Договор по видеонаблюдению

__________________________________________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Контакт». именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора. действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию и ремонту системы видеонаблюдения

«Заказчика», находящихся по адресу: _____________________________________

1.2.Срок действия договора 1 год с момента его подписания.

1.3. По окончании срока действия договора он автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении.

2.Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик обязан:

2.1.1.Обеспечить условия безопасного производства работ.

2.1.2. Предоставить сухое, отапливаемое, запираемое помещение для размещения рабочих и временного хранения оборудования и материалов.

2.1.3. Определить ответственного полномочного представителя для согласования вопросов режима работы и взаимодействия с техническими службами на объекте работ.

2.1.4. Обеспечить на период проведения работ сохранность на объекте инструмента, оборудования и расходных материалов.

2.2. Исполнитель обязан:

2.2.1. Производить техническое обслуживание и ремонт системы видеонаблюдения.

2.2.2. Относиться к информации, предоставляемой Заказчиком, как конфиденциальной.

2.2.3. Прибывать на объект для устранения неисправностей по вызову должностных лиц объекта в течении 12 часов.

2.2.4. Подготовить и согласовать с Заказчиком план-график проведения работ по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения.

3.1.За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

3.2.Любая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, уведомив другую сторону письменно не менее чем за 30 дней до расторжения договора.

3.3.За нарушение условий пункта 5.1. в части сроков оплаты Заказчик несет ответственность в размере 0,5 % от стоимости работ за месяц за каждый день просрочки платежа.

4.1.Исполнитель гарантирует устранение выявленных неисправностей в замененном при ремонте оборудовании за свой счет в течении 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

4.2.Исполнитель не несет ответственности, если неисправность возникла вследствие нарушения Заказчиком правил эксплуатации, в результате стихийных бедствий, аварий и иных случаях нарушения условий эксплуатации.

5.Расчеты по договору.

5.1.Стоимость работ по техническому обслуживанию составляет:

Оплата по договору осуществляется ежемесячно но не позднее 10-го числа месяца, ;следующего за оплачиваемым месяцем на основании выставленного счета.

5.2. Стоимость работ по ремонту оборудования согласуется заказчиком и Исполнителем дополнительно в каждом конкретном случае в соответствии с расценками Исполнителя на данный вид ремонтных работ.

5.3. Стоимость оборудования и материалов, используемых при устранении неисправностей, оплачивается дополнительно по реальным затратам Исполнителя, по соглашению с Заказчиком.

5.4. Форма оплаты - безналичный расчет.

6.1.Все споры между сторонами должны решаться путем переговоров.

6.2.В случае не достижения согласия по спорным вопросам их рассмотрение производится в соответствии с законодательством РФ.

6.3.Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены письменно и подписаны обеими сторонами.

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Договор на установку системы видеонаблюдения 2016 - образец

________________, именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице ______________________, действующ__ на основании ____________________, с одной стороны, и __________________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице _________________________, действующ__ на основании ______________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя установку системы видеонаблюдения в помещении Заказчика, расположенного по адресу: ________________________, в том числе:

1.1.1. поставка и монтаж оборудования системы видеонаблюдения, проведение пуско-наладочных работ на объекте в соответствии со сметой (Приложение N 1);

1.1.2. обучение Заказчика методам эксплуатации системы.

2.1. Срок выполнения работ: ___ рабочих дней с момента предоплаты и готовности объекта.

Дата начала выполнения работ: "___" __________ ____.

Дата окончания выполнения работ: "___" __________ ____.

2.2. Срок завершения работ может быть изменен по соглашению сторон.

2.3. Выполнение работ завершается подписанием Акта сдачи-приемки работ.

3.1. Цена работ по Договору составляет _____ (__________) рублей, в том числе НДС _____ (__________) рублей.

3.2. Оплата по Договору производится в течение _____ дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (или: _____________________________________________).

