Договор переработки давальческого сырья

в лице директора__________________________, который действует на основании___________________________________

с одной стороны, и Исполнитель_______________________________________________________________________________

в лице________________________________, который действует на основании_____________________________,

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить в соответствии с условиями этого договора работу по обработке, обогащения или переработки давальческого сырья __________ в готовую продукцию, а Заказчик обязуется принять готовую продукцию____________ и оплатить проведенную работу.

2. Характеристика выполняемых Исполнителем работ

2.1. Результатом выполненных работ по настоящему договору является ______________________________________.

(указать точное наименование готовой продукции)

2.2. Количество изготовленной продукции ________________________________________________________________.

2.3. Качество изготовленной продукции должна отвечать следующим условиям:________________________________.

3. Давальческое сырье

3.1. Изготовление готовой продукции производится из давальческого сырья Заказчика, за исключением материалов _________________, которые по условиям этого договора предоставил Исполнитель.

3.2. Продукция изготавливается с такой давальческого сырья:

1. __________________ в количестве ____________________ цена ______________ сумма _______________________.

2. __________________ в количестве ____________________ цена ______________ сумма _______________________.

Общая стоимость переданого давальческого сырья составляет _______________________________________________.

3.3. Качество сырья должна соответствовать _______________________________________________________________.

3.4. Прием давальческого сырья по количеству и качеству производится ______________________________________.

3.5. В случае недоброкачественности предоставленного давальческого сырья Заказчик обязан произвести замену сырья в срок ________ с момента составления акта о недоброкачественности давальческого сырья.

4. Порядок расчетов

4.1. Стоимость выполненных работ по данному соглашению составляет ________________________________________.

4.2. Формы оплаты ______________________________________________________________________________________

(денежная, частью сырья, частью готовой продукции, комбинированная)

4.3. Сроки оплаты: аванс (задаток) ______ на протяжении _________ с момента подписания этого договора в размере_________________;

окончательный расчет _________ в течение _________ с момента подписания акта сдачи-приемки готовой продукции в размере _________.

4.4. Оплата материальными ценностями происходит на основании акта приема-передачи. _________________________

5. Порядок сдачи-приемки готовой продукции

5.1. Переработка давальческого сырья Исполнителем в готовую продукцию должна быть осуществлена в течение ____________ (указывается срок) с момента получения давальческого сырья. О готовности продукции к приему Исполнитель письменно (по факсу) уведомляет Заказчика.

5.2. Сдача-приемка готовой продукции осуществляется сторонами по акту в течение _________ с момента уведомления Заказчика о готовности продукции к приему.

5.3. Пункт сдачи-приемки _________________________________________________________________________________

5.4. Доставка готовой продукции осуществляется ____________________________________________________________

(Заказчиком или Исполнителем)

за счет _________ в таком порядке ________________________________________________________________________.

5.5. В срок _________ после подписания акта сдачи-приемки Исполнитель обязан предоставить Заказчику отчет об использовании сырья, данные об отходах, пригодных к использованию и реализации.

6. Срок действия настоящего договора

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до момента его окончательного выполнения до «___»__________20___г.

6.2. Этот договор может быть пролонгирован по соглашению сторон.

7. Ответственность сторон

7.1. Риск случайной гибели или порчи сырья Заказчика с момента передачи его по акту приемки-передачи Исполнителю и до момента передачи готовой продукции по акту приемки-передачи Заказчику несет Исполнитель. За потерю сырья Исполнитель возмещает его стоимость Заказчику в размере _______________, а также уплачивает штраф в размере _______________.

7.2. За несвоевременную поставку сырья Заказчик уплачивает Исполнителю штраф (пеню) в размере ____________________. По договоренности сторон могут быть также пересмотрены сроки выполнения договора, о чем будет составлено приложение к договору.

7.3. В случае несвоевременного выполнения работ по переработке давальческого сырья или несвоевременного уведомления Заказчика о готовности продукции к приему Исполнитель уплачивает пеню за каждый день просрочки в размере ________________________.

7.4. В случае несвоевременного вывоза готовой продукции Заказчиком последний уплачивает пеню за каждый день задержки в размере _________.

7.5. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком аванса или стоимости выполненных работ последний уплачивает Исполнителю пеню в размере ___________ за каждый день просрочки.

7.6. За необоснованное расторжение договора в одностороннем порядке виновная сторона уплачивает штраф в размере __________.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством Украины в арбитражном суде.

8.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны быть рассмотрены сторонами в течение _________ дней с момента получения претензии.

9. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Местонахождение офиса _______________________ Почтовый адрес и индекс_________________

Телефон __________________, факс _________________

Расчетный счет №______ в _______________ МФО ______________, код ЕГРПО ________

Местонахождение офиса __________________________ Почтовый адрес и индекс______________

Телефон __________________, факс _________________

Расчетный счет №______ в _________________ МФО _____________, код ЕГРПО _______

9.3. Стороны обязуются незамедлительно письменно уведомлять друг друга в случае изменения сведений, указанных в пункте 9 настоящего договора.

Заказчик ___________________________ (_______________)

Исполнитель ___________________________ (_______________)

Другие новости по теме:

Ответ на вопрос об учете материалов, передаваемых на сторону в виде давальческого сырья в - 1С: Предприятие 8

• Главная
• Новости
• Ответ на вопрос об учете материалов, передаваемых на сторону в виде давальческого сырья в "1С: Предприятие 8.2. Бухгалтерия государственного учреждения"

Любые вопросы по бюджетному учету можно задать по почте mail@budconsult.ru или телефону +7(909)691-33-99

Здравствуйте Елена Павловна!

Меня зовут Валентина, я была слушательницей Вашей лекции на курсах повышения квалификации. У меня к Вам огромная просьба, если это возможно, помогите разобраться, как можно реализовать в 1С списание запасных частей с учетом требований наших ревизоров. Ситуация такая:

мы бюджетная организация покупаем запасные части на счет 105.36 по КФО 4, затем передаем их организации, с которой заключен договор на оказание услуг по ремонту автотранспорта - в 2013 году списание запасных частей оформлялась актом о списании материальных запасов (форма 0504230 ) составленный на основании приемо-сдаточного акта проводка 4.401.20.272 * 4.105.36.440.

"Ревизоры" указали нам на то, что это неправильно и все это следует оформлять накладной на передачу материалов на сторону с 2014 года списание зап. частей проведено в 1С (материальные запасы-выбытие - передача материалов на сторону-операция "безвозмездная передача организациям" проводка 4.401.20.242 + 4.105.36.440, что также не верно.

Как можно реализовать списание запчастей так, чтобы учесть требование проверяющих и правильно все оформить?

Может списывать с 105.36.440 на 401.20.272 по требованию накладной (форма 0315006 ) (но лучше конечно накладной на передачу материалов на сторону (форма 0315007 ) на забалансовый счет " 09" дебет и сразу же списать с кредита 09 счета с составлением АКТА о списании материальных запасов (форма 0504230 ).

ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ПОНИМАНИЕ И ПОМОЩЬ. С уважением, Валентина.

1) материалы, предназначенные для выполнения ремонтных работ, учитываются заказчиком на счете 010536.

В рассматриваемом случае заказчик передает свои материалы подрядчику как давальческие для выполнения ремонтных работ. В момент передачи материалов делается проводка:

Дебет 010536340 Кредит 010536340 – переданы материалы в переработку.

В системе «1С:Предприятие8.2. Бухгалтерия государственного учреждения» для этой операции предназначен документ «Внутреннее перемещение материалов». В документе есть закладка «Передача давальческого сырья», где указывается контрагент, которому передается сырье/материалы и договор. На основании данной операции распечатывается накладная М-15.

Применение внутреннего перемещения обосновано в 1С Главой 37 ГК РФ (см. ниже Рекомендация №1)

Стоимость материалов, использованных подрядчиком при ремонте, списывается при получении отчета об израсходовании материалов:

Дебет 010900271 Кредит 010536440 – списаны материалы на ремонт.

В системе «1С:Предприятие8.2. Бухгалтерия государственного учреждения» для этой операции предназначен документ «Списание материалов».

2) по окончании ремонтных работ составляется акт о приеме-сдаче отремонтированных основных средств по форме № ОС-3.

Затраты на ремонт учитываются в периоде получения акта по форме № ОС-3;

3) первый шаг – заказчик приходует у себя материалы, купленные для ремонта;

второй шаг – заказчик передает материалы подрядчику, оформив накладную по форме № М-15;

третий шаг – подрядчик передает заказчику отчет о расходовании материалов, составляется акт о приеме-сдаче отремонтированных основных средств по форме № ОС-3.

Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах "Системы Главбух".

Для обработки материалов организация может привлекать сторонних исполнителей. Такая операция называется передачей сырья в переработку. В этом случае организация – собственник материалов будет заказчиком, а организация-переработчик – исполнителем работ. Отношения между заказчиком и исполнителем регулируются главой 37 Гражданского кодекса РФ.

