Рейтинг: 5.0/5.0 (1909 проголосовавших)Категория: Бланки/Образцы
"__"________ ___ г.
_______________, именуем__ в дальнейшем "Покупатель", в лице ______________, действующ___ на основании __________, с одной стороны, и _____________, именуем__ в дальнейшем "Поставщик", в лице ____________, действующ___ на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые "стороны", а по отдельности "сторона", заключили настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя оборудование, далее - "Оборудование", количество, ассортимент и общая стоимость которого установлены в Приложении N 1 к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой частью, а Покупатель обязуется принять и оплатить Оборудование в размере, порядке и в сроки, установленные в Приложении N 1.
1.2. Поставка Оборудования осуществляется Поставщиком со склада в г. ______________.
Право собственности на Оборудование, поставляемое по настоящему Договору, переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания уполномоченными представителями сторон акта приема-передачи Оборудования. Оборудование считается предоставленным в распоряжение Покупателя, когда к сроку, предусмотренному в Приложении N 1, Оборудование готово к передаче в надлежащем месте и Покупатель уведомлен о готовности Оборудования к передаче.
2. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ
2.1. Качество поставляемого по настоящему Договору Оборудования должно соответствовать стандартам фирмы-производителя. Комплектация поставляемого Оборудования должна соответствовать спецификации, указанной в Приложении N 1 к настоящему Договору.
3. ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Общая стоимость поставляемого Оборудования указывается в Приложении N 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.2. Оплата производится следующим образом: Покупатель производит предоплату в размере 100% от суммы, указанной в Приложении N 1, в течение ___ рабочих дней с момента выставления счета Продавцом Поставщику.
4. ПОСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ
4.1. Поставщик обязуется поставить Оборудование в течение ____________ с момента получения от Покупателя денежных средств в сумме, равной стоимости Оборудования, указанной в Приложении N 1.
4.2. Поставка Оборудования осуществляется в сроки, определенные в п. 4.1, со склада Поставщика, расположенного по адресу: _________________. Поставщик информирует Покупателя по ____________ (указать способ направления уведомления) о готовности Оборудования к передаче не позднее чем за ____ дней до предполагаемой отгрузки.
4.3. Поставщик обязуется передать, а Покупатель - принять Оборудование по указанному адресу в течение ____ рабочих дней со дня получения уведомления Поставщика, направленного способом, оговоренным в п. 4.2 настоящего Договора.
Передача Оборудования оформляется двусторонним Актом приемки-передачи с указанием стоимости передаваемого Оборудования, подписанным уполномоченными представителями сторон.
Обязанность Поставщика передать Оборудование Покупателю считается исполненной с момента подписания Акта приема-передачи Оборудования уполномоченными представителями сторон.
Риск случайной гибели или повреждения Оборудования переходит от Поставщика к Покупателю c момента подписания Акта приема-передачи Оборудования уполномоченными представителями сторон.
4.4. Покупатель при приемке партии Оборудования проверяет количество, качество и комплектность Оборудования.
4.5. При поставке Оборудования в количестве меньшем, чем определено Договором, Покупатель вправе потребовать передать недостающее количество в течение __ дней.
4.6. При поставке некомплектного Оборудования Покупатель вправе потребовать от Поставщика доукомплектовать Оборудование в течение _____ дней. Если Поставщик в указанный срок не выполнил требования Покупателя о доукомплектовании Оборудования, Покупатель вправе потребовать замены некомплектного Оборудования на комплектное в течение ____ дней.
4.7. При обнаружении недостатков по качеству Оборудования Покупатель в течение ___ дней с момента обнаружения недостатков письменно (по факсу или телеграммой) уведомляет об этом Поставщика. Поставщик направляет к Покупателю своего представителя, который совместно с представителем Покупателя составляет рекламационный акт. В случае если Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недостатках поставленного Оборудования, без промедления не заменит поставленное Оборудование Оборудованием надлежащего качества, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика:
- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков Оборудования в разумный срок;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков Оборудования.
В случае существенного нарушения требований к качеству Оборудования (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени или выявляются неоднократно либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) покупатель вправе потребовать замены некачественного Оборудования Оборудованием, соответствующим договору, в течение ______ дней.
Оборудование, не принятое Покупателем на складе Поставщика по причине наличия дефектов, должно быть заменено новым оборудованием за счет Поставщика не позднее чем через ___ дней с момента подписания акта наличия дефектов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства РФ.
