по качеству и количеству, утвержденные постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. N П-6 и от 25.04.1996 г. N П-7 с дополнениями и изменениями, утвержденными Постановлением ГА СССР N 98 от 14.11 1974 г. и условиями настоящего договора. По результатам приемки Стороны составляют Акт сдачи-приемки, подписанный уполномоченными лицами.

5.6. В случае отказа Стороны от подписи в Акте, последняя должна представить мотивированный отзыв с указание конкретных причин, послужившими причиной для отказа от подписи в Акте.

5.7. В случае возникновения разногласий в ходе исполнения настоящего договора заинтересованная Сторона вправе представить образцы сырья (готовой продукции) на экспертизу, экспертам ТПП Санкт-Петербурга, заключение которой является окончательным.

5.8. Передача готовой продукции Заказчику осуществляется на условиях франко-завод на складе Исполнителя.

6.1. Хранение готовой продукции, полученной в процессе переработки сырья, осуществляется Исполнителем на следующих условиях:

а) Исполнитель с момента наступления срока, указанного в п. 2.1.4 настоящего договора принимает готовую продукцию на ответственное хранение с последующим оформлением соответствующих документов. В течение 5 дней хранение осуществляется Исполнителем на безвозмездной основе, по истечении указанного срока Заказчик обязан оплачивать Исполнителю вознаграждение за хранение готовой продукции из расчета _________ (_____________) ______________________ за тонну готовой продукции за каждые сутки хранения.

б) В случае отсутствия у Исполнителя возможности хранения готовой продукции (затаривании складов Исполнителя) Исполнитель вправе передать готовую продукцию на хранение третьим лицам, при условии соблюдения ими надлежащих условий хранения. Ответственность за сохранность и риски гибели продукции в данном случае несет Исполнитель. Исполнитель вправе выставить счет на возмещение расходов по транспортировке и хранению готовой продукции Заказчику.

7. ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ И УПАКОВКА

7.1. Транспортные расходы по доставке сырья и готовой продукции несет Заказчик, в соответствии с п. 2.1.1, 2.1.4 настоящего договора.

7.2. Отгрузка готовой продукции производится в _______________. Стоимость упаковки входит в стоимость услуг по переработке сырья. Указанная тара возврату не подлежит.

8.1. Страхование сырья и готовой продукции может производиться Заказчиком за свой счет.

9.1. Право собственности на сырье, передаваемое для переработки, и готовую продукцию, полученную в результате переработки сырья, сохраняется за Заказчиком.

9.2. Право собственности на продукцию, полученную из сырья, принадлежащего Заказчику, принадлежит Заказчику.

9.3. Риски гибели сырья и готовой продукции переходят от стороны к стороне в момент их фактической передачи по товарно-транспортным накладным.

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством _____.

10.2. По всем вопросам, неоговоренным в настоящем договоре и связанным с его исполнением, стороны руководствуются действующим законодательством ____.

10.3. Заказчик не вправе предъявить претензии Исполнителю по качеству готовой продукции, если ненадлежащее качество готовой продукции вызвано использованием сырья ненадлежащего качества и таковое использование было одобрено Заказчиком в порядке, указанном в п. 5.2 настоящего договора.

10.4. При задержке по вине Заказчика отгрузки сырья Заказчик обязуется возместить Исполнителю все понесенные им убытки, вызванные такой просрочкой.

10.5. В случае нарушения Исполнителем сроков изготовления продукции, по вине Исполнителя, предусмотренных п. 2.2.4 настоящего договора, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пеню в размере 0,1% от стоимости несвоевременно переработанной (несвоевременно отгруженной) партии сырья за каждый день просрочки исполнения обязательств, но не более 5% от стоимости такой переработки.

10.6. В случае отказа Исполнителя от переработки переданного ему сырья ненадлежащего качества Исполнитель возвращает Заказчику денежные средства, полученные им в качестве предоплаты за переработку давальческого сырья в течение 10-и календарных дней с момента получения уведомления Заказчика за вычетом документально-подтвержденных расходов, связанных с возвратом сырья ненадлежащего качества Заказчику.

10.7. Выплата санкций, оговоренных п. 10.5 настоящего договора, не освобождает Стороны от выполнения ими обязательств по договору.

10.8. Исполнитель вправе отказаться от переработки переданного ему Заказчиком сырья, в случае если объем поставленного Заказчиком сырья, не соответствует данным, указанным в согласованной сторонами спецификации.

11.1. Все споры или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в соответствии с нормами действующего законодательства ___ в Хозяйственном (Арбитражном) суде по месту нахождения ответчика.

12.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс - мажор), включая: наводнения, пожары, землетрясения, другие стихийные бедствия, эпидемии, забастовки, блокады, запреты на экспорт и импорт, а также объявленную или фактическую войну и военные действия.