После переработки организация-исполнитель обязана передать результат заказчику (п. 1 ст. 703 ГК РФ). Одновременно передаются остатки неиспользованных материалов (п. 1 ст. 713 ГК РФ).

Передачу материалов в переработку исполнителю оформляйте накладной по форме № М-15. В документах укажите, что материалы переданы в переработку на давальческих условиях.

После переработки материалов организация-исполнитель должна представить следующие документы:*

накладную по форме № М-15;

отчет о расходовании материалов (п. 1 ст. 713 ГК РФ). Этот документ должен содержать сведения о поступивших и не ушедших в производство материалах, количестве и ассортименте полученных материалов (продукции). Также в нем указывают, сколько получено отходов, в том числе возвратных. Излишки должны быть возвращены давальцу, если договором не предусмотрено иное;

акт приемки-передачи работ на стоимость работ по переработке (ст. 720 ГК РФ).

Заказчик при получении материалов из переработки должен оформить приходный ордер (форма № М-4). Если в результате переработки материалов получена готовая продукция, оформите накладную на передачу готовой продукции в места хранения (форма № МХ-18).

Бухучет: передача и результат переработки

При передаче материалов в переработку на давальческой основе реализации не происходит, так как право собственности остается за организацией – заказчиком работы (п. 1 ст. 220 ГК РФ). Поэтому с баланса организации-заказчика стоимость материалов не списывайте, а продолжайте учитывать их на счете 010536.

Дебет 010536340 Кредит 010536340 – переданы материалы в переработку.

Дальнейший учет материалов, отданных в переработку, зависит от результата переработки. Правила учета различны в зависимости от следующих случаев:

результат переработки является готовым изделием;

переработка лишь подготавливает материал к использованию;

переработанные материалы используются в изготовлении (создании) основных средств.

В Вашем случае если в результате переработки получается отремонтированное транспортное средство:

Дебет 010900271 Кредит 010536440

Дебет 010536340 Кредит 010536340 – возвращены материалы из переработки;

Бухучет: расчеты между исполнителем и заказчиком

Расчеты между исполнителем и заказчиком переработки материалов на давальческой основе могут осуществляться несколькими способами:

сырьем, передаваемым на переработку;

другими товарно-материальными ценностями (услугами, работами).

В Вашем случае расчет денежными средствами отражается в бухучете заказчика следующими проводками:

Дебет 010900225 Кредит 030225730 – отражена задолженность перед организацией-исполнителем на основании подписанного акта выполненных работ;

Дебет 030225830 Кредит 020111610 (заб. 18.225) – погашена задолженность перед исполнителем работ.

Указанные операции не облагаются НДС по КФО 4, но если необходимо провести по КФО 2 с НДС, то сделайте проводки:

Дебет 221012560 Кредит 230225730 – отражен НДС с работ по переработке материалов;

Дебет 230304830 Кредит 221012660 – принят к вычету НДС с работ по переработке материалов.

Необходимость проведения ремонтных работ подтвердите документально (ст. 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ). Таким документом может быть акт о выявленных неисправностях (дефектах) основного средства (дефектная ведомость). Для некоторых отраслей предусмотрены унифицированные формы таких документов. Например, для оформления выявленных дефектов подъемно-транспортного оборудования морских торговых портов используется дефектная ведомость, утвержденная постановлением Минтранса России от 9 января 2004 г. № 2. Дефекты основных элементов трубопроводов тепловых электростанций отражаются в ведомости дефектов трубопроводов (утверждена постановлением Госгортехнадзора России от 18 июня 2003 г. № 94).

Если унифицированной формы документа, подтверждающего обнаруженные дефекты, не установлено, используйте самостоятельно разработанный бланк, например, акт о выявленных неисправностях (дефектах) объекта основных средств. Главное, чтобы собственный бланк содержал все обязательные реквизиты, перечисленные в части 2статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. В акте необходимо указать неисправности основного средства и предложения по их устранению.

Количество экземпляров акта о выявленных неисправностях (дефектах) основного средства (дефектной ведомости) будет зависеть от того, кому принадлежит имущество и кто будет делать ремонт. Если организация решила своими силами отремонтировать основные средства, достаточно одного экземпляра. Если работы будет выполнять сторонняя организация, акт (дефектную ведомость) лучше заполнить в нескольких экземплярах по числу участвующих в ремонте компаний. В этом случае документы должны подписать представители всех задействованных сторон.