5.2. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п. 4.1, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере __% от стоимости части Оборудования за каждый день просрочки, но не более __% от стоимости части Оборудования.
5.3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п. 4.3, Поставщик имеет право взыскать с Покупателя пеню в размере __% от стоимости части Оборудования за каждый день просрочки, но не более __% от стоимости части Оборудования.
5.4. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных пунктами 4.5, 4.6, 4.7, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере __% от стоимости части Оборудования за каждый день просрочки, но не более __% от стоимости части Оборудования.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.2. Действие Договора может быть продлено либо прекращено досрочно по взаимному согласию сторон, оформляемому в письменной форме.
6.3. Любая из сторон может отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае неисполнения другой стороной своих обязательств в течение более чем ___ календарных дней, письменно известив об этом другую сторону за ___ дней до этого.
6.4. Прекращение действия Договора не освобождает стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством.
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным, войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения Договора. Срок исполнения сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение _______ с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами или торгово-промышленной палатой, расположенной по месту расположения стороны Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.
7.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой стороны согласно п. 7.2 влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
7.4. Если указанные в п. 7.1 обстоятельства продлятся более ___________, то каждая сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую сторону за ___________ до даты предполагаемого расторжения. В этом случае действие Договора прекращается с момента получения этого извещения другой стороной при условии оплаты причитающихся сумм за фактически поставленное Оборудование.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров споры передаются на разрешение Арбитражного суда _____.
9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, только если они подписаны уполномоченными представителями сторон.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные с учетом требований пунктов 9.1 и 9.2, являются неотъемлемой частью Договора.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. После вступления Договора в силу вся предыдущая переписка между сторонами теряет силу.
10.2. Все вопросы, не урегулированные Договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, по одному для каждой из сторон, причем все подлинные экземпляры имеют равную юридическую силу.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Продавец », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Продавец обязуется поставить Покупателю и ввести в эксплуатацию в соответствии с «Порядком ввода в эксплуатацию» (Приложение № к настоящему Договору) оборудование, указанное в спецификации (Приложение № к настоящему Договору). Покупатель обязуется принять и оплатить указанное оборудование, а также обеспечить условия эксплуатации, указанные в Приложении № к настоящему Договору. Также Продавец обязуется осуществлять гарантийное обслуживание данного оборудования в соответствии с приложением № к настоящему Договору.
1.2. Приложения № являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Стоимость поставляемого оборудования по настоящему Договору составляет рублей, в том числе НДС рублей.
2. КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЯ ОБОРУДОВАНИЯ2.1. Качество оборудования должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ.
2.2. Гарантийный срок эксплуатации по производственным дефектам определяется в Спецификации (Приложение № ).
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ3.1. Поставка оборудования осуществляется согласно спецификации (Приложение № ) со склада Продавца в г.
3.2. Приемка оборудования производится на складе Покупателя, о чем составляется расходная накладная, подписываемая представителями сторон настоящего Договора.
4. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ4.1. Цены на оборудование определяются в условных единицах.
4.2. Оплата по настоящему договору производится в рублях поэтапно. Суммы, подлежащие оплате и сроки, в которые будут производиться оплаты, приведены в следующем графике:
4.2.1. Первый платеж составляет % от итоговой суммы, что составляет рублей, в том числе НДС рублей и осуществляется в течение трех банковских дней с даты подписания Договора.
4.2.2. Второй платеж составляет %, что составляет рублей, в том числе НДС рублей и осуществляется после прихода оборудования на склад Поставщика.
4.3. Покупатель обязуется в течение трех банковских дней с момента оплаты предоставить Продавцу копию платежного поручения с отметкой банка об исполнении.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ5.1. В случае нарушения сроков поставки оплаченного товара Продавцом, Продавец обязуется уплатить пеню из расчета % от суммы не представленного в срок товара за каждый день задержки, но не более % от общей суммы оплаченного товара. Пеня начисляется с даты получения Продавцом письменного Уведомления от Покупателя Продавцу, которое является неотъемлемой частью Договора.
5.2. В случае нарушения сроков оплаты товара Покупателем, Покупатель обязуется уплатить пеню из расчета % невыплаченной в срок суммы за каждый день просрочки платежа, но не более % от общей суммы счета, выставленного на соответствующую партию товара. Пеня начисляется с даты направления Покупателем письменного оформления Уведомления от Продавца Покупателю, которое является неотъемлемой частью Договора.