12.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлекло неисполнение в срок, установленный в настоящем договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

12.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна незамедлительно сообщить другой стороне о начале и прекращении вышеуказанных обстоятельств, но не позднее, чем за 5 дней с момента их наступления или прекращения.

12.4. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены Торгово-промышленной палатой. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств.

13.1. Ни одна из сторон не имеет права передавать права и обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

13.2. Условия настоящего договора имеют одинаковую юридическую силу для сторон. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами сторон.

13.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

13.4. Расторжение договора допускается только по согласованию сторон.

13.5. Стороны договорились о признании юридической силы документов, переданных посредством факсимильной, электронной связи или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору при условии последующего обмена оригиналами.

14.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует в течении одного календарного года с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон.

14.2. В случае если ни одна из сторон не уведомит другую сторону о прекращении действия договора за 14 дней до его окончания, договор считается каждый раз продленным на тот же срок (на каждый последующий календарный год) и на тех же условиях.

• Каким должен быть правильно составленный трудовой договор
  Трудовой договор определяет взаимоотношения работодателя и сотрудника. От того, насколько досконально будут учтены условия взаимоотношения сторон, его заключивших, зависит соблюдение сторонами прав и обязательств, им предусмотренных.
• Как грамотно составить договор займа
  Взятие денег в заем – явление, достаточно, характерное и распространенное для современного общества. Юридически правильным будет оформить кредитный заем с последующим возвратом средств документально. Для этого стороны составляют и подписывают договор займа.
• Правила составления и заключения договора аренды
  Ни для кого не секрет, что юридически грамотный подход к составлению договора или контракта является гарантией успешности сделки, ее прозрачности и безопасности для контрагентов. Правоотношения в сфере найма не исключение.
• Гарантия успешного получения товаров – правильно составленный договор поставки
  В процессе хозяйственной деятельности многих фирм наиболее часто используется договор поставки. Казалось бы, этот простой, по своей сути, документ должен быть абсолютно понятным и однозначным.

Новое за 01 октября 2016

Договор на переработку давальческого сырья образец скачать

Калькулятор процентов задолженности по ст. 395 ГК РФ
по новым правилам от 1 августа 2016 года (ставки ЦБ от 19 сентября 2016 года) от команды Договор-Юрист.Ру

Калькулятор расчёта пени по оплате коммунальных услуг
по новым правилам от 1 января 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Калькулятор расчёта пени за капитальный ремонт
по новым правилам от 4 июля 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Вам задержали зарплату — Вы можете получить проценты
Калькулятор процентов задолженности по зарплате (ст. 236 ТК РФ) от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

Договор-Юрист.Ру Сообщество юристов России
кодексы и образцы договоров

Бесплатные юридические консультации:

Договор поставки товаров, продукции > Образец. Договор по давальческой операции

договор nо. о переработке продукции из сырья и материалов поставщика г. "" 20 г. (наименование предприятия - поставщика.

Договор уступки права (цессии) по договору участия в долевом строительстве

Договор об уступке права требования > Договор уступки права (цессии) по договору участия в долевом строительстве

договор уступки права (цессии) по договору участия в долевом строительстве г. ""20г. в лице. действу.

Похожие документы Образец. Договор поставки долгосрочный

Давальческий договор подряда - скачать образец, бланк

По договору толлинга (на переработку давальческого сырья) подрядчик обязуется изготовить за плату из сырья, которое принадлежит другой стороне (заказчику), конкретную продукцию. Собственником сделанной продукции становится заказчик, а подрядчик лишь осуществляет переработку сырья.

В Гражданском Кодексе РФ договор на переработку давальческого сырья в самостоятельный вид договора не выделен. Существенные признаки этого договора дают возможность рассматривать его в качестве разновидности договора подряда. Потому к отношениям хозяйствующих субъектов, которые основаны на договоре толлинга. используются нормативные положения в отношении договора подряда.

1. Операции по переработке давальческого сырья имеют следующие признаки:

— наличием двух субъектов отношений: владелец сырья (заказчик) и переработчик сырья (подрядчик);

— заказчик подрядчику передает сырье для следующего производства и переработки определенного вида продукции;

— подрядчик после переработки сырья передает заказчику готовую продукцию в обусловленном количестве;

— за исполненную работу заказчик оплачивает подрядчику денежную сумму, обусловленную договором или передает ему определенное число изготовленной продукции.

2. Все толлинговые операции необходимо разделить на четыре вида, которые отличаются друг от друга по юридическому оформлению. Это операции в отношении переработки сырья контрагента:

• на подрядном основании по схеме «работа-продукция»;
• на подрядном основании по схеме «работа-деньги»;
• на подрядном основании по схеме «материалы-работа-деньги».
• на подрядном основании по схеме «работа-сырье»;

Соответственно с этим типом толлинговой операции подрядчик должен на свой риск исполнить определенную работу по заказу с применением сырья заказчика, а заказчик должен предоставить сырье и оплатить в денежной форме работу подрядчика.

