Руководства, Инструкции, Бланки

Форма Кс-17 Образец Заполнения

Рейтинг: 5.0/5.0 (220 проголосовавших)

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Акт о приостановлении строительства (форма N КС-17)

Главная Документы Акт о приостановлении строительства (форма N КС-17)

С 1 января 2013 года формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению. Вместе с тем обязательными к применению продолжают оставаться формы документов, используемых в качестве первичных учетных документов, установленные уполномоченными органами в соответствии и на основании других федеральных законов (например, кассовые документы) ( информация Минфина России N ПЗ-10/2012). См. также комментарий.

"Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (формы утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 N 100)

Акт о приостановлении строительства (форма N КС-17)

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Применяется для оформления приостановления строительства (консервации или прекращения строительства).

По получении решения о консервации или окончательного прекращения строительства заказчик (застройщик) обязан произвести окончательный расчет по этому строительству с исполнителем работ.

Акт составляется в необходимом количестве экземпляров по каждой стройке с указанием раздельно приостановленных строительством работ. Один экземпляр передается подрядчику, второй - заказчику (застройщику). Третий представляется только по требованию инвестора.

Открыть полный текст документа

форма кс-17 образец заполнения:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Кс-17 образец заполнения скачать

    Скачать кс-17 образец заполнения скачать и в течении какого времени можно забрать заявление из полиции

    Унифицированная форма N КС-2 (ОКУД 0322005) АКТ О ПРИЕМКЕ В альбом также включены типовые межотраслевые формы N КС-6, КС-11, КС- 14. Ru 150 руб.su: 350 руб.рф 150 руб.net, biz, info, org: 850 руб.com, name, nl, pw, in, cn: 750 руб.in.net: 650 руб.moscow. С помощью деловой переписки происходит не только координация деловой деятельности 21 июн 2016 Образец заполнения актов КС-2 и КС-3 в 2016 году мы привели ниже. КС-2 бланк скачать бесплатно (Excel) можно уже сейчас на.

    Скачать: рабочая программа по русскому языку для 3 класса по программе репкина в.в. Ответы юристов. 17.07.2016 Шерешевская Ольга Владимировна Здравствуйте, Наиля Саитовна. Бесплатные бланки, образцы заполнения, программы, заполнение бланков, Бланки и формы для заполнения в бесплатной программе Filler Pilot. Скачать форму акта о приостановлении строительства (Унифицированная форма N КС-17): - в MS-Excel. Образец заполнения акта о приостановлении.

    Формы документов для учёта работ в строительстве: Справка о стоимости выполненных работ. Порядок заполнения расчетных ведомостей по заработной плате. Скачать бланки ведомостей. 1, Унифицированная форма № КС- 17. 2, Утверждена постановлением Госкомстата России. 3, от 11.11.99 № 100. 4, Код. 5, Форма по ОКУД, 0322010.

    Унифицированная форма № КС-17 - бланк и образец

    Унифицированная форма № КС-17 - бланк и образец

    КС-17— унифицированный документ, часто незаменимый в сфере строительства. С чем связана его востребованность и где можно скачать бланк и образец заполнения формы, расскажем в нашей статье.

    Что представляет собой форма КС-17

    Форма КС-17 включена в один из альбомов Госкомстата, который был утвержден постановлением ведомства от 11.11.1999 № 100. На основании соответствующей формы составляется акт о приостановлении строительства (посредством консервации либо полной отмены строительных работ). Подобная необходимость может возникнуть у строительной компании по разным причинам: в силу недофинансирования, кризисных явлений, административного фактора.

    Документ КС-17 оформляется с целью подтверждения того, что в строительный проект был вложен определенный объем денежных средств, которые были направлены на выполнение работ в рамках данного проекта. Впоследствии он становится одним из ключевых оснований для истребования подрядчиком с заказчика (либо заказчиком с инвестора) денежных средств в счет компенсации понесенных расходов.

    Акт по форме № КС-17 составляется заказчиком строительного проекта, как только он или инвестор примут решение о консервации стройки либо прекращении работ.