При передаче основного средства в ремонт в специальное подразделение организации (например, ремонтную службу) следует составить накладную на внутреннее перемещение по форме № ОС-2. Если при ремонте местонахождение основного средства не меняется, накладную составлять не нужно. Такой порядок следует из указаний, утвержденных постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 г. № 7.

Если организация выполняет ремонтные работы не собственными силами, с исполнителями должен быть заключен договор подряда (ст. 702 ГК РФ).

Рекомендация: если основное средство передается подрядчику для длительного ремонта, оформите акт о приеме-передаче объекта основных средств в ремонт. В случае утраты (порчи) основного средства подписанный акт позволит организации потребовать у подрядчика возмещения причиненных убытков (ст.714 и 15 ГК РФ). При отсутствии такого акта доказать передачу основного средства подрядчику будет затруднительно.

По окончании ремонтных работ составляется акт о приеме-сдаче отремонтированных основных средств по форме № ОС-3. Его заполняют независимо от того, хозяйственным или подрядным способом выполнен ремонт. Только в первом случае организация оформляет бланк в одном экземпляре, а во втором – в двух (для себя и для подрядчиков). Акт подписывается:

приемочной комиссией, созданной в организации;

сотрудником, ответственным за ремонт основного средства (или представителем подрядчика);

сотрудником, ответственным за сохранность основного средства после ремонта.

После этого акт утверждается руководителем организации и передается бухгалтеру. При получении акта сведения о проведенном ремонте отразите в инвентарной карточке учета основного средства по форме № ОС-6 (ОС-6а) или в инвентарной книге по форме № ОС-6б (предназначена для малых предприятий). Об этом сказано в указаниях, утвержденных постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 г. № 7.

Ситуация: нужно ли в акте по форме № ОС-3 указывать стоимость материалов, использованных подрядчиком для ремонта основного средства. Организация передала подрядчику запчасти на осуществление ремонта

Форма № ОС-3 применяется для приема-сдачи основных средств из ремонта (указания, утвержденные постановлением Госкомстата России от 21 января 2003 г. № 7). В разделе 2 указывается договорная стоимость ремонтных работ, выполненных подрядчиком. А состав и стоимость запчастей на ремонт основных средств подрядчик должен указать в отчете об израсходованных материалах (ст. 713 ГК РФ).

И в заключение: выбранную Вами схему учета рекомендую описать в Учетной политике. Применение рекомендаций Ревизоров об использовании счета 401.20.242 также считаю необоснованной, т.к. Ваша организация передает материалы не безвозмездно, а для ремонта собственного оборудования (транспортных средств).

Акт приема передачи сырья в переработку бланк

Акт приема передачи сырья в переработку бланк

Всякое честное слово просит неописуемых. И когда предки согласились, я все же спросил Часто бывает так, что неофициальную должность. Я в один прекрасный момент давал урок для старшеклассников. Так, понятия насекомые и птицы являются видовыми по отношению к понятию. Меня нередко спрашивают, Бланк акт приема передачи сырья в переработку ли, по моему мнению, начинающий создатель получить пользу от курсов и семинаров. Звездная рябь светилась, отражаясь в Днепре. Если ребенок, заигравшись, запамятовал во дворе куртку, а за окном на данный момент мрачно акт приема передачи сырья в переработку и дождик и вы предлагаете Бланк акт приема передачи сырья в переработку все-же пойти одному (вопреки страху) и поискать.

Программа, также, содержит:

АКТ приемки-передачиработ по переработке давальческого сырья 1-А Общество с ограниченной ответственностью Бета в лице, действующего на основании, именуемое в дальнейшем Заказчик с одной стороны, и Закрытое акционерное общество Гамма в лице, действующего на основании, именуемое в дальнейшем Подрядчик с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем.1. В целях исполнения Договора подряда 2-Д от Подрядчик передает, а Заказчик принимает выполненные работы по переработке фруктов, именуемых в дальнейшем Сырье в соки и нектары, именуемые в дальнейшем Продукция .2. Продукция передана по накладной 4-Н от. Работы, выполненные Подрядчиком для Заказчика, соответствуют требованиям, предъявленным Договором подряда 2-Д от. Стоимость выполненных работ согласно Договору подряда 2-Д.

Переносимая версия Download Master
Download Master Portable

Бланк акт приема передачи сырья в переработку какая-либо группа задач либо, Портфолио.

Ч. Возвратных; 4) акт приема-передачи выполненных работ (содержит стоимостную оценку расходов на производство по каждому виду полученной продукции 5) акт приема-передачи готовой продукции с переработки. При этом подрядчик отвечает за неправильное использование этого материала и предоставляет заказчику отчет об использовании материала и возвращает его остаток3. Подрядчик обязан (ст. 841 ГКУ) принимать все меры по сохранению.