5.3. Сторона освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно наступает в результате действия непреодолимой силы (форс-мажор).
6. ПРОЧЕЕ6.1. Споры между сторонами настоящего Договора подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде г. согласно законодательству РФ.
6.2. Изменения и дополнения настоящего Договора, могут быть произведены только на основании письменного соглашения сторон, оформляемого отдельным протоколом.
6.3. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
6.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного выполнения сторонами всех обязательств по Договору.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОНПродавец Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:
Покупатель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:
Согласно установленным условиям договора поставки оборудования, одна из сторон – Поставщик принимает на себя обязательства в поставке необходимого оборудования в указанный срок другой стороне, которая является Покупателем. А Покупатель в свою очередь обязуется принять оборудование, проверить его качество и оплатить указанную в договоре сумму средств.
Договор поставки оборудования может содержать такие весьма важные критерии, как:
В договоре необходимо указать то место, где будет монтироваться приобретенное Покупателем оборудование. Поставщик продал товар надлежащего качества, но в течение указанного гарантийного срока полностью несет всю ответственность за его исправность, и в случае обнаружения дефектов гарантирует выполнить ремонт или замену, в соответствии с условиями настоящего договора.
В договоре указана полная стоимость приобретенного оборудования, а также порядок расчета. Цены, указанные в договоре не подлежат изменению и являются актуальными до момента окончания действия договора.
Договор вступает в силу после подписания и скрепления оттисками печатей обеих сторон.
Вам нужна бесплатная консультация юриста по телефону?
Закажите обратный звонок! Только имя и телефон, ответ через 2 минуты
Бланк договора поставки оборудования Образец договора поставки оборудования (заполненный бланк) Скачать Договор поставки оборудованияСохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.
Договор поставки оборудования №в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Продавец », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны », заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Продавец продал, а Покупатель купил на условиях (указать место, где будет монтироваться Оборудование) оборудование в соответствии с Приложением № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. ЦЕНА И ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА2.1. Общая стоимость оборудования составляет рублей.
2.2. Цена оборудования включает расходы, связанные с экспортной упаковкой, доставкой до. погрузкой, хранением, таможенными пошлинами и таможенной "очисткой" груза в месте назначения, производимой в таможне на складе в г. Продавцом.
2.3. Цены являются окончательными и не изменяются в течение действия Договора. Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами.
3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ3.1. Оборудование по настоящему Договору должно быть поставлено в течение дней после подписания настоящего договора. Датой поставки считается дата монтажа оборудования Продавцом и письменного уведомления Продавцом Покупателя о готовности передачи оборудования по приемо-сдаточному акту в месте поставки по настоящему договору.
3.2. Особым условием поставки оборудования по настоящему договору является право Покупателя в течение месяцев (начиная с момента поставки по настоящему договору) безвозмездно эксплуатировать поставляемое оборудование в целях исследования его потребительских (эксплуатационных) качеств и выявления потребности в его приобретении.
Пользование оборудованием будет осуществляться на основании отдельного договора, который заключается одновременно с настоящим договором и является его неотъемлемой частью.
3.3. Не позднее срока, указанного в п. 3.2 настоящего договора, Покупатель обязан либо вернуть оборудование Продавцу, либо перечислить денежные средства в размере, указанном в п. 2.1 настоящего договора, на банковский счет Продавца. Платежи осуществляются Покупателем по следующим реквизитам.
3.4. Покупатель имеет право в течение срока указанного в п. 3.2 настоящего договора отказаться от приобретения оборудования и вернуть его Продавцу. Отказ должен быть выполнен в письменной форме. Если Покупатель в течении срока, указанного в п. 3.2 настоящего договора, не заявит об отказе от приобретения оборудования, то это будет свидетельствовать о его готовности оплатить Продавцу договорную цену, и к нему могут быть применены штрафные санкции за просрочку оплаты в соответствии с условиями настоящего договора.
3.5. Письменное уведомление об отказе от приобретения Оборудования направляется Покупателем заказным письмом (телеграммой) по следующим адресам.
4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ4.1. Право собственности на оборудование переходит от Продавца к Покупателю после перевода последним денежных средств обусловленных настоящим договором на банковский счет Продавца. Риск случайной гибели или порчи оборудования лежит на владельце оборудования.
5. КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ5.1. Качество поставляемого оборудования должно полностью соответствовать техническим спецификациям прилагаемым к настоящему договору.