    Он также может оказаться полезен и при расконсервации строительного проекта. Дело в том, что заказчику и подрядчику, которые вновь приступают к работе, может понадобиться сверить текущее состояние инфраструктуры с тем, что было зафиксировано на момент приостановления строительства. Вполне может оказаться, что за период простоя те или иные результаты выполненных работ (например, построенный фундамент или проложенные кабели) придут в негодность и их монтаж придется осуществлять еще раз. Для такой сверки форма КС-17 — один из самых удобных источников.

    Каковы особенности составления акта по форме КС-17

    В документе обязательно указываются основания для приостановления проекта. Кроме того, в документе должны быть зафиксированы следующие важнейшие сведения:

    • затраты на приостановку проекта;
    • величина денежных средств, необходимых для оплаты услуг подрядчика;
    • стоимость выполненных работ;
    • величина денежных средств и объемов работ, которые нужны для приостановления строительства.

    Документ составляется в 3 копиях: для подрядчика, заказчика и инвестора (если он потребует свой экземпляр).

    Для заполнения акта по форме КС-17. как правило, требуются данные из иных первичных источников, таких как, например, формы КС-6 и КС-6а.

    Подробнее об особенностях работы с формами КС-6 и КС-6а читайте в статьях:

    Копии акта по форме КС-17 должны быть переданы заказчиком в свою бухгалтерию, а подрядчиком — в свою.

    Где можно скачать бланк и образец документа КС 17

    Скачать бланк формы КС-17, а также акт о приостановлении строительства, составленный на ее основе, можно на нашем портале. Наши эксперты подготовили для вас соответствующие источники в удобном формате Word.

    Представляем вам бланк КС-17, доступный для скачивания.

    А также образец данной формы, полностью заполненный и доступный для скачивания.

    Акт о приостановлении строительства

    Акт о приостановлении строительства. Форма КС-17

    Акт о приостановлении строительства. Форма КС-17 – документ, подтверждающий факт приостановления работ на строительном объекте (их консервацию или полное прекращение). Акт является основой для расчета между заказчиком и исполнителем работ после того, как исполнитель получил подтверждение о решении приостановить строительство. Форма бланка утверждена Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 г. №100. Код формы по ОКУД 0322010.

    Структура бланка состоит из части, содержащей общие данные о сторонах договорных обязательств, таблицы на лицевой и оборотной стороне бланка, а также заключительных реквизитов. Табличные данные на оборотной стороне документа полностью соответствуют данным лицевой стороны и, кроме того, содержат информацию о стоимости строительного объекта, отображенную отдельной строкой. В целом в акте содержится следующая информация:

    • полное наименование и контактные данные заказчика, подрядчика и инвестора;
    • регистрационный номер и дата составления договора подряда;
    • номер и дата составления акта о приостановлении строительства;
    • регистрационный номер и дата выдачи разрешительного документа, на основании которого ведутся строительно-монтажные работы;
    • номер и дата документа, отображающего решение о приостановке проведения работ.

    Подписи руководителей, уполномоченных лиц или законных представителей, бухгалтеров сторон, принимающих участие в проведении строительных работ, ставятся на оборотной стороне бланка формы КС-17. Кроме этого, документ скрепляется их печатями. Если имеет место решение о приостановлении работ сроком более чем полгода, то, согласно п.4 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, заказчик или подрядчик обязан обеспечить консервацию строительного объекта.

    Если существует необходимость, в акт могут быть внесены и дополнительные реквизиты при условии, что все предусмотренные формой данные, останутся без изменений. Кроме того, внесение дополнительных данных должно быть подтверждено организационно-распорядительным документом организации. Акт о приостановлении строительства составляется в нескольких экземплярах, один из которых направляется подрядчику, другой – заказчику или застройщику, третий – инвестору. После того, как расчеты между сторонами полностью осуществлены, акты помещаются в архив бухгалтерии с целью их дальнейшего хранения.