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

4.1. Сдача работ по настоящему Договору осуществляется по Акту приема-сдачи выполненных работ.

4.2. Исполнитель в течение ___ дней после окончания работ направляет Заказчику для подписания Акт приема-сдачи выполненных работ.

Заказчик в течение ___ дней с момента получения акта обязан направить Исполнителю подписанный Акт приема-сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

4.3. Право собственности на результат выполненных работ по договору переходит к Заказчику с момента подписания сторонами Акта приема-сдачи.

4.4. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором, с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по Акту приема-сдачи, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего Договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя не позднее, чем через _____ после окончания работ.

4.6. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнителем настоящего Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

5.1. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере _____ процентов от цены работ за каждый день просрочки.

5.2. За нарушение сроков оплаты Подрядчик вправе требовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) в размере ________ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по Договору, обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных Договором неустоек (или: убытки в части, не покрытой предусмотренными Договором неустойками; или: только убытки; или: только предусмотренные Договором неустойки).

5.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: _________________________ (запретные действия властей, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия).

6.2. В случае наступления этих обстоятельств Сторона обязана в течение _____ дней уведомить об этом другую Сторону.

6.3. Документ, выданный _________________ (Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом и т.д.), является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более _____, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7.1. Договор действует в течение _____ с даты его заключения.

7.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

8.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

8.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

9.3.1. Смета (Приложение N 1).

Договор на монтаж и установку видеонаблюдения

Здесь пример договоров на монтаж и установке
договор на установку видеонаблюдения
договор на монтаж видеонаблюдения

на проведение работ по монтажу и пуско-наладке технических средств безопасности

г. Москва «____» ___________ 2012 г.

_________________. именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________ действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Систем Сервис». именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Китайцева Игоря Георгиевича действующего на основании Устава и Лицензии МЧС №8-2/01975 от 13.08.2010 г. с другой стороны, совместно именуемы Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является выполнение Исполнителем работы по монтажу и наладке ____________________, в помещениях Заказчика, по адресу: ____________.

2. Стоимость договора и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость настоящего Договора, определяется на основании утвержденной сметной документации (Приложение №1) и составляет: ______ (______________) рублей 00 копеек. НДС не облагается (УСН, см. НКРФ часть 2, глава 26.2. статья 346.11. п.2).

2.2. Изменение стоимости Договора допускается только на основании письменного соглашения Сторон.

2.3. Стороны установили следующий порядок расчетов по настоящему Договору:

- Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости материалов и 50 % стоимости работ по договору на основании выставленного Исполнителем счета.

2.4. Расчеты между Сторонами осуществляются безналичным путем.

2.5. Датой осуществления платежа считается дата списания средств с банковского (расчётного) счёта Заказчика.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему Договору начинаются не позднее 5 рабочих дней с момента поступления авансового платежа (при наличии необходимого оборудования на складах поставщиков) на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение ________ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания условий для проведения монтажа системы безопасности.

3.2. По окончании работ Стороны не позднее 5 рабочих дней обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать Акт выполненных работ.

4.Права, обязанности и ответственность сторон

4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего Договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки;

4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба Заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего Акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего Договора;

4.2.2. обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ по настоящему Договору, а именно: обеспечивает въезд на территорию объекта автотранспорта Исполнителя для доставки оборудования и предоставляет доступ во все помещения объекта, подлежащие оборудованию системой безопасности, обеспечивает условия (на время проведения монтажных и наладочных работ) для размещения и хранения приборов, материалов и оборудования;

4.2.3. до момента сдачи (приемки) системы в эксплуатацию и подписания соответствующего акта, несет материальную ответственность за повреждение своими сотрудниками и (или) третьими лицами смонтированного или хранящегося оборудования в размере стоимости оборудования и работ по его восстановлению на основании отдельного двухстороннего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

5. Производство работ. Гарантии.

5.1. Гарантийный срок на выполненные Исполнителем работы составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору.