Акта сдачи автомобиля при увольнении водителя
Акта сдачи автомобиля при увольнении водителя - Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от N 104. Текст документа по состоянию на июль 2011 года. В целях упорядочения эксплуатации служебного автотранспорта и организации автотранспортного обеспечения деятельности судов общей юрисдикции, Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и управлений (отделов) Судебного департамента в субъектах Российской Федерации приказываю: 1. Утвердить и ввести в.
Книга учета заработной платы для малого предприятия
Книга учета заработной платы для малого предприятия - Организация бухгалтерского учета на предприятии. Бухгалтерский учет на предприятии ООО «Союзпромпласт» осуществляется бухгалтерией предприятия в строгом соответствии с действующим законодательством Положение по ведению Бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ приказом Минфина и плана счетов по журнально-ордерной системе с применением компьютерной обработки. Положение о бухгалтерии: Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением предприятия и подчиняется главному.
Как правильно составить заявления о повышении квалификации слесаря кип и а
Как правильно составить заявления о повышении квалификации слесаря кип и а -. ( ). (. 106, 166 ). (. - - ; -, -. (. (. 1. 153 ). (. 3. 153 ). (. 3. 11. N 749). 136 170. 155. ( -. 7- ( 370 ) -. (-11). -. -. 113, 153. ( ). 5 8. 113. 1.
Как попасть на птс серв поинт а
Как попасть на птс серв поинт а - _ г. _ подпись матери Форма N 3 (формат 105 х 148 (мм) Запись акта о рождении N _ от _ _ г. В отдел загса _ _ от_ фамилия, имя, отчество матери Заявление о внесении сведений об отце ребенкав запись как попасть на птс серв поинт а акта о рождении Прошу в запись.
Справки номер 3 для страховой компании
Справки номер 3 для страховой компании - Что нужно делать при обнаружении повреждений от третьих лиц? Незамедлительно заявите о случившемся в отделение полиции (ОВД). Возьмите из ОВД талон-уведомление об обращении в ОВД. В течение 24 часов с момента обнаружения происшествия позвоните в СК «Согласие». В течение 3 рабочих дней предоставьте в офис СК «Согласие» письменное Заявление (заранее заполненное согласно примеру) с.

Акт _приема-передачи давальческого сырья Дата составления _ 20_ г. Давалец _ (полное наименование юридического лица) Местонахождение: _ ИНН _ Переработчик _ (полное наименование юридического лица) Местонахождение: _ ИНН_ По настоящему акту Давалец передает, а Переработчик принимает сырье для переработки. Стороны определили, что местом хранения и переработки сырья является _ (адрес).

Акт приема-передачи. Приема-передачи. Давальческого сырья (в ).

Акт приема-передачи сырья в переработку; 3) отчет переработчика об использовании сырья.

Игры
27.03.2016, 07:40
Росреестр заявление на получение кадастрового паспорта г москва
В деятельности любой организации могут возникнуть ситуации, когда экономически целесообразнее передать материалы или товары на сторону для переработки, обработки и доработки. Особенностью операций по переработке давальческого сырья у заказчика является то, что заказчик сохраняет право собственности на передаваемые материалы и готовую продукцию. Изготовление продукции из давальческого сырья начинается с заключения договора подряда на оказание услуг по переработке материалов заказчика. Договором может быть предусмотрено, что переработчик в счет оплаты за выполненную работу оставляет за собой часть готовой продукции. 3) отчет переработчика об использовании сырья (составляется в натуральных единицах и содержит сведения о количестве поступившего сырья, количестве и ассортименте полученной продукции, количестве.

Музыка
27.03.2016, 07:40
Налога рф на транспорт 2011
В переработку. Составляется акт приема-передачи. (акта приема-передачи).

Программы
27.03.2016, 07:40
Заява на придбання торгового патента 2013
АКТ _ приемапередачи сырья В. АКТ _ Author: Вероника Last modified by: катрин.

Для дома и офиса
27.03.2016, 07:40
Образец заполнения а налоговой декларации 3 ндфл за 2010 год
2 Инструкция о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденная приказом Минфина от г. 291. 3 Утвержден приказом Минстата от г. 193. Бухгалтерский учет операций по переработке давальческого сырья показан в таблице 1. Таблица 1 Бухгалтерский учет давальческого сырья п/п Название операции У переработчика У заказчика Д-т К-т Д-т К-т 1. Передача давальческого сырья для переработки, 28 2. Предоставление услуг по переработке сырья НДС с услуг переработки. Передача готовой продукции из переработки. Оплата за услуги переработки Учет ведется по стоимости переданных материалов. На этом счете «собираются» все расходы на изготовление и переработку.