5.2. Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет года с даты поставки.
6. РАЗНОГЛАСИЯ И СПОРЫ6.1. Все споры, противоречия и разногласия, которые могут возникать между сторонами и/или в связи с настоящим Договором, подлежат окончательному урегулированию Арбитражным судом г.
Вынесенное арбитражным судом решение является окончательным и обязательным для сторон.
6.2. Применимым правом по данному договору является законодательство Российской Федерации.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение какого-либо из обязательств в следствии наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение, а также в случае войны и военных действий или запретов компетентных государственных органов, возникших после заключения настоящего Договора.
7.2. Если какое-либо из перечисленных обстоятельств длится в течение срока, указанного в настоящем Договоре, то этот срок подливается соответствующим образом на время указанных обстоятельств.
7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по причинам форс-мажорных обстоятельств, должна в письменной форме незамедлительно уведомить другую сторону о начале, ожидаемом сроке действия и прекращения указанных обстоятельств. Факты, содержащиеся в уведомлении, должны быть подтверждены Торговой Палатой или другой компетентной организацией соответствующей стороны. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает виновную Сторону права на освобождение от обязательств вследствие указанных обстоятельств.
7.4. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств для одной из Сторон длится более месяцев, другая Сторона имеет право полностью или частично аннулировать настоящий Договор без обязательств о возмещении возможных убытков (включая расходы) стороны, у которой возникли форс-мажорные обстоятельства.
8. САНКЦИИ8.1. В случае просрочки в оплате против сроков, указанных в Договоре, Покупатель уплачивает Продавцу пеню от суммы Договора в размере % за каждый день просрочки.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ9.1. Все дополнения и приложения к данному Договору имеют силу, если они сделаны в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
9.2. Ни одна из сторон не имеет право передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны.
9.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН Продавецпоставки технологического оборудования /ОБРАЗЕЦ/
место заключения договора «____» ___________ 20___г.
_________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
В соответствии с настоящим договором Продавец продает, а Покупатель покупает технологическое оборудование для производства __________________________
(наименование конечного продукта)
— полуавтомат “РРРРР 100” (далее - Оборудование), согласно Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 1).
Продавец обязуется поставить Оборудование, произвести монтаж, пуско-наладку, запуск Оборудования в эксплуатацию и обучение Персонала на условиях настоящего договора.
В Техническом задании определяются характеристики конечного продукта (____________________________), производимого на Оборудовании. Техническое задание является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 2).
2.ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
Общая цена договора составляет _______________(___________________) рублей и включает в себя стоимость услуг по доставке, погрузке, упаковки, услуг по шеф-монтажу, наладке, испытаниям и пуску в эксплуатацию, НДС (по ставке 18%).
Оплата производиться следующим образом:
2.2.1. Первый платеж — _______________ (___________________) рублей, в течение ______ дней, начиная с даты подписания Договора.
2.2.2. Второй платеж — _______________( ___________________) рублей, в течение ___________ дней, начиная с момента получения официального уведомления о готовности Оборудования к отгрузке со склада завода-изготовителя.
2.2.3. Окончательный платеж — _______________ (_________________) рублей, в течение ___________ дней, начиная с даты подписания Акта сдачи и пуска Оборудования в эксплуатацию.
Оплата считается произведенной, если денежные средства Покупателя зачисляются на расчетный счет Продавца.
3.ДОКУМЕНТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ
Продавец обязан передать при передаче Оборудования следующие документы:
- инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию,
- документацию по установке и монтажу оборудования,
- предусмотренные заводом-изготовителем гарантийные обязательства,
- Акт об испытаниях от завода-изготовителя.
Продавец обязуется передать оформленные надлежащим образом счета-фактуры в течение ________ дней с момента передачи Оборудования.
4.СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Продавец обязуется поставить Оборудование в течение ______ (________) календарных дней на склад Покупателя с момента внесения первого платежа.
К указанному сроку Оборудование должно быть изготовлено, испытано на заводе-изготовителе.
Продавец направляет Покупателю рекомендации от завода-изготовителя о характеристиках материалов, необходимых для проведения испытаний на заводе-изготовителе в течение ______ дней с момента заключения договора.
По результатам испытаний Оборудования на заводе-изготовителе составляется Акт, подписанный представителями завода-изготовителя и Продавца. При неудовлетворительных результатах срок поставки продлевается на срок проведения повторных испытаний, но не более чем на ___ (_____________) календарные недели.