5.2. Гарантийные обязательства на оборудование несет фирма изготовитель.

5.3. Стороны несут ответственность за взятые на себя обязательства в соответствии с действующим законодательством.

5.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты (платежа) по настоящему Договору, Исполнитель вправе начислить и потребовать от Заказчика уплату пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 3% от указанной суммы, для чего Исполнитель направляет письменное требование Заказчику. При отсутствии такого требования обязательство по уплате неустойки не возникает.

5.5. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, Заказчик вправе начислить и потребовать от Исполнителя пени в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 3% от указанной суммы, для чего Заказчик направляет письменное требование Исполнителю. При отсутствии такого требования обязательство по уплате неустойки не возникает.

5.6. Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по настоящему договору.

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение принятых по Договору обязательств (за исключением просрочки в платеже суммы, срок оплаты которой наступил в соответствии с условиями Договора), если невыполнение является следствием таких обстоятельств как пожар, наводнение, землетрясение, тайфун, эпидемии, забастовки, законы и положения, не контролируемые любой стороной. При этом сроки, оговоренные на выполнение обязательств Стороной, подвергшейся форс-мажорным обстоятельствам, будут продлены на период, равный времени, в течение которого эти обстоятельства мешали выполнению договора.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана в письменной форме в течение 3-х дней известить другую сторону о наступлении и предполагаемом сроке действия вышеуказанных обстоятельств.

6.3. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства по форс-мажорным обстоятельствам существуют свыше 3-х месяцев, каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор полностью или частично, за вычетом стоимости выполненных работ.

7. Дополнительные условия

7.1. Исполнитель имеет право привлекать для выполнения работ на договорной основе субподрядные организации. Исполнитель несет полную ответственность за действия привлеченных организаций.

7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.3. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством России.

7.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством порядке.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

8.2. В течение срока действия настоящего Договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему Договору.

9. Приложения к Договору

9.1. К настоящему Договору прилагается:

- Приложение №1 – Смета.

- Приложение №2 — Лицензия МЧС.

- Приложение №3 — Уведомление о возможности применения УСН.

10. Реквизиты сторон

Скачать, Образец договора на монтаж системы видеонаблюдения

Д О Г О В О Р НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ N 000 / 00

г. Москва « 10 » июня 2016г.

ОАО «___________» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ____________ с одной стороны. и ООО «DELTA-VIDEO.RU». именуемое в дальнейшем «Подрядчик». в лице Генерального директора ________-___. действующего на основании Устава. с другой стороны. вместе именуемые в дальнейшем «Стороны». заключили настоящий Договор подряда. именуемый в дальнейшем «Договор». о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения, в соответствии со Спецификацией являющейся приложением № 1 к настоящему Договору, на объекте Заказчика по адресу: ______________________________, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

Подрядчик по настоящему Договору обязуется:

Выполнить на условиях настоящего Договора и согласно Приложениям к настоящему Договору работы по поставке, монтажу и пуско-наладке системы видеонаблюдения, в соответствии с заявленными в Приложении и технической документации требованиями к качеству монтажа согласно настоящему Договору.

Самостоятельно организовать работу и обеспечить беспрепятственный доступ Заказчику к работе для проверки ее качества.

Заказчик по настоящему Договору обязуется:

2.2.1. В течение всего срока действия Договора обеспечивать специалистам Подрядчика необходимые условия для производства Договорных работ и свободный доступ в места проведения таких работ.

Своевременно указывать представителям Подрядчика на недостатки и изменения, необходимость которых выявляется в ходе выполнения Договорных работ.

По окончании Договорных работ в течение 3 (трех) дней подписать представленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в порядке, установленном в п. 5 Договора.

Произвести оплату на условиях, указанных в п.3 Договора.