Дебет-Кредит № 43

Содержание операций с так называемым давальческим сырьем заключается в том, что предприятие, целью которого является приобретение определенного вида продукции, закупает сырье для ее изготовления и поручает организации, производящей соответствующую продукцию, изготовить определенный объем этой продукции из переданного сырья. Такие операции распространены не только среди производственных предприятий, но и строительных, торговых организаций, организаций, работающих в сфере предоставления услуг, у сельхозпроизводителей. Распространены они и в сфере ВЭД. 1 Рассмотрим суть давальческих операций, их учет и налогообложение.

Особенность таких операций заключается в том, что передающая сторона сохраняет за собой право собственности на исходное сырье (материалы), переданное в переработку, и на готовую продукцию, полученную в результате переработки, а переработчик только лишь предоставляет необходимые услуги по переработке сырья в момент передачи готовой продукции заказчику. Операции с сырьем (материалами или товарами), которое предприятие передает сторонней организации для переработки, обработки или доработки, относятся по своей сути к подрядным работам. Регламентируются они главой 61 ГКУ «Подряд». В соответствии со ст. 837 ГКУ:

1) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию второй стороны (заказчика), а заказчик — принять и оплатить выполненную работу;

2) договор подряда может заключаться на изготовление, обработку, переработку, ремонт вещи или на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику.

1 Об операциях с давальческим сырьем в ВЭД см. «Дебет-Кредит» №38/2009. №39/2009.

А ст. 840 ГКУ предусматривает возможность выполнения работы из материала заказчика. Причем подрядчик отвечает за неправильное использование этого материала и обязан предоставить заказчику отчет об использовании материала и вернуть его остаток. В договоре подряда устанавливаются «нормы расходов материала, сроки возврата его остатка и основных отходов, а также ответственность подрядчика за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей». Подрядчик обязан принять меры по сохранению имущества, переданного ему заказчиком, и отвечает за потерю или повреждение этого имущества (ст. 841 ГКУ). Процесс переработки происходит в такой последовательности (см. схему 1):

Схема переработки с использованием материалов заказчика

1) заказчик передает переработчику собственные материалы (сырье, товары) для переработки, а переработчик принимает их. Заказчик остается собственником сырья, переданного подрядчику в переработку, и готовой продукции, полученной от исполнителя в результате переработки;

2) подрядчик выполняет работы, предусмотренные договором на переработку, сдает их заказчику по акту выполненных работ в порядке, предусмотренном договором. Заказчик обязан принять работу, выполненную подрядчиком в соответствии с договором, осмотреть ее и в случае выявления допущенных в работе отступлений от условий договора или других недостатков немедленно заявить о них подрядчику (ст. 853 ГКУ);

3) подрядчик возвращает заказчику готовую продукцию, изготовленную в результате переработки по договору, собственником которой является заказчик;

4) заказчик оплачивает выполненные по договору работы по переработке в порядке, предусмотренном в договоре.

Выполненная работа должна соответствовать качеству, определенному в договоре подряда, или обычно выдвигаемым требованиям на момент передачи ее заказчику (ст. 857 ГКУ).

В договоре определяется цена работы или способы ее определения (ст. 843 ГКУ). Но если договором они не определены, «цена устанавливается по решению суда на основе цен, обычно применяемых за аналогичные работы с учетом необходимых расходов, определенных сторонами». Цена работы должна включать возмещение расходов подрядчика и плату за выполненную им работу. В договоре на переработку устанавливаются также сроки выполнения работ или их отдельных этапов (ст. 846 ГКУ) 1. указывается стоимость давальческого сырья (далее — ДС). В соответствии со ст. 844 ГКУ, цена договора подряда может быть также определена в смете, которая составляется подрядчиком и вступает в силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком 2.

Для реализации договора переработки сырья следует оформить следующие документы:

1) договор на переработку (договор подряда);

2) акт приема-передачи сырья в переработку;

3) отчет переработчика об использовании сырья, составляется в натуральных единицах и содержит данные о:

— количестве полученного на переработку сырья;

— количестве и ассортименте полученной в результате переработки продукции;

— количестве неиспользованного сырья;

— количестве отходов, в т. ч. возвратных;

4) акт приема-передачи выполненных работ (содержит стоимостную оценку расходов на производство по каждому виду полученной продукции);

5) акт приема-передачи готовой продукции с переработки.