    Акт о приостановлении строительства

    Журнал регистрации копий разрешений на строительство, извещений застройщика или заказчика о начале строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, проектной документации объектов капитального строительства, общего и специального журналов, в которых ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства

    Исковое заявление участника долевого строительства в арбитражный суд о возврате денежных средств, уплаченных в счет цены договора участия в долевом строительстве, в связи с отказом участника долевого строительства от исполнения договора по причине нарушения застройщиком требований к качеству объекта долевого строительства (или: неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок)

    Исковое заявление участника долевого строительства в суд общей юрисдикции о возврате денежных средств, уплаченных в счет цены договора участия в долевом строительстве, в связи с отказом участника долевого строительства от исполнения такого договора по причине нарушения застройщиком требований к качеству объекта долевого строительства (или: неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок)

    Список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельном участке Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданном в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для его комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в соответствии с Федеральным законом "О содействии развитию жилищного строительства", содержащая состав сведений, включаемых в указанный список

    Акт о приостановлении проектно-изыскательских работ по неосуществленному строительству. Унифицированная форма № КС-18 (образец заполнения)

    Акт о приостановлении строительства (Унифицированная форма N КС-17), 2016 - Документы делопроизводства предприятия - Образцы и бланки договоров

    Калькулятор процентов задолженности по ст. 395 ГК РФ
    по новым правилам от 1 августа 2016 года (ставки ЦБ от 19 сентября 2016 года) от команды Договор-Юрист.Ру

    Калькулятор расчёта пени по оплате коммунальных услуг
    по новым правилам от 1 января 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

    Калькулятор расчёта пени за капитальный ремонт
    по новым правилам от 4 июля 2016 года от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

    Вам задержали зарплату — Вы можете получить проценты
    Калькулятор процентов задолженности по зарплате (ст. 236 ТК РФ) от команды Договор-Юрист.Ру (ставки ЦБ от 19.09.2016)

    Договор-Юрист.Ру Сообщество юристов России
    кодексы и образцы договоров

    Бесплатные юридические консультации:

    Акт о приостановлении строительства (Унифицированная форма N КС-17) Документы О разделе «Образцы договоров»

    Сайт Договор-Юрист.Ру предоставляет возможность найти и скачать бесплатно бланки или заполненные образцы договоров, заявлений, протоколов, решений и уставов. Документ «Акт о приостановлении строительства (Унифицированная форма N КС-17)» предоставлен для вас в разных форматах: онлайн-версия, DOC, PDF, RTF, ODT, XLS и др.

    Однако вы должны помнить, что это всего лишь образец документа «Акт о приостановлении строительства (Унифицированная форма N КС-17)» и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического или юридического лица. И помните: Любые деловые отношения должны быть закреплены договором – никаких устных договорённостей. Бумага и подпись – лучшее доказательство ваших намерений.

    Копирование материалов с сайта Договор-Юрист.Ру возможно только с разрешения администрации сайта и с индексируемой ссылкой на источник.

    Бесплатные юридические консультации:

    С-Петербург и ЛО:

    по России: 8 800 333-45-16 доб. 498

    Кто и как должен заполнять форму КС-17 на приостановление строительства

    Кто и как должен заполнять форму КС-17 на приостановление строительства.Суммы, указанные у КС-17 должны быть с НДС или без? Скачайте формы по теме

    сообщаем следующее. Форму на приостановление строительства должен заполнять застройщик – заказчик. Если техническому заказчику переданы организационные и контрольные функции, то форму КС-17 должен составить именно он. Такой вывод следует из письма Минфина России от 11 декабря 2009 г. № 03-03-06/1/805 со ссылками на нормы Гражданского и Градостроительного кодекса РФ.

    В табличной форме акта указываются, в частности, следующие данные:

    – наименование и назначение объектов, работ и затрат, приостановленных строительством (графа 2);

    – дата начала строительства (графа 4);

    – полная сметная (договорная) стоимость (графы 5, 6);

    – сметная (договорная) стоимость выполненных работ на дату приостановления (графы 7, 8);

    – фактические затраты на дату приостановления строительства по балансу застройщика (графа 9);

    – средства, необходимые для расчетов с подрядной организацией, включая незавершенное производство (графа 10), в том числе убытки и неустойки подрядной организации, связанные с расторжением договоров на поставку материалов, конструкций (графа 11);

    – стоимость работ и затрат, необходимых на консервацию (графа 12).