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

За выполненные работы и поставленное оборудование, указанные в пункте 1. Настоящего Договора Заказчик оплачивает Подрядчику всего 95878.00 руб. ( Девяносто пять тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей. 00 копеек), в том числе НДС 18%-14625.00 руб. ( Четырнадцать тысяч шестьсот двадцать пять рублей 00 копеек.)

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 50% от стоимости работ и оборудования по Договору, что составляет 47939.00 руб. (Сорок семь тысяч девятьсот тридцать девять рублей 00 копеек ) Оставшуюся сумму 47939.00 руб. (Сорок семь тысяч девятьсот тридцать девять рублей 00 копеек) Заказчик перечисляет Подрядчику не позднее пяти банковских дней со дня подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

В случае необходимости и по взаимному согласию Сторон стоимость Договорных работ может быть изменена.

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

Пятнадцать (15) рабочих дней с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Подрядчика.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Дополнительные. не установленные законодательством РФ санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору:

За несвоевременное выполнение условий настоящего Договора (п.4) Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0.1% от стоимости Договорных работ за каждый день просрочки. но не более 10% от стоимости Договора.

При нарушении сроков оплаты Договорных работ (п.3) Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0.1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

Заказчик оставляет за собой право досрочного расторжения Договора с Подрядчиком в случае нарушения условия Договора. при этом компенсация производится только за фактически выполненный и принятый Заказчиком объем работ и поставленное оборудование.

Подрядчик принимает на себя выполнение гарантийных обязательств в течение 12 месяцев после даты подписания Акта сдачи-приемки работ.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

Подрядчик. ООО «___________»

ИНН 7777777777, КПП 7777777888888888

р/с 40700000000000000000 В ОАО «Банк» г. Москва,

к/с30100000000000000000. Бик 044525593

Заказчик: ОАО «________________»

1211111, г. Москва___________. дом_____.

ИНН 555768685968, КПП 75768301001,

в АО «Банк»,

Договор на установку системы видеонаблюдения (примерная форма), Договор (форма) от 23 октября 2013 года

(наименование). именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице (должность, Ф.И.О.). действующ__ на основании (Устава, положения или доверенности). с одной стороны, и (наименование). именуем__ в дальнейшем "Исполнитель", в лице (должность, Ф.И.О.). действующ__ на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя установку системы видеонаблюдения в помещении Заказчика, расположенного по адресу: ____________________, в том числе:

1.1.1. Поставка и монтаж оборудования системы видеонаблюдения, проведение пусконаладочных работ на объекте в соответствии со сметой (Приложение N 1);

1.1.2. Обучение Заказчика методам эксплуатации системы.

2.1. Срок выполнения работ: ________________ рабочих дней с момента предоплаты и готовности объекта.

Дата начала выполнения работ: "__" ____________ ____ г.

Дата окончания выполнения работ: "__" ____________ ____ г.

2.2. Срок завершения работ может быть изменен по соглашению сторон.

2.3. Выполнение работ завершается подписанием Акта сдачи-приемки работ.

3.1. Цена работ по Договору составляет ________________ (________________) рублей, в том числе НДС ________________ (________________) рублей.

3.2. Оплата по Договору производится в течение _________________ дней после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (или: ________________).

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.

4.1. Сдача работ по настоящему Договору осуществляется по Акту приема-сдачи выполненных работ.

Системы Безопасности и Связи - Монтаж систем видеонаблюдения, СКД, СКС, АТС, мультимедия

Мы осуществляем разработку, консультации, техническое обслуживание, ремонт и монтаж систем безопасности и связи с 1992 года.