Доставка Оборудования осуществляется Продавцом по адресу: ________________.
Оборудование передается Продавцом и принимается Покупателем:
- по количеству — на основании Спецификации, указанной в договоре и упаковочных листах,
- по качеству — на основании Сертификата качества и при отсутствии видимых дефектов.
Комплектность Оборудования определяется путем визуального осмотра и выявления фактического наличия/отсутствия деталей (частей), указанных в Спецификации и в сопроводительных документах к Оборудованию (инструкции по эксплуатации и пр.).
Приемка-сдача по количеству, качеству и комплектности поставленного Оборудования осуществляется коллегиально в присутствии представителей Поставщика и Покупателя на территории Покупателя с составлением Акта приемки-передачи.
5.ШЕФ-МОНТАЖ, ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Шеф-монтаж поставленного Оборудования проводится специалистами завода-изготовителя.
К моменту передачи Оборудования Покупатель обязан создать необходимые условия (подготовка площадки, подводка всех необходимых энергоносителей и коммуникаций) для шеф-монтажа.
Поставщик обязан обеспечить явку специалистов завода-изготовителя в течение _____(___________) рабочих дней с момента доставки Оборудования на склад Покупателя.
Сдача готового к работе Оборудования Покупателю, производится путем подписания Акта пуска и сдачи Оборудования в эксплуатацию после проведения комплексных испытаний. В ходе комплексных испытаний стороны проверяют:
5.4.1. Соответствие Товара заявленным в Договоре характеристикам, в том числе номинальная производительность Оборудования (Спецификации).
5.4.2. Другие характеристики Товара, влияющие на его дальнейшую бесперебойную эксплуатацию.
Комплексные испытания осуществляются путем контроля непрерывной работоспособности оборудования при номинальной производительности (согласно Договору).
В случае выявления при испытаниях недостатков в работе, невыхода не проектные мощности Оборудования, стороны составляют Акт о выявленных недостатках, и определяется время необходимое для их устранения, но не более ________(_________) дней, в противном случае Покупатель вправе потребовать возврата уплаченных за Оборудование денежных средств.
6.1. Поставщик обязуется обеспечить обучение специалистов Покупателя, передав при этом необходимые знания для использования их при эксплуатации Оборудования.
7.1. Гарантийный период на Оборудование и монтажные работы составляет ________ месяцев от даты подписания Акта пуска и сдачи Оборудования в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Оборудование не могло использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков.
7.2. Во время гарантийного срока Поставщик обязан исправить любой недостаток, возникший из дефекта проекта, оборудования или изготовления.
7.3.В случае обнаружения Покупателем в течение гарантийного срока неисправностей или дефектов в Оборудовании Покупатель направляет письменную заявку Поставщик с указанием характера неисправности или дефекта. Продавец обязан после получения уведомления от Покупателя выслать запчасти или сервисный персонал.
7.4.Срок замены запчастей или направления сервисного персонала ______ дней со дня направления уведомления. Все расходы по устранению недостатков или дефектов за счет Продавца. Срок гарантии на замененные запчасти — ___________ месяцев.
7.5.Все транспортные расходы и другие расходы, связанные с возвратом и/или заменой дефектных деталей несет Поставщик.
7.6.Гарантия не распространяется на эксплуатационные части (___________________).
7.7.Поставщик не отвечает за неисправности, возникшие в результате неправильной эксплуатации, неправильной установки или ненадлежащего ремонта выполненного Покупателем, а также за изменения, сделанные без письменного разрешения Продавца.
8.ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И РИСКИ
8.1.Право собственности и риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю в момент передачи Оборудования Поставщиком и подписания товарно-транспортной накладной.
9.УПАКОВКА И МАРКИРОВКА
9.1.Оборудование должно быть доставлено Покупателю в упаковке пригодной для типа отгружаемого товара. Упаковка и погрузка Оборудования на транспорт должны исключать возможное повреждение или порчу Оборудования (в том числе коррозию) во время транспортировки, разгрузки, а также при длительном хранении Оборудования.
9.2.К внешней стороне каждого ящика прикрепляется водонепроницаемый конверт, в который вложена копия упаковочного листа. Второй экземпляр упаковочного листа должен быть вложен внутрь упаковки (ящика) с Оборудованием.