    Поскольку показатели акта указываются в сметных расценках, то и показатели должны браться из смет. Если показатели с НДС, то акт заполняется с косвенным налогом.

    Обоснование данной позиции приведено ниже в документах, которые Вы можете найти в закладке «Правовая база» «Системы Главбух» vip – версия

    1. "Альбом унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" (формы утверждены Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100)

    О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

    Применяется для оформления приостановления строительства (консервации или прекращения строительства).

    По получении решения о консервации или окончательного прекращения строительства заказчик (застройщик) обязан произвести окончательный расчет по этому строительству с исполнителем работ.

    Акт составляется в необходимом количестве экземпляров по каждой стройке с указанием раздельно приостановленных строительством работ. Один экземпляр передается подрядчику, второй - заказчику (застройщику). Третий представляется только по требованию инвестора*.

    2. письмо Минфина России от 11 декабря 2009 г. № 03-03-06/1/805

    В соответствии со ст. 752 Гражданского кодекса Российской Федерации, если по не зависящим от сторон причинам работы по договору строительного подряда приостановлены и объект строительства законсервирован, заказчик обязан оплатить подрядчику в полном объеме выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервацией строительства, с зачетом выгод, которые подрядчик получил или мог получить вследствие прекращения работ.

    Согласно п. 4 ст. 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, застройщик или заказчик должен подготовить земельный участок для строительства и объект капитального строительства для реконструкции или капитального ремонта, а также передать лицу, осуществляющему строительство, материалы инженерных изысканий, проектную документацию, разрешение на строительство. При необходимости прекращения работ или их приостановления более чем на шесть месяцев застройщик или заказчик должен обеспечить консервацию объекта капитального строительства.

    При приостановлении работ участники строительного процесса оформляют акт о приостановлении строительства (форма № КС-17).

    Персональные консультации по учету и налогам

    Лучшие ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву. Ответы специалистов по налогообложению, бухгалтерскому учету и праву.

    Форма кс-17 образец заполнения

    КС-17. Акт о приостановлении строительства

    КС-17. Акт о приостановлении строительства – это документ, который применяется для письменного свидетельствования факта приостановления строительства (консервации или полного его прекращения). Акт служит основой для окончательного расчета между заказчиком и исполнителем строительных работ после того, как заказчик получил окончательное решение и приостановлении строительства. Форма бланка акта по форме КС-17, как и по форме КС-10, – унифицированная, составленная согласно действующему законодательству РФ с кодом по ОКУД 0322010.

    Бланк документа состоит из «шапки», лицевой и оборотной стороны, на которых данные представлены в табличной форме, а также заключительных реквизитов. Оборотная сторона практически идентична с лицевой и содержит строку, отображающую общую стоимость строительного объекта по акту. Документ содержит следующие данные:

    • наименование, контактные данные инвестора, заказчика и подрядчика;
    • наименование и адрес строительного объекта;
    • номер и дата составление договора подряда;
    • номер и дата составления акта о приостановлении строительства;
    • наименование, номер и дата документа, являющегося основанием-разрешением на строительство;
    • номер и дата документа, являющегося основанием для приостановления строительства.

    На оборотной стороне, в конце акта, ставятся подписи руководителей, уполномоченных лиц или законных представителей, а также главных бухгалтеров всех сторон. Документ должен быть также скреплен их печатями. В случае если существует необходимость приостановления строительных работ на срок более шести месяцев, согласно п. 4 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ, заказчиком или застройщиком должна быть обеспечена консервация объекта капитального строительства.

    Согласно действующему законодательству, в случае необходимости, в акт могут быть внесены дополнительные реквизиты. При этом все реквизиты, предусмотренные формой, должны оставаться без изменений. Внесение дополнений должно сопровождаться организационно-распорядительным документом организации. Акт составляется в количестве экземпляров, необходимом для каждой из сторон. Как правило, один экземпляр передается подрядной организации, второй – застройщику или заказчику, третий – инвестору по его требованию. После осуществления окончательных расчетов между сторонами документы помещаются каждой из них в архив бухгалтерии с целью дальнейшего хранения.