Монтаж, демонтаж, ремонт, пуско-наладка инженерного оборудования зданий и сооружений:

► Системы Контроля Доступа (СКД и СКУД)
(замки, доводчики, считыватели, карты доступа, контроллеры, домофоны, вызывные панели, турникеты, шлагбаумы, автоматика для ворот, ограждения)

►Системы охраны
(беспроводные системы охраны офисов, датчики, периметральные радиолучевые средства обнаружения)

►Мини АТС
Panasonic и Samsung (мини атс, атс, телефонные аппараты, радиотелефоны DECT)

►Автоматическая Пожарная Защита (дымоудаление, водоснабжение, огнезащита, сигнализации, системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре)

• И многое другое. (Все работы по слаботочке)

Выступление на 5й ежегодной конференции "Корпоративная безопасность" (Исполнительное производство)

1. Вступительная часть

18.04.2016 | Просмотров статьи - 814

Категория статьи - Безопасность

Бывает так: вроде бы детали спаяны хорошо, припоя на них предостаточно, а стоит слегка потянуть пинцетом вывод какой-либо детали — и пайка разваливается. Прочная и красивая пайка &m.

21.03.2016 | Просмотров статьи - 913

Категория статьи - Видеонаблюдение

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ (ред. от 12.03.

26.12.2015 | Просмотров статьи - 1319

Категория статьи - Коммерческая тайна

Какую именно информацию законодательство относит к коммерческой тайне? Защищена ли вся информация или только отдельные ее группы?

В соответствии со статьей 3 Федерального закона РФ.

19.12.2015 | Просмотров статьи - 1511

Категория статьи - Коммерческая тайна

В условиях развивающейся рыночной экономики и самостоятельности субъектов рынка всё большее значение приобретает защита коммерческой информации, позволяющей компании поддерживать конкурентоспосо.

19.12.2015 | Просмотров статьи - 1496

Категория статьи - Коммерческая тайна

Договор на монтаж системы видеонаблюдения

Договор на монтаж системы видеонаблюдения.

Что касается конкретно Договора на монтаж системы видеонаблюдения. то кроме стандартных пунктов (способ оплаты, дата действия, гарантийных обязательств, форс-мажор и пр.) он должен учитывать:

- адрес монтажа (физический адрес объекта)

- место монтажа (лучше конкретно для каждой позиции)

- складирование оборудование и право собственности во время проведения работ

- обеспечение электропитение не менее 1500Вт 220В

- возможное время проведения работ по Договору и многое другое.

Ниже приведен пример договора на монтаж системы видеонаблюдения.

Договор на монтаж системы видеонаблюдения №________

г. Москва «_____» _________20_____г.

_________________________, в лице ______________________________, действующего на основании _____ именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________. действующего на основании ______, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется поставить и произвести работы по поставке, монтажу и осуществить ввод в эксплуатацию системы охранного видеонаблюдения по адресу: ____________________________________, а Заказчик принять и оплатить оборудование и выполненные Исполнителем работы.

2. Порядок оформления заказа.

2.1. Заказчик предоставляет Исполнителю план (схему) помещения, фасада, кровли здания и схему проводки слаботочных и силовых линий связи. Если таковых не имеется, заказчик делает заявку на вызов замерщика (услуга оплачивается дополнительно).

2.2. Исполнитель по представленной Заказчиком документации проектирует схему коммутации оборудования и проводки кабеля.

2.3. На основании схемы Исполнитель составляет спецификацию с перечнем необходимого оборудования и проводимых работ.

2.4. Исключительные авторские права на схему коммутации оборудования и проводки кабеля принадлежат Исполнителю. Заказчик имеет право использовать схему коммутации и дополнительную консультационную информацию лишь в целях, определяемых настоящим Договором.

2.5. По желанию Заказчика в дополнение к товару и/или проводимым работам по настоящему Договору могут входить дополнительные услуги и/или оборудование.

3. Стоимость и порядок расчетов.

3.1. Стоимость передаваемого оборудования и работ согласно предварительному расчету составляет __________ руб. __________________________________ рубля ____ коп (см. Спецификация к Договору)

3.2. Оплата на сумму _____________ руб. (__________________________________________ рубля 99 копеек, НДС не облагается), осуществляется как предоплата по Договору.