При этом подрядчик отвечает за неправильное использование этого материала и предоставляет заказчику отчет об использовании материала и возвращает его остаток 3. Подрядчик обязан (ст. 841 ГКУ) принимать все меры по сохранению имущества, переданного ему заказчиком, и отвечает за потерю или повреждение этого имущества.

У заказчика (давальца)

На субсчете 206 «Материалы, переданные в переработку» учитываются материалы, которые переданы в переработку на сторону и в дальнейшем включаются в состав себестоимости полученных из них изделий. Передача ДС на переработку подрядчику оформляется актом формы №М-15 или №М-15а 4. который подписывают обе стороны. Расходы на переработку материалов, оплачиваемые сторонним организациям, отражаются непосредственно по дебету счетов, на которых ведется учет изделий, полученных из переработки. Аналитический учет материалов, переданных в переработку, ведется в разрезе, обеспечивающем информацию о предприятиях-переработчиках и контроль за операциями по переработке и соответствующими расходами.

1 Если в договоре не установлены сроки выполнения работы, подрядчик обязан выполнить работу, а заказчик имеет право требовать ее выполнения в разумные сроки, в соответствии с сутью обязательства, характером и объемами работы и обычаями делового оборота.

2 Смета на выполнение работ может быть примерной или твердой. Смета является твердой, если иное не установлено договором. Изменения в твердую смету могут вноситься только по согласованию сторон. В случае превышения твердой сметы все связанные с этим расходы несет подрядчик, если иное не установлено законом. Если возникла необходимость проведения дополнительных работ и в связи с этим существенного превышения определенной примерной сметы, подрядчик обязан вовремя предупредить об этом заказчика. Заказчик, который не согласился на превышение сметы, вправе отказаться от договора подряда. В этом случае подрядчик может требовать от заказчика оплаты выполненной части работы.

3 Договором устанавливаются нормы расходов материалов, сроки возврата их остатков и основных отходов, а также ответственность подрядчика за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей.

4 Эта форма предназначена для передачи оборудования под монтаж. Иногда составляется накладная или акт произвольной формы, в котором указываются все необходимые реквизиты с учетом особенности операции по переработке ДС.

Особое внимание следует уделить определению себестоимости готовой продукции по каждому отдельному ее виду 1. Передача материалов в переработку отражается только на субсчетах счета 20 (счет 206 «Материалы, переданные в переработку»). А стоимость использованных переработчиком материалов (в соответствии с его отчетом) и стоимость услуг по переработке учитываются на счетах 23 «Производство». Затем согласно отчету стоимость использованного сырья списывается с дебета счета 206 в дебет счета 23. И только после этого формируется себестоимость готовой продукции, которая с дебета 23 списывается в дебет счета 26.

У подрядчика (переработчика)

В соответствии с Инструкцией №291 2. учет поступления сырья от заказчика, принятого для переработки (давальческое сырье) и не оплачиваемого им, а также его выбытия (в т. ч. в другом материальном виде) ведется на внебалансовом субсчете 022 «Материалы, принятые для переработки». Аналитический учет ДС ведется по заказчикам, видам сырья и материалам и по местам их хранения или переработки. Учет расходов по переработке или доработке ДС осуществляется на счетах учета расходов производства (за исключением стоимости ДС заказчика). Расходование ДС оформляется Актом о расходе давальческих материалов (форма №М-23) 3. После выполнения подрядчиком работ, предусмотренных договором, подрядчик передает готовую продукцию давальцу, представляет ему отчет о расходе сырья и акт приема-передачи выполненных работ.

1 Подрядчик должен предоставить заказчику подробную информацию о расходах на переработку по видам готовой продукции. Как правило, это калькуляция на единицу продукции. В противном случае заказчик не сможет достоверно определить себестоимость полученной из переработки готовой продукции.

2 Инструкция о применении Плана счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденная приказом Минфина от 30.11.99 г. №291.

3 Утвержден приказом Минстата от 21.06.96 г. №193.

Бухгалтерский учет операций по переработке давальческого сырья показан в таблице 1.

Бухгалтерский учет давальческого сырья

* Учет ведется по стоимости переданных материалов.
** На этом счете «собираются» все расходы на изготовление и переработку.

Налог на прибыль

У заказчика. Подчеркнем, что у заказчика отпуск материалов исполнителю для переработки не будет реализацией, поскольку в данном случае нет перехода права собственности, а соответственно нет и налоговых последствий такой передачи материалов — т. е. отсутствуют валовые доходы (определяемые согласно п. 4.1 Закона о прибыли).