В общем, эта операция не отличается ничем от обычных операций по исполнению работ, соответственно с которыми подрядчик исполняет работы из материалов заказчика. Возможно выделить характерные черты данного типа операций.

Во-первых, предмет договора подряда — определенный итог выполненной работы — продукция, которая получена после выполнения определенной работы подрядчиком по переработке сырья заказчика.

Во-вторых, сырье в собственности заказчика остается, который имеет риск случайной гибели данного сырья (когда другое не предусматривается договором).

В-третьих, после исполнения работ подрядчик передает приобретенный результат (продукцию, которая получена в итоге переработки) заказчику, а заказчик выполненные работы оплачивает в денежной форме, в согласии с условиями договора.

Каких-нибудь специфических отличий и особенностей от простого договора подряда этот договор не содержит.

Соответственно с этим видом толлинговой операции подрядчик принимает обязательство на свой риск исполнить определенную работу по заказу с применением сырья заказчика, а заказчик должен предоставить сырье и услуги переработчика оплатить в форме передачи последнему определенного числа продукции, изготовленной им.

Так как при таком виде толлинга меж сторонами заключают (и юридически, и фактически) смешанный договор, который содержит в себе элементы подряда и поставки (купли-продажи), то руководствоваться необходимо нормативными положениями о подряде и купле-продаже или поставке (в соответствующей части).

По этому поводу в различное время высказывались разные точки зрения. Например, предлагалось рассматривать этот договор в качестве договора мены по схеме «работа-товар». Все же исполнение работ (как и оказание услуг) не является в действительности предметом договора мены. Поэтому передача продукции и выполнение работ в структуре данного договора являются отдельно стоящими элементами. Поэтому речь необходимо вести не о договоре мены, а о смешанном договоре.

Особенностью этого вида толлинговой операции является то, что за исполненные работы подрядчик не денежный эквивалент получает. а определенное количество им же изготовленной (при переработке) продукции.

Этот вид операции соответствует полностью выше рассмотренному, с тем отличием, что подрядчик вместо продукции получает для оплаты собственных услуг согласованную часть сырья, которое передается в переработку, а не продукцию, которая получена при переработке.

Эта схема используется в случае, когда объем давальческого сырья, которое передается, довольно велик как для подрядчика, так и для заказчика, и длителен производственный цикл по переработке давальческого сырья.

Особенностью этой операции является то, что в порядке расчетов меж сторонами, суть которого в том, что подрядчик оплачивает сырье, передаваемое ему, а заказчик выплачивает при получении продукции полную ее стоимость, которая слагается не лишь из расходов по переработки, но стоимости материалов, раньше купленных у него.

Другими словами, подрядчик покупает прежде у заказчика сырье, а потом перерабатывает его и заказчику передает готовую продукцию. Заказчик оплачивает подрядчику работу. В стоимость работ при этом включаются стоимость материалов (подрядчик юридически изготавливает продукцию из собственного материала) и вознаграждение за работу.

Давальческий договор подряда — соглашение, соответственно с которым подрядчик (одна сторона) обязуется исполнить по заданию заказчика (другой стороны) определённую работу и её результат сдать заказчику, а последний должен принять итог работы и его оплатить.

Понравился образец договора? Можно скачать бесплатно или сохранить в .doc, чтобы не потерять.

Договор аренды квартиры

Договор дарения автомобиля

Договор на куплю-продажу квартиры

Договор подряда возмездного оказания услуг

Договор дарения доли квартиры

Договор дарения (квартиры после смерти)

Договор дарения имущества

Договор дарения денежных средств

Договор дарения дома

Договор дарения земельного участка

Договор дарения квартиры

Договор аренды нежилого помещения

Договор аренды жилого помещения

Договор социального найма жилого помещения

Договор найма квартиры

Договор строительного подряда

Договор аренды земельного участка

Договор безвозмездного пользования нежилым помещением

Договор безвозмездного пользования жилым помещением

Договор аренды оборудования

Договор аренды комнаты

Договор аренды гаража

Агентский договор на оказание услуг

Договор безвозмездного пользования имуществом

Договор доверительного управления имуществом

Договор о полной материальной ответственности

Договор ответственного хранения

Договор займа между физическими лицами

Договор беспроцентного займа

Договор поставки оборудования

Бизнес-Прост.ру создан в помощь малому и среднему бизнесу России. На сайте собраны лучшие бизнес идеи, примеры бизнес планов с видео, полные пошаговые руководства по открытию бизнеса с нуля, выбор старого и нового оборудования, каталог франшиз, образцы шаблонов документов, бланков и форм за 2016 год.

Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите нажмите здесь чтобы оповестить нас.

Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.

Копирование страницы, переписывание полностью или частично - приветствуется, только с активной ссылкой на источник. Карта сайта

Подпишитесь на наши новости

Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.