3.3. Доплата по настоящему Договору производится внесением суммы в размере ___________ руб. (__________________ рублей _____копеек, НДС не облагается) после выполнения Исполнителем работ по данному Договору.

3.4. Моментом исполнения Исполнителем обязательств по Договору считается:

- в части передачи оборудования – дата передачи Исполнителем оборудования Заказчику, право собственности на оборудование переходит к Заказчику после подписания сторонами товарной накладной;

- в части выполнения работ по монтажу и настройке оборудования – дата подписания Сторонами Акта выполненных работ.

3.5. Заказчик вправе производить расчет с Исполнителем как самостоятельно, так и через своих надлежаще уполномоченных лиц по правилам, предусмотренным действующим законодательством РФ.

4. Обязанности сторон.

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. На основании: предоставленных Заказчиком планов (схем) помещений, фасада, кровли здания, схемы проводки слаботочных и силовых линий связи и/или предварительно проведенной работы по обследованию объекта Заказчика (услуга оплачивается отдельно), в соответствии с его пожеланиями, составить предварительный расчет по поставке, монтажу и настройки оборудования (Спецификация к Договору).

4.1.2. Передать Заказчику оборудование пригодное к эксплуатации в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и действующим законодательством.

4.1.3. Произвести замену оборудования ненадлежащего качества в порядке и в сроки, предусмотренные ст.20.21 Закона РФ «О защите прав потребителей». Информировать Заказчика об обстоятельствах влияющих на срок исполнения обязательств по Договору. Произвести работы по монтажу и/или настройке оборудования (далее по тексту «работы») в согласованные с Заказчиком сроки. Согласовать время и адрес проведения работ.

4.1.4. Предоставить Заказчику по его запросу необходимую информацию о порядке и ходе выполнения работ.

4.1.5. Поставить оборудование и выполнить работы по Договору в срок не позднее ___________ рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Оплатить оборудование и работы согласно п.З настоящего Договора.

4.2.2. Подписать товарную накладную и Акт выполненных работ в течении 3-х рабочих дней с момента их предоставления.

4.2.3. Принять оборудование в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.2.4. Предоставить реквизиты для экстренной связи для исполнения обязательства Исполнителя.

4.2.5. Осуществить приемку оборудования на месте исполнения настоящего Договора. В случае невозможности принять оборудование лично, уполномочить на это доверенное лицо, наделив его соответствующей доверенностью.

4.2.6. Произвести осмотр оборудования в момент его передачи и при отсутствии замечаний к комплектности и качеству оборудования подписать Товарную накладную и (или) Акт приема – передачи оборудования, в случае обнаружения недопоставки или брака незамедлительно уведомить Исполнителя.

4.2.7. Уведомить Исполнителя в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания товарной накладной и (или) Акта приема – передачи оборудования о факте выхода оборудования из строя либо об обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть выявлены при его осмотре в момент передачи и подписания Заказчиком товарной накладной и (или) Акта приема – передачи оборудования.

4.2.8. Предоставить Исполнителю свободный доступ во все технические, жилые и нежилые помещения, необходимые для выполнения монтажных работ, и всячески способствовать их выполнению в кратчайшие сроки.

4.2.9. В день завоза оборудования и проведения монтажных работ предоставить место для складирования за свой счет в приспособленном для этих целей охраняемом помещении, до и во время монтажных работ.

4.2.10. Подготовить помещение для проведения монтажных работ.

4.2.11. На время выполнения монтажных работ обеспечить электроснабжением, позволяющим вести работу электроинструментом мощностью 1500 Ватт.

4.2.12. Незамедлительно информировать Исполнителя о возможных дефектах установленного оборудования возникших в течении эксплуатации гарантийного срока.