У переработчика. Получение ДС от заказчика не увеличивает валовые расходы у переработчика — п. 5.1 Закона о прибыли не действует. После подписания акта выполненных работ по переработке у исполнителя (переработчика) возникают валовые доходы согласно пп. 4.1.1 Закона о прибыли, а у заказчика — валовые расходы согласно пп. 5.2.1 данного Закона. Но здесь следует учесть правило «первого события» в соответствии с Законом о прибыли: п. 11.2 — относительно ВР, п. 11.3 — относительно ВД. При этом подрядчик (переработчик) не может использовать ДС в собственных производственных нуждах, в противном случае это подпадет под отношения займа, и у него возникнут ВД на сумму использованного в собственных целях сырья.

Налог на добавленную стоимость

При передаче ДС от заказчика исполнителю не происходит перехода права собственности, поэтому такая передача не является объектом обложения НДС, который определяется пп. 3.1.1 Закона о НДС. Не относятся к поставке операции по передаче товаров в рамках договоров хранения (ответственного хранения), доверительного управления, оперативной аренды (лизинга), других гражданско-правовых договоров, не предусматривающих передачу права собственности (пользования или распоряжения) на такие товары другому лицу (п. 1.4. Закона о НДС). А вот что касается работ по переработке ДС, то исполнитель согласно упомянутой норме Закона о НДС начисляет налоговые обязательства по НДС на объем выполненных работ и выписывает налоговую накладную, а заказчик датой получения налоговой накладной имеет право включить сумму НДС в налоговый кредит.

Пример Фирма «Современные дорожные технологии», устанавливающая дорожные ограждения, оплатила и приобрела комплект дорожного ограждения стоимостью 60000 грн (в т. ч. НДС — 10000 грн) и передала его фирме «НДТ» для оцинковки. Подрядчик выполнил работы на сумму 12000 грн (в т. ч. НДС — 2000 грн), а заказчик принял эти работы и получил от подрядчика оцинкованное ограждение. Расчеты между предприятиями осуществлены полностью. Бухгалтерский и налоговый учет показан в таблице 2.

Бухгалтерский и налоговый учет оцинковки дорожного ограждения (по условиям примера)

* Стоимость услуг по оцинкованию не подлежит перерасчету согласно п. 5.9 Закона о прибыли.

Подрядные работы из материалов заказчика

Подряд в строительстве

Ярким примером подряда в строительстве является выполнение строительных работ подрядной (субподрядной) организацией из материалов заказчика. В этом случае заказчик:

1) приобретает необходимые для работы строительные материалы — Д-т 205 «Строительные материалы»;

2) передает их подрядчику для выполнения работ по акту — Д-т 206 К-т 205;

3) после приемки работ у подрядчика и подписания акта выполненных работ списывает использованные подрядчиком (согласно ресурсной ведомости или согласно КБ-2 и КБ-3) материалы на себестоимость строительства — Д-т 23 К-т 206;

4) получает у подрядчика остаток неиспользованных материалов — Д-т 205 К-т 206.

Выполнение работ подрядчиком из ДС входит в стоимость объекта строительства, определенную сметой. Как правило, генподрядчик 1 заключает с подрядной (субподрядной) строительной организацией договор на выполнение определенного вида работ из собственных материалов.

1 В некоторых случаях заказчиком может выступать строительная организация. В этом случае функции заказчика и генподрядчика совпадают в одном лице.

Полученный от поставщиков товар зачастую необходимо расфасовать. Поэтому торговые предприятия прибегают к услугам сторонних организаций, имеющих необходимые производственные возможности для этого, и поручают им фасовку и упаковку товара. У заказчиков учет передачи осуществляется в следующем порядке:

1) приобретение товаров — Д-т 281 «Товары на складе»;

2) передача товаров на фасовку — Д-т 206 К-т 281;

3) расфасовка товара, выполненная сторонним исполнителем, — Д-т 93 К-т 631;

4) получение расфасованного товара от исполнителя — Д-т 281 К-т 206;

5) передача этого товара в торговый зал для продажи — Д-т 282 К-т 281.

Еще один примером фасовки — затаривание собственной продукции, которое производитель поручает специализированному предприятию, фасующему полученное ДС (товары или продукцию) в соответствующую тару. Заказчик приходует тару на счета 115 «Инвентарная тара» или 284 «Тара под товарами».

Наталия Куцмида, «Дебет-Кредит»