10.1.В случае просрочки поставки Оборудования Поставщик уплачивает по требованию Покупателя пени в размере ____% от общей стоимости Оборудования за каждый день просрочки.
10.2.В случае просрочки платежей, предусмотренных пунктом 2.2. Договора Покупатель по требованию Поставщик уплачивает пени в размере ____% от суммы просроченного платежа.
10.3.В случае нарушения сроков, предусмотренных договором 4.1, 5.6. более чем на ________ дней Покупатель вправе потребовать уплаты Продавцом штрафной неустойки в размере _______ % от общей стоимости Оборудования.
10.4.В случае невозможности устранить недостатки, выявленные в процессе эксплуатации в течение ______ дней с момента прибытия сервисных специалистов и не позволяющие эксплуатировать Оборудование в соответствии с его назначением и характеристиками, Покупатель вправе потребовать возврата уплаченных за Оборудование денежных средств.
11.1.В случае обнаружения несоответствия качества поставленного Оборудования, Покупатель имеет право заявить претензию Поставщику в течение всего гарантийного срока, по количеству и/или некомплектности право заявить претензию до пуска Оборудования в эксплуатацию.
11.2.Поставщик обязан рассмотреть претензию в течение ________ дней и устранить предъявленные недостатки в сроки, предусмотренные договором или дополнительно согласованные сторонами.
12.1. В случае недостижения согласия спор между сторонами подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения истца.
13.СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.
13.1.Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.
13.2. Покупатель вправе отказаться от исполнения договора, в случаях:
13.2.1. поставщик существенно нарушил требования к качеству
13.2.1.поставщик в срок ______ дней не выполнил требование покупателя о доукомплектовании Оборудования,
13.2.1.поставщик поставил Оборудование с недостатками, которые не могут быть устранены в согласованные договором сроки
13.3. поставщик вправе отказаться от исполнения договора, в случаях:
покупатель не производит в установленный срок очередной платеж за Оборудование.
13.4.Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
13.5.Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
13.6. Ответственное лицо со стороны Поставщика: ____________________________,
Ответственное лицо со стороны Покупателя: _______________, тел. ______________, e.mail: _____________________ .
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Похожие работы: Федеральный закон о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нуждв соответствии с международными договорами. участником которых является Российская. технологическогооборудования. трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка. этом случае указанный образец или макет товара является.
Проект договорадоговор № На оказание услуг по техническому.Договора являются: Приложение № 1 – Техническое задание; Приложение № 2 – Форма (образец. технологическогооборудования. поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования. Проводить демонтаж и монтаж оборудования. мебели, оргтехники и пр. оборудования.
Агентский договор на осуществление действий по купле-продаже нежилых помещений Договорное право книга пятая Том 2 договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и паридоговоров (договорпоставки. договор строительного подряда, кредитный договор ). За договором. а также образецдоговора на оказание. опытно-конструкторских и технологических работ для государственных. "специальное оборудование (механическое, электрическое.
Образец для заявителей физических лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих технологическое присоединение.(будет заключен) договор энергоснабжения или договор купли-продажи (поставки ) электрической энергии (. их состав оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления: _____________________наименование.
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _____
г. _________ «___»____________2010г
ООО, в лице директора ___________, действующего на основании Устава, далее по тексту «Поставщик », с одной стороны, и ООО, в лице ____________ действующего на основании устава, далее по тексту «Покупатель». с другой стороны, заключили данный договор поставки (далее по тексту – Договор), о нижеследующем:
1.1. Поставщик обязуется передать (поставить) в определенный срок, предусмотренный настоящим Договором другой стороне – Покупателю оборудование, согласно Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (далее- Оборудование), а Покупатель обязуется принять указанное Оборудование и оплатить за него определенную настоящим Договором денежную сумму.
1.2. Сумма Договора состоит из суммы Спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.1. Поставка Оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика. Место поставки: _________________________
2.2. Поставка Оборудования осуществляется в соответствии со Спецификаций, в которой указано наименование, ассортимент, цена и количество Оборудования, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после поступления на текущий счёт Поставщика суммы в размере 50 % от стоимости Оборудования, указанного в Спецификации настоящего Договора, являющаяся его неотъемлемой частью.
2.3. Приемка-передача Оборудования осуществляется по расходным накладным и доверенностям в соответствии с действующим законодательством Украины.
2.4. Вместе с Оборудованием Поставщик должен передать Покупателю документы на Оборудование (налоговая и расходная накладные, техническая документация).