5. Ответственность сторон

5.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.2. Исполнитель не несет ответственность:

- за какой-либо вред или ущерб, причиненный жизни, здоровью, имуществу или моральному состоянию потребителя и/или других лиц, если он явился следствием нарушения инструкций по безопасной эксплуатации, либо из-за непонимания последствия своих действий; а также при наступлении форс-мажорных обстоятельств:

- за целевое использование оборудования Заказчиком.

5.3. В случае отказа Заказчика произвести осмотр оборудования на предмет механических повреждении, производственных дефектов и комплектации Исполнитель освобождается от ответственности по настоящему Договору, претензии по браку не принимаются.

5.4. За просрочку поставки оборудования Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости просроченной продукции за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 5% от стоимости недопоставленного оборудования.

5.5. В случае отсутствия Заказчика или его доверенного лица в месте передачи оборудования и/или проведения монтажных работ по Договору, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика выплатить пени в размере 0,1% от стоимости оборудования за каждый день хранения оборудования на складе, но не более 5% от стоимости оборудования. Повторная передача оборудования, если она связана с перевозкой, осуществляется за счет средств Заказчика в согласованные с Заказчиком сроки.

5.6. Взыскание убытков и пеней не освобождает сторону, нарушившую условия настоящего Договора от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору надлежащим образом.

5.7. В случае отказа Заказчиком от проведения работ до или в процессе их проведения Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке Исполнитель вправе потребовать возмещение расходов на проведенные работы и демонтаж фактически установленного оборудования.

5.8. В случае необоснованного отказа подписать товарную накладную и (или) Акт приема – передачи оборудования на оборудование или Акт сдачи- приема выполненных работ со стороны Заказчика он обязан в течении 3 (трех) рабочих дней с момента передачи оборудования или выполнения работ представить Исполнителю письменную претензию с указанием причин отказа от подписания. При невыполнении указанных условий Исполнитель считается исполнившим свои обязательства по настоящему Договору надлежащим образом и освобождается от ответственности по настоящему Договору.

5.9. В случае расторжения Договора в течении 3 (трех) рабочих дней после даты его подписания Исполнитель вправе удержать с Заказчика сумму в размере 3% от стоимости работ за составление проекта схемы коммутации оборудования и проводки кабеля.

5.10. Брак, возникший в результате ненадлежащей эксплуатации оборудования Заказчиком, не подлежит замене.

5.11. Исполнитель не несет ответственность за некорректную работу установленного оборудования, обусловленную электрическими и электромагнитными помехами, помехами «земленная петля» и прочими факторами, связанными с неправильной прокладкой и коммутацией фидерных, видео и электрических линий связи раннее смонтированных
Заказчиком или сторонними организациями.

5.12. При производстве работ возможны повреждения покраски стены, ответственность за это Исполнитель на себя не принимает, Заказчик самостоятельно нанимает строителей для перекраски стен.

6. Срок и порядок исполнения Договора

6.1. Датой передачи Исполнителем оборудования Заказчику считается дата:

- вручения оборудования Заказчику или указанному им лицу и подписания товарной накладной и (или) Акта приема – передачи оборудования.Товарная накладная и (или) Акт приема – передачи оборудования подписанные со стороны Исполнителя, передается Заказчику вместе с оборудованием.

6.2. В том случае, если поставка оборудования осуществлялась Заказчиком самостоятельно, последний должен известить Исполнителя о дате прибытия оборудования к месту его монтажа и настройки, при этом местом монтажа и настройки следует считать место, согласованное по настоящему Договору В случае несоблюдения Заказчиком данного условия, нарушение Исполнителем указанного в п. 6.1 срока не является нарушением настоящего Договора.

6.3. Датой выполненных работ считается дата:

- подписания Акта выполненных работ.

7. Срок действия договора.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.

7.2. Настоящий договор действует до момента подписания Сторонами Товарной накладной и (или) Акта приема- передачи оборудования и Акта выполненных работ.

8. Дополнительные условия.

8.1. Все изменения по Договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. В случае возникновения необходимости установки дополнительного оборудования, его замены и/или увеличения объема и/или характера работ, изменения оформляются Дополнительным соглашением к Договору с приложением Сметы, учитывающей внесенные изменения.

8.3. Исполнитель имеет право без предварительного согласования с Заказчиком произвести закупку поставить Заказчику и установить вместо оборудования, заявленного в спецификации, идентичное по техническим характеристикам и стоимости, а Заказчик обязуется его принять Изменение перечня и стоимости оборудования оформляется, как дополнительное соглашение к Договору и, в случае необходимости, влияет на его конечную стоимость. Стоимость заменяемого оборудования не может превышать стоимость оборудования, заявленного в спецификации. В случае если стоимость заменяемого оборудования будет меньше, чем заявлено в спецификации, общая стоимость Договора будет уменьшена на сумму разницы и соответственно скорректирует сумму окончательного расчета по Договору.

8.4. В случае, если в процессе выполнения работ по Договору выяснится, что для удовлетворения потребности Заказчика нет необходимости в установке и/или приобретении некоторых позиций оборудования данные позиции будут исключены из спецификации к Договору. Изменение перечня будет оформлено, как дополнительное соглашение к Договору и отразиться на конечной стоимости Договора и соответственно скорректирует сумму окончательного расчета по Договору. В случае если стоимость исключенных работ и оборудования превысит стоимость окончательного расчета по Договору, разница будет возвращена Исполнителем из средств, ранее перечисленных ему по Договору.

8.5. Выполнение Исполнителем по поручению Заказчика непредусмотренных в Приложение №1 к настоящему Договору работ оплачивается дополнительно, и оформляются Дополнительным соглашением к Договору с приложением Сметы, учитывающей внесенные изменения.

8.6. Задержка проведения работ по вине Заказчика, автоматически отодвигает сроки завершения работ по настоящему Договору.

8.7. Договор составляется в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

9. Гарантия и гарантийное обслуживание

9.1. Переданное Заказчику оборудование подлежит замене в случае его выхода из строя (поломки) либо при обнаружении скрытых недостатков, которые не могли быть выявлены при его осмотре в момент передачи и подписания Заказчиком Акта приема-передачи оборудования при соблюдении нижеследующих условий

9.1.1. Исполнитель уведомлен о вышеуказанных обстоятельствах в соответствии с п.4.2. настоящего Договора:

9.1.2. Вышеуказанные недостатки возникли до момента передачи оборудования Заказчику и/или не в следствии нарушения Заказчиком правил его использования, хранения.

9.2. Бесплатное гарантийное обслуживание оборудования осуществляется гарантийными мастерскими (если таковые имеются) конкретно для каждого вида товара. Бесплатное гарантийное обслуживание на монтаж оборудования осуществляется Исполнителем в течении шести месяцев с момента подписания Акта выполненных работ.

9.3. За оборудование, вышедшее из строя по вине Заказчика, третьих лиц или стихийного бедствия в гарантийный период Исполнитель ответственности не несет. Устранение неисправностей в таких случаях и послегарантийное обслуживание осуществляется по Дополнительному соглашению.

10. Порядок разрешения с п оров

10.1. Стороны обязуются приложить все усилия для разрешения споров по настоящему Договору путем переговоров.

10.2. В случае отсутствия возможности разрешить споры путем переговоров Стороны передают спор на рассмотрение в арбитражный суд г. Москвы.

10.3. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок разрешения споров.

11.1. Стороны освобождаются от исполнения своих обязательств по Договору полностью или частично в случае наступления форс-мажорных обстоятельств: военных действий, природных явлений, актов органов власти и управления, влияющих на выполнение конкретных обязательств, выход из строя или нарушение нормального функционирования передающего телецентра связанного с изменением технических условий вещания. Сторона, пострадавшая от форс-мажорных обстоятельств, должна в течении 3 (трех) календарных дней известить другую сторону об их наступлении или окончании.

12. Подписи сторон