3.1. Покупатель обязан осуществить предоплату Оборудования в размере 50 % от стоимости Оборудования, указанного в Спецификации настоящего Договора на основании счета, выставленного Поставщиком, который подлежит оплате в 3-хдневный срок с момента получения.
3.2. Оставшиеся 50 % стоимости полученного Покупателем Оборудования уплачиваются Поставщику в течение 3-х календарных дней после подписания Сторонами документов, указанных в п.2.3.
3.3. Цена и стоимость Оборудования, указанного в Спецификации, является окончательной и не подлежит изменению до окончания срока действия Договора.
Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) договора поставки оборудования" можно воспользовавшись данной ссылкой:
Если одна организация желает поставить другой организации оборудование за определенную плату, то разумно сторонам заключить договор, в котором будут прописаны обязанности сторон и условия поставки и оплаты. В данной статье предлагаем скачать образец договора поставки оборудования.
Договор поставки — это двустороннее соглашение, которое заключают поставщик оборудования и покупатель этого оборудования для того чтобы закрепить на юридическом уровне данную сделку. Это очень важно сделать, так как устные договоренности сложно будет позже подтвердить при возникновении каких-либо споров и разногласий.
Именно поэтому составляет договор поставки до того момента, как будет отгружено оборудование покупателю. В договоре стороны закрепляют свои пожелания относительно всех условий, сопровождающих данную сделку, находят компромисс во всех вопросах, связанных с типом поставляемого оборудования, его характеристиками, сроками поставки, транспортировкой этого оборудования, его ценой и оплатой.
Договор должен быть подписан представителем каждой стороны — это может быть руководитель организации, обладающий право первой подписи или его заместитель (иное лицо), действующее на основании доверенности на заключение договоров.
Скачать другие образцы договора поставки:
Содержание и условия договора поставки оборудованияДоговор поставки должен иметь дату заключения, без которой он не будет действителен. Также обязательно прописывают регион, где оформляются договорные отношения, данная информация необходимо для того, чтобы знать, суд какого региона будет разрешать возникшие конфликты.
Обязательны также и сведения об участниках сделки. Договор поставки может быть заключен между юридическими лицами, для которых нужно прописать наименование организации и сведения о лице, который представляет интересы организации, и о документе, на основании которого это лицо действует. Также сторонами могут выступать ИН — в этом случае нужно указать ФИО индивидуального предпринимателя и номер его свидетельства.
Далее в договоре прописываются обязательно существенные условия договора, а при необходимости и дополнительные условия.
К существенным условиям относится предмет договора, стоимость и характеристики оборудования, условия поставки и оплаты.
В договоре должны быть закреплены обязательства за каждой стороной — поставщик обязан поставить оборудование в срок, покупатель обязан принять его и оплатить.
Необходимо дать подробное описание оборудованию, указать его параметры, характеристики, необходимо дать описание каждой поставляемой позиции. Данная информация может быть изложена в приложении к договору поставки — спецификации.
В спецификации должна быть указана цена, которую должен уплатить покупатель за полученное оборудование. Следует определить особенности оплаты — нужно ли сделать предоплату, в каком объеме, предусмотрена ли отсрочка платежа или его рассрочка, к договору обычно прилагают график оплаты.
Договор может быть заключен на разовую поставку оборудования или же на определенный срок, в течение которого будут осуществляться поставки оборудования в определенном ассортименте, в соответствии с графиком поставки, который также является приложением к договору и его неотъемлемой частью. График должен определять ассортимент и сроки поставки.
Нарушение обязательств, закрепленных за каждой стороной в договоре, не должно допускаться, в противном случае может наступить определенная ответственность, обычно в виде штрафов, процентов, а также расторжении договора. Для того чтобы эта ответственность наступила, необходимо в отдельном пункте прописать, какая именно ответственность ожидает каждую из сторон за нарушение условий договора поставки.
Еще одним важным, но не обязательным условием является порядок досрочного расторжения договора. Ситуации бывают разные, никто не застрахован от различного рода непредвиденных ситуаций. Для того чтобы иметь возможность расторгнуть договорные отношения досрочно, нужно заранее продумать пункт, содержащий условия и порядок расторжения договора досрочно.
Также следует прописать стандартные фразы о действиях в форс-мажорных ситуациях, непредвиденных ситуациях. Пример договора можно скачать по ссылке ниже.
Договор поставки оборудования образец — скачать .
